但家庙镇花石嘴村和美乡村精品示范村建设-村庄环境整治工程招标公告

正文内容

关于“但家庙镇花石嘴村和美乡村精品示范村建设-村庄环境整治工程”的变更公告 各潜在投标人： 项目编号E***************的招标项目“但家庙镇花石嘴村和美乡村精品示范村建设-村庄环境整治工程”的变更公告经招标人确认，现予以发布。 招标文件内容变更如下： *、原招标文件第二章投标须知前附表**其他要求“**根据国家、省、*相关规定，本项目施工工地设置喷淋设施降尘要求如下：”修改为：“**根据国家、省、*相关规定，本项目施工工地设置喷淋设施降尘要求如下：建筑工地周边 ***%围挡、物料堆放覆盖***%，出入车辆 ***%冲洗、施工现场地面 ***%硬化、土石方开挖***%湿法作业、渣土车辆 ***% 密闭运输、建筑工地 ***%安装使用喷淋设施“七个百分百”要求。扬尘覆盖网重量须≥**g/㎡。” *、原招标文件第三章合同条款“**.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额：不低于合同总价（扣除暂列金额）的**% 。 预付款支付期限： 合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前*天内预付工程款。 预付款扣回的方式：分批扣回。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：/ 。 预付款担保的形式为：/ 。” 修改为：“**.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额：合同总价（扣除暂列金额）的**% 。 预付款支付期限：合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前*天内预付工程款。 预付款扣回的方式：分批扣回 。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：签订施工合同后支付预付款前 。 预付款担保的形式为：承包人开户银行基本账户出具的见索即付的银行保函 。” *、原招标文件第三章合同条款“**.*仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （*）向仲裁委员会申请仲裁；（*）向工程所在地 人民法院起诉。” 修改为：“**.*仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第* 种方式解决：（*）向仲裁委员会申请仲裁；（*）向工程所在地人民法院起诉。” *、原招标文件第二章投标须知前附表** 付款方式“合同签订且担保生效后支付预付合同价款的**%，工程进度款按照已完成工程价款的**%支付，完工验收合格后付至经确认已完成工程价款的***%，质保金为*%，质保期满后无质量问题一次性付清。（质量保证金方式：工程款预留、现金转账、担保保函、保证保险、保函（含电子保函）等）”和第三章合同条款**.*.* 付款周期关于付款周期的约定：“合同签订且担保生效后支付预付合同价款的**%，工程进度款按照已完成工程价款的**%支付，完工验收合格后付至经确认已完成工程价款的***%，质保金为*%，质保期满后无质量问题一次性付清。（质量保证金方式：工程款预留、现金转账、担保保函、保证保险、保函（含电子保函）等）。”修改为：“合同签订且担保生效后支付预付合同价款的**%，工程进度款按照已完成工程价款的**%支付，完工验收合格后一年内付清全部工程价款，质保金为*%，质保期满后无质量问题一次性付清。（质量保证金方式：工程款预留、现金转账、担保保函、保证保险、保函（含电子保函）等）” *、招标公告中“十二、招标范围：工程量清单和图纸设计范围内（包含但不限于）”修改为：“十二、招标范围：铺装、围墙、环境治理、停车场、道路、景观绿化等工程量清单和图纸设计范围内全部内容。” *、原招标文件合同条款“**.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。 因*场价格波动调整合同价格，采用以下第* 种方式对合同价格进行调整： 第*种方式：采用价格指数进行价格调整。 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：； 第*种方式：采用造价信息进行价格调整。 （*）关于基准价格的约定： ***造价部门发布的《***建设*场价格信息》材料信息价 。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 * %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 * %时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 * %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 * %时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± * %时，其超过部分据实调整。” 修改为：“**.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整 。 因*场价格波动调整合同价格，采用以下第* 种方式对合同价格进行调整： 第*种方式：采用价格指数进行价格调整。 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：； 第*种方式：采用造价信息进行价格调整。 （*）关于基准价格的约定：。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。 第*种方式：其他价格调整方式：在本项目合同工期内，砂、石子、商品混凝土、沥青混凝土等主材价格因*场价格波动而调整的，比照本项目清单发布时《***建设工程造价》当期***（***）信息价，价差在 *%以内（含 *%）的，由承包人承担；超过 *%以上部分的价差，由发包人承担。” *、原招标文件第二章投标须知前附表** 投标人投标保证金“*、招标人对中小微企业可免交投标保证金:是否免交投标保证金：是，本项目免交对象是中小微企业，是否为中小微企业以《中小企业声明函》为准，中小微企业需提供投标文件格式中免缴投标保证金承诺函和中小企业声明函，否则视为不具备免交条件。”修改为：“*、招标人对中小微企业可免交投标保证金:是否免交投标保证金：是，本项目免交对象是中小微企业，是否为中小微企业以《中小企业声明函》为准。” *、本项目投标截止时间、开标时间、投标保证金递交截止时间均延期至****年*月**日*时**分，其它不变。望各投标人及时关注网上相关信息，本变更公告为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。招标人和招标代理机构不承担因投标人不及时关注网站相关信息所造成的一切责任。 ***但家庙镇人民政府 **新绿储林业开发有限公司 ************* **** 年 ** 月 **日 附件： 但家庙镇花石嘴村和美···变更公告.pdf