中国电建西北院咨询公司甘肃玉门抽水蓄能电站工程爆破安全监理服务采购招标公告

正文内容

中国电建西北院咨询公司****抽水蓄能电站工程爆破安全监理服务采购招标公告 （招标编号：XZYM-**） *.招标条件 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司****抽水蓄能电站工程爆破安全监理服务招标已经过公司和上级监管单位立项审批，资金来源已落实，具备招标条件。中国水利水电建设工程咨询西北有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人报名获取招标文件参与本项目投标。 *.项目概况与招标范围 *.* 服务地点 建设地点位于**省******昌马镇 *.* 服务项目概况 ****抽水蓄能电站位于**省**地区***境内电站靠近**千万千瓦级风电基地，距最近的风电场约**km，距***直线距离约**km，距***直线距离约***km。电站安装*台***MW单级混流式蓄能机组总装机容量为****MW，额定发电水头***m。工程为一等大（*）型工程，永久性主要建筑物为*级建筑物，永久性次要建筑物为*级建筑物。电站建成后，在**电网系统中承担调峰、填谷、调频、调相、事故备用等任务。 电站主要由上水库、下水库、地下输水系统及地面发电厂房等组成。 上水库位于**河右岸照壁山山顶凹形平台上，水库由两面围填、两面开挖而成，坝址以上集雨面积*.**km*。正常蓄水位****.*m，死水位****m，设计洪水位****.**m，校核洪水位****.**m，坝顶高程****.*m，上水库库底高程****m，上游设防浪墙顶高程****m，上水库正常蓄水位库容***.*万m*。库顶轴线周长****m，沿线布置环库道路，拐点部位均采用圆弧连接。上水库共有一座主坝和一座副坝，主坝坝顶长约****m，坝轴线处最大坝高**m；副坝坝顶长约**m，坝轴线处最大坝高**m。主、副坝均采用沥青混凝土面板堆石坝，坝顶宽度**m，上游坝坡坡比*:*.*，下游坝坡坡比*:*.*、*:*.*，库盆开挖边坡坡比*:*.*。大坝坝体分区从上游至下游依次是：沥青混凝土防渗面板、垫层料区、过渡料区、上游堆石料区及下游堆石料区。坝体及库盆采用简式沥青混凝土面板防渗，形成全库盆防渗体系。 下水库位于照壁山北侧阴思道沟，坝址以上集雨面积*.**km*。水库死水位****m，正常蓄水位****m，设计洪水位****.*m，校核洪水位****.*m。库底高程****m，坝顶高程****m，防浪墙顶高程****.*m，下水库正常蓄水位库容***.*万m*。库顶轴线周长****m，沿轴线布置环库道路，拐点部位均采用圆弧连接。下水库共有一座主坝和三座副坝，主坝坝顶长约***m，坝轴线处最大坝高**m；副坝*坝顶长约***m，最大坝高**m；副坝*坝顶长约***m，最大坝高**m；副坝*坝顶长约**m，最大坝高**m。主、副坝均采用沥青混凝土面板堆石坝，坝顶宽度**m，上游坝坡坡比*:*.*，下游坝坡坡比*:*.*、*:*.*，库盆开挖边坡坡比*:*.*。大坝坝体分区从上游至下游依次是：沥青混凝土防渗面板、垫层料区、过渡料区、上游堆石料区及下游堆石料区。坝体及库盆均采用简式沥青混凝土面板防渗。 拦沙坝位于拦河坝上游约*.*km处，主要作用为挡水挡沙。拦沙坝坝轴线长***.*m，坝顶高程****.**m，最大坝高**m，坝顶宽度*.*m。拦沙坝为双向挡水坝，上、下游坝坡均上部直立、下部坡比*:*.*，折坡点高程均为****.**m。泄洪排沙洞布置在左岸山体内，进口位于拦沙坝上游约***m处，出口位于拦河坝下游约***m的山梁部位，兼具放空拦沙库及泄洪拉沙的功能，施工期兼作导流洞。 输水系统由引水系统和尾水系统两部分组成，引水系统和尾水系统供水方式均为两洞四机。引水系统纵剖面采用一级竖井方案。引水系统建筑物包括上水库进/出水口(含引水事故闸门井)、上平洞、上游调压井、高压隧洞、引水岔管、引水支管。尾水系统建筑物包括尾水支管、尾水岔管、尾水调压井、尾水隧洞、下水库进/出水口(含尾水检修闸门井)等，*#输水系统总长****.*m，*#输水系统总长****.*m。*#输水系统引水系统长****.*m，尾水系统长***.*m，*#输水系统引水系统长****.*m，尾水系统长***.*m。 地面厂房位于主坝下游阴思道沟出口段左岸，采用尾部式开发方式，地面厂房构筑物主要有：主厂房、副厂房、主变室、应急处置室、尾闸室等。区地面高程为****.**m，厂区平面尺寸为***.**m×**.**m。引水钢支管与厂房轴线呈**°进入主机间上游边墙 (沿引水水流方向呈顺时针)，尾水管与厂房轴线呈**°自上游边墙引出。主厂房布置在厂区中部，副厂房布置于主厂房下游侧，主要作为GIS室和电气的设备室。尾闸室单独布置于厂区东南侧，距离厂区约***m。主机间尺寸(长×宽×高) 为***.*m×**.*m×**.*m，安装间尺寸为**m×**.*m×**.*m，副厂房尺寸为***m×**.*m×**.*m，主变室尺寸为***.*m×**.*m。 *.* 服务期限 自合同签订之日开始至****年**月**日结束，预计服务期为**个月，最终以招标人函件为准。 *.* 质量要求 严格遵守国家法律法规，按照设计图纸及国家、行业和地方有关标准、国家电网有限公司及国网**集团有限公司管理要求开展爆破安全监理服务工作，保证工作质量满足招标人对上合同约定的质量、安全等目标和各项目业主及招标人要求。具体要求详见合同条款。 *.* 招标范围 本次招标项目为中国水利水电建设工程咨询西北有限公司****抽水蓄能电站工程爆破安全监理服务，服务范围包括（但不限于）： （*）****抽水蓄能电站工程筹建期及道路工程、主体工程、临时辅助工程、其他零星工程等电站建设全过程所有爆破工程安全监理工作。 （*）配备的施工爆破安全监理人员须持有**部《爆破作业人员许可证》（初级及以上）证书，负责对爆破作业进行全过程监督管理。负责对相邻施工单位爆破作业安全协调，与当地两级**建立备案和协调等相关工作。 （*）根据委托人的已批准的监理规划编制本项目爆破管理监理实施细则；制定相应的监理工作制度；参照《抽水蓄能电站验收评定标准》制定统一的符合工程档案要求的验收评定、签证、备忘等表格，并填写样表，经委托人审查通过后，在合同工程开工前发放给施工单位。 （*）审查施工单位的资质和参加爆破作业的技术人员、施工人员持证上岗的情况。审验从事爆破作业人员的资格，制止无证人员从事爆破作业；发现未按要求从事爆破作业的人员，督促施工单位收回其《安全作业证》。 （*）审查施工单位的资质和参加爆破作业的技术人员、施工人员持证上岗 的情况。审验从事爆破作业人员的资格，制止无证人员从事爆破作业；发现未按要求从事爆破作业的人员，督促施工单位收回其《安全作业证》。 （*）检查施工单位申报爆破作业的程序，对不符合批准程序的爆破工程，有权停止其爆破作业，并向委托人和有关部门报告，督促爆破施工单位建立爆破施工安全保证体系，通过检查落实，保证体系良好运转。 （*）审查施工单位提交的《爆炸物品使用许可证》，条件不具备者不批准开工。 （*）监管施工单位建立严格的炸药及其起爆器材管理制度。对购进的炸药、电子雷管、导爆管等物品的临时堆放、存储、发放、使用、清退等，施工单位应建立安全管理制度。 （*）在火工品领用、清退、爆破作业、爆后安全检查及盲炮处理的各环节上实行旁站监理，并做好旁站监理记录。爆破作业过程中按照钻爆图重点检查核准钻孔及其孔网参数是否与设计一致；核准爆破装药的药量参数、堵塞质量。对钻爆图表等爆破技术设计进行签认，并监督其实施。 （**）监督现场安全施工管理，防护施工质量、安全警戒等执行情况。监督检查施工单位执行《爆破安全规程》（GB ****-****）的情况，发现违章作业和违章指挥，有权停止其爆破作业，并向委托人和有关部门报告。 （**）爆破结束后对爆破现场安全及效果进行检查评价，并收集和整理有关资料。 爆破工程结束后，按照有关规范、设计文件、合同等要求进行检查、验收、评定。 （**）认真填写旁站记录，要及时收集施工单位爆破相关记录资料，并做好现场监理日志。 （**）及时向委托人报送《监理周报》、《监理月报》；反映爆破作业中的安全问题，并提出处理建议。 （**）调解所辖工区出现的矛盾和争议；协调委托人、设计单位与爆破施工单位之间的关系。 （**）审查爆破施工单位使用的钻孔机具、空压机、爆破振动监测仪器、发爆器等爆破作业设备或仪器，审查定期检定的设备仪器及安全设施的检定情况符合要求。 （**）定期对爆破相关人员进行安全培训，及时了解爆破人员的思想动态，对不适合进行爆破作业的人员进行制止。 （**）爆破时，监督火工品的购买、进库、爆破完成后退库情况。 （**）为保证现场爆破工作顺利开展，监理人需主动与当地爆破主管部门对接，协助施工单位办理火工品采购、运输、保管和临时存放点或仓库设立等相关手续，加强与民爆公司工作协作，配合当地主管部门的检查和监督，督促相关问题的整改闭环。 （**）发生下列情况之一时，监理人应当签发爆破作业暂停令： *）爆破作业严重违规经制止无效时； *）施工中出现重**全隐患，须停止爆破作业以消除隐患时。 （**）结合本工程重点、难点、关键点和监理工作的理解及拟采取的对策，在进场后**天内编制完成爆破安全监理规划及监理实施细则，并报采购人审核； （**）根据爆破安全监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展及时向采购人报送监理年、月、周报，主要内容和提交时间按采购人要求执行。 （**）配合采购人完成相关监理工作报告的编制，并及时提供爆破安全监理方面的内容。 （**）次月*日前将上月监理日志、旁站记录等过程资料，按照采购人档案资料管理要求整理完成并移交。 （**）由爆破监理主持的相关专题会、协调会，应及时起草会议纪要，并于会后*日内提交纪要初稿。 *.投标人资格要求 *.*.*企业资质要求 响应人必须在中华人民**国境内注册、具有独立法人资格和有效营业执照；具有GA***要求的营业性二级及以上爆破作业单位许可证。响应人不得为本项目施工安全评估和爆破设计施工单位。 *.*.*企业资产（财务要求） 响应人应提供近三年标准无保留意见的财务审计报告。响应人成立时间不足三年的,应提供成立以来的标准无保留意见的财务审计报告。审计报告应包含：报告正文、四张主表、报表附注。 *.*.* 主要人员要求 （*）中级爆破工程技术人员资格要求：拟派的中级爆破工程技术人员应具有爆破工程技术人员中级/C及以上等级许可证，具有至少*项爆破（含爆破监理）工作业绩。 （*）初级爆破工程技术人员资格要求：拟派的初级爆破工程技术人员应具有爆破工程技术人初级/D及以上等级许可证。 *.*.* 企业工程业绩要求 响应人自****年*月*日至投标截止之日，至少具有*项（含正在履行的合同项目）爆破监理业绩。 *.*.* 企业资信要求： （*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态； （*）投标人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生； （*）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商； （*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标； （*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)； （*）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。） *.*其他要求 *.*.*本次招标不接受联合体投标。 *.* 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。 *.招标文件的获取 *.*凡符合上述资质条件要求的，请于 ****年*月**日至 ****年**月**日，每日上午*:**时至**:**时，下午**:**时至**:**时（**时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱（***********），在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。 （*）营业执照副本扫描件（加盖公章）； （*）法定代表人授权委托书扫描件（加盖公章）； （*）委托代理人身份证扫描件（加盖公章）； （*）须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://f.kdocs.cn/g/xMrsRLmE/ *.*未按本招标公告*.*条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。 *.投标文件的递交 *.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年**月**日**时**分（**时间，下同），地点为**省******城南大道四楼会议室（具体会议室另行通知）。 *.*逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 *.开标时间、地点 *.* 开标时间为****年**月**日**时**分 *.* 开标地点为**省******城南大道四楼会议室（具体会议室另行通知）。 *.发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电**光采购网(https://bid.powerchina.cn/)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。 *.中标人数量：*人。 *.联系方式 招 标 人：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 地 址：******城南大道**号 联 系 人：李工 电 话：***-******** 邮 箱：*********** **.监督机构 监督机构：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 监督电话：监督电话：***-******** 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 ****年*月**日