中国电信天翼云2023年京津冀大数据基地A2楼机电配套建设工程施工总承包采购项目招标公告

正文内容

中国电信天翼云****年京津冀大数据基地A*楼机电配套建设工程施工总承包采购项目招标公告 本招标项目为中国电信天翼云****年京津冀大数据基地A*楼机电配套建设工程施工总承包采购项目（招标编号：**-**-**A-****-D-A*****）,招标人为天翼云科技有限公司，招标代理机构为**********。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。 *．项目概况与招标范围 *.* 招标范围 ：本项目为集中招标项目（资格后审）。 本次招标中国电信天翼云****年京津冀大数据基地A*楼机电配套建设工程施工总承包采购项目所需要的施工服务、乙供设备。具体预算及内容如下： 项目规模：不含税**,***,***.**元。 注：（*）上述金额为预估金额，最终结算以实际审计结算为准。 （ * ）暂列金均不得竞争，用于设计变更、工程量增加等支出，最终金额按实际发生的工程量经审计后结算。 本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。 *.*实施地域：******高村科技创新园汇旺道*号（中国电信京津冀数据中心A*机房楼）。 *.*计划工期： 自开工报告注明日期之日起**个自然日具备初验条件。 *.*工程质量：合格，符合国家和行业质量标准。 *.*★承包方式：包工部分包料。 *.*本项目不划分标段。 *.*★本项目设置最高投标限价，具体详见投标人须知前附表*.*.*。 *．★投标人资格要求 *.*投标人应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。 *.*投标人的法定代表人或负责人为同一人,存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 *.*投标产品资质要求： （*）投标产品应是来自中华人民**国或是与中华人民**国有正常贸易与往来的国家或地区的产品。 （*）投标产品应符合国家及相关行业技术标准。 *.*投标人须同时具备以下资质证书： （*）建设行政主管部门颁发的有效的通信工程施工总承包一级资质； （*）建设行政主管部门颁发的有效的电子与智能化工程专业承包一级或建筑机电安装工程专业承包一级资质； （*）建设行政主管部门颁发的有效的施工企业安全生产许可证。 注：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建*〔****〕**号）规定取得新资质证书的，资质相应等级应满足上述*.*（*）和*.*（*）要求，应提供最新资质证书复印件及新旧资质对应依据。 *.*投标人须提供合同或订单签署日期为****年**月**日至本项目招标公告发布之日止的同类项目（数据中心的机电配套工程，须包含电气系统、暖通系统、智能化系统中的至少二项相关专业）施工业绩，应具备至少*个金额在****万元（含税）及以上单项施工合同/订单。 注：（*）投标人须附相关合同关键页（须包括合同标的内容、签订时间、合同金额、合同签章页），如果提供的是框架合同，需提供对应框架合同结算的订单或结算单据，同一框架下的订单中同一项目认定为一个合同。如提供订单或结算单据的，需同时提供对应框架合同的复印件或者其他相关证明材料，合同标的内容应通过合同正文或附件中约定的服务内容或报价单或技术规范书或技术方案等内容明确体现，证明材料不全或无法确定为相关案例的，不予认可。合同原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，在规定时间内送达评审现场，否则业绩不予认可（设备及服务类合同，合同内容必须体现含有施工服务内容且设备品类能够推导为电气系统、暖通系统、智能化系统中的至少二项相关专业的，否则不予认可）。 （*）若合同承包人为联合体，证明材料需体现具体分工界面及投标人的业绩金额。 *.*投标人应为本项目配置以下人员： （*）企业主要负责人：须具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证A证。 （*）项目总负责人（项目经理）：至少配备*名，须同时具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证B证和建设行政主管部门颁发的有效的一级注册建造师证书（通信与广电专业）或一级注册建造师证书（机电专业）。 注：若提供多名项目总负责人（项目经理），则就低不就高进行评审。 （*）技术负责人：至少配备*名。 （*）专职安全生产管理人员：至少配备*名，须具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证C证。 （*）特种作业人员：至少配备*名，其中*名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（电工作业），*名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（高处作业），*名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（焊接与热切割作业）。 注：须提供上述团队人员履历表、身份证、相关资格证书及****年**月至****年**月期间任意连续*个月的社保证明（缴费单位必须为投标人）。上述所有人员均不得复用。 *.*本项目不接受联合体投标。 *.*投标人不得存在下列情形之一： （*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； （*）为本招标项目的监理人； （*）为本招标项目的代建人； （*）为本招标项目提供招标代理服务的； （*）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （*）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （*）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （*）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （**）被暂停或取消投标资格的； （**）财产被接管或冻结的； （**）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （**）在最近三年内（投标截止时间前**个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； （**）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； （**）在最近五年内（投标截止时间前**个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （**）在最近五年内（投标截止时间前**个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （**）近两年（投标截止时间前**个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的； （**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； （**）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； （**）法律法规、招标文件限定的其他情形。 *.*法律法规规定的其他要求。 *．资格审查方法 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 *．招标文件的获取 *.* 招标文件获取时间：****年**月**日**时**分至**** 年**月**日**时**分（**时间，下同）。 *.* 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件： *.*.*登录“中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“*投标人注册”。 *.*.* 招标文件以“中国电信电子采购系统”登记申领下载的为准。 *.* 招标文件费用：每套售价*元人民币。 *．投标文件的递交 *.* 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：****年**月**日**时**分。 *.*电子投标文件的递交：登录中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 *.*本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。 *. 投标人注册 *.*中国电**光采购网注册 未注册过的潜在投标人，须通过中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 *.* CA证书办理 参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电**光采购网首页“操作指引-CA办理”。 *.*技术支撑联系方式 服务热线：***-********/***-********； 服务邮箱：***********（电子采购系统技术支撑）***********（CA证书办理技术支撑） *．发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/）、中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。 *．联系方式 *.*联系方式 招标人：天翼云科技有限公司 招标人地址：******西土城路**号院A*楼 联系人：许经理 电话：***-******** 招标代理机构名称：********** 招标代理机构地址：********门外大街庄胜广场西翼****号 联系人：常玲、梁艳超、孙子茹 电话：*********** 电子邮件：*********** *.*异议接收方式 登录中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。 招标代理机构：********** ****年**月**日 中国电信天翼云****年京津冀大数据基地A*楼机电配套建设工程施工总承包采购项目招标公告 本招标项目为中国电信天翼云****年京津冀大数据基地A*楼机电配套建设工程施工总承包采购项目（招标编号：**-**-**A-****-D-A*****）,招标人为天翼云科技有限公司，招标代理机构为**********。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。 *．项目概况与招标范围 *.* 招标范围 ：本项目为集中招标项目（资格后审）。 本次招标中国电信天翼云****年京津冀大数据基地A*楼机电配套建设工程施工总承包采购项目所需要的施工服务、乙供设备。具体预算及内容如下： 项目规模：不含税**,***,***.**元。 注：（*）上述金额为预估金额，最终结算以实际审计结算为准。 （ * ）暂列金均不得竞争，用于设计变更、工程量增加等支出，最终金额按实际发生的工程量经审计后结算。 本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。 *.*实施地域：******高村科技创新园汇旺道*号（中国电信京津冀数据中心A*机房楼）。 *.*计划工期： 自开工报告注明日期之日起**个自然日具备初验条件。 *.*工程质量：合格，符合国家和行业质量标准。 *.*★承包方式：包工部分包料。 *.*本项目不划分标段。 *.*★本项目设置最高投标限价，具体详见投标人须知前附表*.*.*。 *．★投标人资格要求 *.*投标人应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。 *.*投标人的法定代表人或负责人为同一人,存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 *.*投标产品资质要求： （*）投标产品应是来自中华人民**国或是与中华人民**国有正常贸易与往来的国家或地区的产品。 （*）投标产品应符合国家及相关行业技术标准。 *.*投标人须同时具备以下资质证书： （*）建设行政主管部门颁发的有效的通信工程施工总承包一级资质； （*）建设行政主管部门颁发的有效的电子与智能化工程专业承包一级或建筑机电安装工程专业承包一级资质； （*）建设行政主管部门颁发的有效的施工企业安全生产许可证。 注：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建*〔****〕**号）规定取得新资质证书的，资质相应等级应满足上述*.*（*）和*.*（*）要求，应提供最新资质证书复印件及新旧资质对应依据。 *.*投标人须提供合同或订单签署日期为****年**月**日至本项目招标公告发布之日止的同类项目（数据中心的机电配套工程，须包含电气系统、暖通系统、智能化系统中的至少二项相关专业）施工业绩，应具备至少*个金额在****万元（含税）及以上单项施工合同/订单。 注：（*）投标人须附相关合同关键页（须包括合同标的内容、签订时间、合同金额、合同签章页），如果提供的是框架合同，需提供对应框架合同结算的订单或结算单据，同一框架下的订单中同一项目认定为一个合同。如提供订单或结算单据的，需同时提供对应框架合同的复印件或者其他相关证明材料，合同标的内容应通过合同正文或附件中约定的服务内容或报价单或技术规范书或技术方案等内容明确体现，证明材料不全或无法确定为相关案例的，不予认可。合同原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，在规定时间内送达评审现场，否则业绩不予认可（设备及服务类合同，合同内容必须体现含有施工服务内容且设备品类能够推导为电气系统、暖通系统、智能化系统中的至少二项相关专业的，否则不予认可）。 （*）若合同承包人为联合体，证明材料需体现具体分工界面及投标人的业绩金额。 *.*投标人应为本项目配置以下人员： （*）企业主要负责人：须具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证A证。 （*）项目总负责人（项目经理）：至少配备*名，须同时具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证B证和建设行政主管部门颁发的有效的一级注册建造师证书（通信与广电专业）或一级注册建造师证书（机电专业）。 注：若提供多名项目总负责人（项目经理），则就低不就高进行评审。 （*）技术负责人：至少配备*名。 （*）专职安全生产管理人员：至少配备*名，须具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证C证。 （*）特种作业人员：至少配备*名，其中*名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（电工作业），*名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（高处作业），*名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（焊接与热切割作业）。 注：须提供上述团队人员履历表、身份证、相关资格证书及****年**月至****年**月期间任意连续*个月的社保证明（缴费单位必须为投标人）。上述所有人员均不得复用。 *.*本项目不接受联合体投标。 *.*投标人不得存在下列情形之一： （*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； （*）为本招标项目的监理人； （*）为本招标项目的代建人； （*）为本招标项目提供招标代理服务的； （*）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （*）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （*）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （*）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （**）被暂停或取消投标资格的； （**）财产被接管或冻结的； （**）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （**）在最近三年内（投标截止时间前**个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； （**）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； （**）在最近五年内（投标截止时间前**个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （**）在最近五年内（投标截止时间前**个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （**）近两年（投标截止时间前**个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的； （**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； （**）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； （**）法律法规、招标文件限定的其他情形。 *.*法律法规规定的其他要求。 *．资格审查方法 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 *．招标文件的获取 *.* 招标文件获取时间：****年**月**日**时**分至**** 年**月**日**时**分（**时间，下同）。 *.* 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件： *.*.*登录“中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“*投标人注册”。 *.*.* 招标文件以“中国电信电子采购系统”登记申领下载的为准。 *.* 招标文件费用：每套售价*元人民币。 *．投标文件的递交 *.* 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：****年**月**日**时**分。 *.*电子投标文件的递交：登录中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 *.*本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。 *. 投标人注册 *.*中国电**光采购网注册 未注册过的潜在投标人，须通过中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 *.* CA证书办理 参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电**光采购网首页“操作指引-CA办理”。 *.*技术支撑联系方式 服务热线：***-********/***-********； 服务邮箱：***********（电子采购系统技术支撑）***********（CA证书办理技术支撑） *．发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/）、中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。 *．联系方式 *.*联系方式 招标人：天翼云科技有限公司 招标人地址：******西土城路**号院A*楼 联系人：许经理 电话：***-******** 招标代理机构名称：********** 招标代理机构地址：********门外大街庄胜广场西翼****号 联系人：常玲、梁艳超、孙子茹 电话：*********** 电子邮件：*********** *.*异议接收方式 登录中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。 招标代理机构：********** ****年**月**日 招标公告.pdf