关于为【滨江自来水公司与安顺达公司建设工程施工合同纠纷案应诉代理服务】公开选取【律师事务所服务】机构的公告

正文内容

我单位在***网上中介超*公开选取律师事务所服务中介服务机构，现将相关事项公告如下： 该项目为直接选取项目，由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。 项目名称**自来水公司与**达公司建设工程施工合同纠纷案应诉代理服务采购人*****区**自来水有限公司投资审批项目否工程建设项目规模资产总额（*.*E*元）是否破产业务服务项目采购否所需中介服务事项所需服务类型律师事务所服务服务内容代理**自来水公司与**达公司建设工程施工合同纠纷案中介机构要求以采购公告为准其他要求说明具有律师事务所执业许可证服务时限说明代理服务时限从合同签订之日起，至法院出具判决书之日止。服务金额￥*****.*元金额说明该服务采购价格为*.*万元，发包价即为合同价格，并根据应诉结果给予不超过*万元的奖励（奖励标准为：乙方通过判决控制甲方支付****达*政工程有限公司的逾期利息在壹百万元内，按照少支付的逾期利息的*%奖励给乙方，且最高不超过*万元。例如，若判决只支付叁拾万元逾期利息，则甲方另行奖励*.*万元给乙方，以此类推）。选取方式直接选取需规避机构规避原因选取时间****-**-** **:**:** （选取时间到达后不接受报名，建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。）采购人业务咨询电话*****区**自来水有限公司（***-********）采购需求书下载**自来水公司与**达公司建设工程施工合同纠纷案应诉代理服务采购文件.pdf ****-**-**