嵊州市绿色共富项目（崇仁）——集镇工业园区建设工程设计发包公告

正文内容

***绿色共富项目（**）——集镇工业园区建设工程设计 *.标题：***绿色共富项目（**）——集镇工业园区建设工程设计发包公告 *.发包人:***两山实业发展有限公司 实施单位：*****镇人民政府 *.发包代理机构:************** *.项目名称:***绿色共富项目（**）——集镇工业园区建设工程设计 *.项目编号:A**********S****** *.建设地点:*****镇 *.经审核的发包价(即预算价):******.**元 *.发包范围及内容***绿色共富项目（**）——集镇工业园区建设工程设计的整体方案设计、设计估算、初步设计、设计概算、施工图设计及施工阶段后续服务工作等。 *.质量标准:初步设计概算造价无漏项，施工图设计符合本建设项目现行国家规范、标准、强制性规定，无重大差错，符合《建筑工程设计文件编制深度规定（****版）》深度要求（如有新文件更新，以新文件为准） **.工期:合同签订后**天内完成方案优化及提交初步设计送审稿；初步设计送审稿审查通过后*天内提交报批稿；报批稿审查通过后**天内完成施工图设计；施工期服务延续至竣工验收。同时设计期限应满足上级主管部门的总体要求 **.承包人资质等级要求(竞包人资质等级要求和项目负责人资质等级要求):*、企业资质要求：须具备工程设计综合甲级资质或*政行业设计乙级及以上资质或*政行业设计（道路工程）专业乙级及以上资质。 拟派项目负责人资格要求：高级工程师(*政道路相关专业)及以上。拟派项目负责人均为投标企业在职职工的，以提供缴费期（开标前三个月）的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴纳单位和投标单位名称必须一致，除网上自助打印带验证码的《社会保险参保证明》外，须加盖社保缴费证明专用章）。拟派项目负责人均为离退休返聘人员的，以提供退休证明(原件)及单位聘用证明(原件)为准，离退休返聘人员最高年龄限制为**周岁。 *、主要的资格条件： *.*企业和法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录（以 “中国裁判文书网”查询为准）。 *.*企业和项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监督部门）限制、清出****场记录（具体时间以监管部门规定时限为准）。 *.*企业或法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”查询为准）。如有特殊情况的，由投标人在竞包文件中提供执行法院的有效依据。 *.*本次发包 不接受（接受或不接受）联合体投标。 *.*省外企业需取得《省外企业进浙承接业务备案表》。 **.报名随带资料:*.凡有意参加投标者，购买发包文件时请投标单位授权委托人随带授权委托书及身份证、资质证书、项目负责人证书和身份证、公司营业执照、《省外企业进浙承接业务备案表》（省外企业）、开户许可证（或提供开户银行名称、开户银行账号）（以上复印件加盖单位公章，原件备查）。 *.发包文件每套工本费售价 *** 元。 **.竞包办法及让利率:采用技术打分制综合评估法。 **.报名时间:****年**月**日上午**:**到**:**，下午**:**到**:** **.报名地点:**************（***三江街道兴旺街***号*幢（西边）*楼***室） **.竞包保证金:投标保证金：****元 (大写:肆仟元整 ), 投标保证金必须在提交竞包文件的前一个工作日内通过投标人的基本账户以网上银行、电汇、汇票或转账形式汇入指定账户，并在缴存竞包保证金时填写项目名称。 开户名称：****************分公司； 帐 号：***************； 开户银行：***农商银行剡湖支行。 如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的或未在规定时间开具竞包保证金收据的，一律视为不响应发包文件，其竞包文件不予以接受。投标人的投标保证金必须从其基本账户转出并在缴存投标保证金时填写项目名称。在中包通知书发出后 * 个工作日内，未中包单位的投标保证金将退还至原基本账户，中包人的投标保证金自提交履约保证金之后退回。 **.履约担保的形式:通过中包人的基本账户以网上银行、电汇、汇票或转账形式汇入指定账户。 履约担保的金额：中包价的*%，中包通知书发出后*个工作日内缴至发包人账号，否则视作放弃中包。 **.竞包文件截止时间:****年**月**日 **时**分 **.竞包文件提交地点:**************（***三江街道兴旺街***号*幢（西边）*楼）。逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。 **.联系方式:发包联系人：俞主任 联系电话： ****-******** 发包代理联系人：钱工 联系电话： ****-******** **.其他要求:发包时项目负责人或委托代理人必须到场参加，必须随带授权委托书、委托代理人身份证、竞包文件、竞包保证金收据准时到场参加（以上资料均为原件）。若本公告相关内容与正式发出的发包文件不一致，以正式发出的发包文件为准。根据嵊政办〔****〕***号文件《***政府投资工程建设项目中包人约谈制度》的有关规定，中包人的项目负责人应在中包公示期满后至签订合同日止接受发包人的约谈。中包人无正当理由未在规定时间参加约谈的，发包人将报行业主管部门和*公管办，由行业主管部门和公管办对中包人作出考核扣分和日常考评扣分处理。 **.公告发布时间:****年**月**日 发包人:***两山实业发展有限公司 实施单位：*****镇人民政府 发包代理机构:************** 日期：****/*/** *:**:**