鄂城区人民法院花湖人民法庭建设项目（EPC）

正文内容

项目编号： ***************** 项目名称： ***人民法院花湖人民法庭建设项目（EPC） 招标登记编号： ******************** 招标项目名称： ***人民法院花湖人民法庭建设项目（EPC） 行政区划： *** 招标人（盖章）： ******人民法院 招标人法定代表人（盖章）： 周国旗 招标代理机构： ************ 招标人联系人： 邱雨 招标联系电话： *********** 招标人代理联系人： 徐宵宵、赵爱姣、王思成 招标代理联系电话： *********** 是否电子标： 电子标 工程地点： 花湖开发区滨港**侧 招标类别： 工程总承包招标 招标内容： 设计采购施工/交钥匙工程总承包 招标方式： 公开招标 招标内容说明： 招标范围：初步设计批复范围内项目全部内容的施工图设计、工程施工、材料设备采购、验收、备案、试运行服务、EPC总承包管理服务以及缺陷修复、保修服务等，并对工程的质量、安全、工期、造价全面负责，本项目为交钥匙工程。 （*）设计招标范围：设计内容由承包人根据发包人提供的设计任务书等相关技术资料，进行所有工程范围内的施工图设计，达到施工要求，同时应在完全满足发包人要求的前提下优化设计方案控制工程投资，直至满足发包人控制目标。包括但不限于施工图设计、协助发包人办理施工图相关手续并通过相关机构审查、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更等。 （*）施工招标范围：具体以发包人确认的施工图为准。包括但不限于：施工图纸范围及工程清单范围及答疑所涵盖的所有内容等。以及完成内容相配套的工期、质量、安全、造价及现场、资料的管理和档案移交直至综合验收交付使用全过程的所有工作。 （*）采购招标范围：包含但不限于建筑材料设备及构成工程不可分割的设施设备及其他纳入本次采购范围的设备等。 本次招标工程投资额(万元)： ****.** 立项批准文号： **发改【****】***号 计划工期（日历天）： *** 标段数/采购数： * 质量要求： 设计要求的质量标准：合格。遵照国家及有关部门颁布的相关设计规范、施工规范等进行设计和施工服务。设计的深度、广度应满足现行有关文件要求，并通过相关部门审查、验收、审计等 施工要求的质量标准：满足设计要求，达到合格标准 对投标人资格审查方式： 资格后审 资格预审办法： 　 公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间： ****-**-** **:** ~ ****-**-** **:** 投资总额（万元）： ****.** 购领招标文件地点： 　 招标文件发售价格： * 购领招标文件时间： 　 资格预审文件获取方式： 　 投标报名方式： 网上下载 资格预审申请书送达截止时间： 　 资格预审申请书送达地点： 　 资格预审申请书送达单位： 　 资格预审结果公示起止时间： 　 ~ 　 资格预审结果通知时间： 　 评标办法： **省房屋建筑和*政工程工程总承包招标文件示范文本（适用于采用评定分离的项目）（综合评估法） 公告状态： 正常 其他要求： *、招标对投标人要求以招标文件为准；*、招标对项目负责人要求以招标文件为准；*、其它未尽事宜详见招标文件。 备注： *、投标人自行通过互联网使用CA数字证书登录“***公共**交易平台招投标交易系统”（网址：https://www.ezggzy.cn/）下载电子招标文件。 *、本项目采用网上开标，实行不见面开标，投标人不得到***公共**交易中心开标现场。网上开标流程详见***公共**交易平台下载中心（网址https://www.ezggzy.cn/）于****年**月**日发布的《网上开启会和开标会操作手册》。 *、投标人制作投标文件详见“***公共**交易平台”（网址：https://www.ezggzy.cn/）投标文件制作操作手册。*、其它未尽事宜详见招标文件。 合格投标人的数量：