中国电建西北院白银景泰陇鲁发展新能源有限公司F区20万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目风机吊装及电装工程施工标专业分包招标公告

正文内容

中国电建西北院****陇鲁发展新能源有限公司F区**万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目风机吊装及电装工程施工标专业分包招标公告 （招标编号：BYJTFD-SG-***-****） *.招标条件 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标****陇鲁发展新能源有限公司F区**万千瓦风电项目总承包EPC工程总承包项目，项目业主为****陇鲁发展新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的风机吊装及电装工程施工标工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。 *.项目概况与招标范围 *.* 建设地点 建设地点位于**省******境内。 *.* 工程概况及标段概况 本期项目拟安装**台单机容量*.**MW和*台*.*MW的风力发电机组，项目位于**省******，风电场区场地为低山丘陵地形，海拔高程介于****m~****m之间。风电场址附近有G***国道、G****定武高速、乌玛高速及S***省道经过，交通比较便利。 本工程装机容量***MW，**道路**.**km，改扩建道路**.**km。通过**kV集电线路接入A区**万千瓦风电项目升压站，其中**MW接入A区风电场所配主变压器**kV侧，其余***MW接入本工程在A区升压站内安装的*台***MVA的三相三绕组（第三绕组为平衡绕组）电力变压器。主变压器以*回***kV主变进线间隔接入升压站***kV母线，由A区风电场项目统一送出。 本标段为风机吊装及电装工程施工标 *.* 工期要求 ****陇鲁发展新能源有限公司F区**万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目施工标段风机吊装及电装工程施工标计划于****年**月**日开工，****年*月**日完工。具体以进场开工时间为准。 *.* 质量要求 ****陇鲁发展新能源有限公司F区**万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目施工标段风机吊装及电装工程施工质量要求：达到国家和现行工程质量验收合格等级，满足****陇鲁发展新能源有限公司质量技术要求。 *.* 招标范围 本次招标工程为****陇鲁发展新能源有限公司F区**万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目项目施工标段风机吊装及电装工程施工标，承包范围包括（但不限于）： （*）负责本标段锚栓、锚笼环，风电机组，塔筒（架），机组变压器，叶片等全套设备的吊装等工作； （*）负责本标内发包人采购的设备材料（除风机塔筒外）接货、验收﹑卸车、保管、二次倒运等工作； （*）负责风机机组、塔筒内的电气安装，电缆敷设，端头处理链接，箱变低压侧安装； （*）除招标人提供的设备以外提供所有设备和材料； （*）负责合同范围内的所有取样抽检、必要的试验、检测检验、所有防火涂料涂刷、防火封堵、调试配合、试运行配合、资料整理归档，直至移交给发包人的全部工作； （*）负责由投标人负责工作所需的人力、机械设备、仪器仪表、工具、材料耗材等（合同规定由招标人提供的除外）； （*）为完成承建工程所需的临时占地、临时设施等工作； （*）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作，配合承包人完成创优的工作； （*）根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。 详见招标文件技术条款。（注：承包范围与工程量清单内容保持一致） *.投标人资格要求 *.*企业要求 *.*.*企业资质要求：投标人必须具有中华人民**国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有电力工程施工总承包叁级或其中起重设备安装工程专业承包壹级或特种工程专业承包不分等级及以上资质，具备完整的质量保证体系，并通过管理体系认证、 *.*.*企业资产（财务要求）：近三年财务状况（****年、****年、****年）良好、且无亏损 *.*.* 企业主要人员要求： （*）项目经理资格要求：具有机电专业二级及以上注册建造师职业资格证书、中级职称、具备有效的安全生产考核证书（B证），担任过*个或多个类似工程项目经理业绩，且为但未其他在建工程项目的项目经理 （*）项目技术负责人的资格要求：具有中级及以上职称，具有从事类似工程项目施工技术管理的工作经历，担任过*个及以上类似工程项目施工技术管理经历的业绩 （*）项目安全生产管理人员的资格要求：专职安全负责人具有安全生产考证书（C证），满足现场施工需求，且注册在本单位 （*）项目质量管理负责人人员的资格要求：人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位、农民工由专人负责 *.*.* 企业工程业绩要求：近*年内具有不得少于*项类似工程业绩及经验 *.*.* 企业资信要求： （*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态； （*）投标人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生； （*）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商； （*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标； （*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)； （*）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）。） *.*其他要求 *.*.*本次招标不接受联合体投标。 *.* 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。 *.招标文件的获取 凡符合上述资质条件要求的，请于****年*月**日至****年*月**日，每日上午*:**时至**:**时，下午**:**时至**:**时（**时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱（***********），在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式，同时将相关资料上传至https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW**。 （*）单位营业执照原件副本； （*）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件。 *.投标文件的递交 *.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年**月**日 **时**分（**时间，下同），地点为******丈八东路**号西北水电大厦西楼**层会议室（具体会议室另行通知）。 *.*逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 *.开标时间、地点 *.* 开标时间为****年**月**日**时**分 *.* 开标地点为******丈八东路**号西北水电大厦西楼**层会议室（具体会议室另行通知）。 *.发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电**光采购网(https://bid.powerchina.cn/)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。 *.中标人数量：*人。 *.联系方式 招 标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 地 址：******丈八东路 **号中国电建西北院 联 系人：徐工 电 话：***-******** 邮 箱：*********** **.监督机构 监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 监督电话：***-******** 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 ****年*月**日