中通服供应链股份有限公司四川分公司广元电信仓库室内固化材料采购项目
已收藏 收藏
该地区提供标书代购服务
由于标书代购需提供相应文件,因此需距购买标书截止时间3个工作日以上为宜。
正文内容
本比选项目为中通服供应链股份有限公司**分公司**电信仓库室内固化材料采购项目(项目编号:****-**),比选人为中通服供应链股份有限公司**分公司。项目资金已落实,具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人(以下简称参选人)参选。 *.项目概况与采购内容 *.*项目概况 中通服供应链股份有限公司**分公司**电信仓库室内固化材料采购项目,为比选人提供仓库室内固化室外硬化材料,材料安装面积室内****㎡,到货及安装工期**天。 本项目不含税预估采购金额*****.**元,增值税税率**%。 服务期限(工期):**天。 ★质量要求:合格★,满足技术规范和服务要求的相关要求。 *.*采购内容 *.*标包划分情况 本项目不划分标包,中选人*名。 *.*本项目设置最高参选限价,★最高参选限价详见技术规范和服务要求,高于最高限价的,其参选将被否决。★ ★*.参选人资格要求★ ★*.*.*参选人应为中华人民**国境内注册的具备独立法人资格或其他依法登记的组织,能够独立承担民事责任。 *.*.*本项目要求参选人满足以下财务要求:参选人****年财务状况良好,不得出现亏损或资不抵债等情况。★ *.*.*本次比选不接受联合体参选。 ★*.*参选人不得存在下列情形之一:★ *.*.*为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位); *.*.*被依法暂停或取消参选资格的; *.*.*被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; *.*.*进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; *.*.*在最近三年内(参选截止时间前**个月)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的; *.*.*在最近五年内(参选截止时间前**个月)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准)(提供截图); *.*.*在最近五年内(参选截止时间前**个月)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准)(提供截图); *.*.*公司或其法定代表人存在被人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕的除外;(提供截图) *.*.* 公司存在可能影响本项目履行的三年内的行政处罚信息; *.*.** 不允许转包、分包。 *.*.**法律法规规定的其他情形。 ★*.*参选人控股和管理关系限制要求如下:★ ★*.*.*单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包参选或未划分标包的同一比选项目参选。★ *.资格审查方法 本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。 *.比选文件获取 *.*比选文件获取时间:****年*月**日至****年*月**日,每日上午**时**分至下午**时**分(**时间,下同) *.*比选文件获取地点:(*)线上获取:联系比选文件获取联系人。 *.*比选文件获取方式:电子邮件(***********)方式获取,邮件主题:**公司获取**项目比选文件。获取比选文件需提供:公司营业执照、法人身份证、授权委托书或介绍信(需包含项目名称、项目编号、参选人名称及联系方式)复印件,所有资料均需加盖鲜章。 *.*比选文件每套售价*元人民币,售后不退。 *.*比选人在审核参选人报名资料后通过邮箱发送比选文件至参选人报名邮箱。 *.参选文件的递交 *.*参选文件递交截止时间(即参选截止时间)为:****年*月**日下午**时**分。 *.*纸质参选文件递交地点:**高新区紫丁巷*号中通服供应链股份有限公司**分公司*楼招标会议中心第一会议室。 *.*本项目将于上述同一时间、地点进行开标,比选人邀请参选人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。 *.*出现以下情形之一时,比选人不予接收参选文件: *.*.*逾期送达或者未送达指定地点的; *.*.*未按照比选文件要求密封的; *.*.*未按照本公告要求获得本项目比选文件的。 *.样品的递交 /。 *.发布公告的媒介 本比选公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、中国通服采招门户(https://szyc.chinaccs.cn/)上发布,其他媒介转载无效。 *.联系方式 比 选 人:中通服供应链股份有限公司**分公司 地 址:**省***高新区紫丁巷*号 邮 编:****** 联 系 人:龚 婷 邮 箱:/ 电 话:*********** 比选文件获取联系人:纪世强 地 址:**省***高新区紫丁巷*号 电子邮件:*********** 电 话:*********** 比选人:中通服供应链股份有限公司**分公司 ****年**月**日
相关推荐
-
蕲春县人民法院高新区法庭业务用房建设工程项目蕲春县人民法院高新区法庭业务用房建设工程项目(HBQC-202409FJ-026001001)招标公告
蕲春县 2024-09-09 招标公告 -
招标文件 伽师县巴仁镇卫生院村社区开展中医项目竞价公告
新疆维吾尔自治区 2024-09-09 招标公告 -
招标文件 浙江省建设工程设备招标有限公司关于2024年浙江省国控辐射环境自动监测站维修服务采购项目的公开招标公告
杭州市 2024-09-09 招标公告 -
某部技能辅助场地建设项目招标公告(2024-JHLZTZ-G1001)
福州市 2024-09-09 招标公告 -
招标文件 晋能沁秀公司凤凰实业2024年9月不锈钢钢带采购
城区 2024-09-09 招标公告