中国核建二级集采采购任务中核二十五永州道县户用光伏项目电力专业分包采购公告

正文内容

中核二十五建设有限公司 询价采购文件 第*章 询价采购公告 *****户用分布式光伏项目电力专业分包 询价采购公告 *.*采购条件 本次采购项目：*****户用分布式光伏项目项目，建设单位为**潇湘水利电力有限责任公司，采购需求单位为：中核二十五建设有限公司，本项目 户用分布式光伏电力专业分包 已具备采购条件，由采购实施单位 中国核工业建设股份有限公司 组织实施 公开询价 采购，由采购需求单位根据采购结果签订采购合同/协议。现诚邀愿意承接该项目的潜在供应商参加本次采购活动。 *.*项目概况与采购范围*.*.*工程名称 *****户用分布式光伏项目 *.*.* 建设地点 本电力专业分包主要集中在*****清塘镇、乐福镇、祥林铺镇、寿雁镇等区域，具体地点以项目实际落地情况为准。 *.*.* 项目概况 本项目为*****屋顶分布式光伏电站项目，项目主要利用农户屋面安装光伏组件，总装机容量约**MWp *.*.* 采购范围 包括但不限于光伏项目工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段至保修责任期阶段全过程施工及并网。发包人有权对发包范围进行调整。 *.*.* 计划工期 ****年**月*日-****年*月*日（具体工期以业主）自发包人发出的开工通知中载明的开工日期起算，并满足总包各节点工期进度要求。如没有书面开工通知的，自承包人实际进场之日起计算。如因业主变更工期的，本合同工期约定，应与项目实际总工期要求保持一致。 *.*.* 质量要求及标准 符合国家、地方质量标准合格，材质规格及技术标标准参考图纸及相关技术标准及规范要求。 *.* 供应商资格要求*.*.* 营业执照 □无要求 **有要求：在有效期内的营业执照 *.*.*资质要求 □无要求 **有要求：具有电力工程施工总包承包叁级（含）以上资质或承装（修、试）电力设施许可证四级（含）以上资质或建筑机电安装工程专业承包一级资质。（一项满足要求即可） *.*.*安全生产许可证 □不需要 **需要：有效期内的建筑施工安全生产许可证 *.*.* 信誉要求 具有良好的企业信誉，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”网站：www.creditchina.gov.cn）中的供应商参加本项目的采购活动。 *.*.* 人员要求 □无要求 **有要求：需配备具有二级机电建造师证书的项目经理一名 *.*.* 纳税人资格 供应商必须具备（**一般纳税人或 **小规模纳税人□其他： ）资格，被采购人纳入采购人或采购人所属上级单位不良供方的单位否决其应答； *.*.* 联合体应答 **不接受联合体应答/£接受，且要求如下： （*）联合体各方应按询价采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任； （*）联合体各方应在联合体协议书中明确各方供应范围，通过共同应答协议约定承担与各方供应范围对应的工作和责任。每家单位应当具备其分工所具备的相应的资格条件。 （*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中应答，否则各相关应答均无效。 *.*.* 近年发生的诉讼及仲裁情况 **不适用/□适用：应说明供应商近三年败诉的设备租赁合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见供应商须知前附表。若供应商无败诉的设备租赁合同相关情况，需自行承诺。 *.* 询价采购文件的获取*.*.*询价采购文件发售方式 电子版询价采购文件将在中国核工业集团有限公司电子采购平台 （https://www.cnncecp.com）（以下简称“采购平台”）进行发布，供应商已注册有采购平台账号的，可直接登录报名，否则供应商须于询价采购文件发售截止时间前完成采购平台在线注册，注册操作说明可依次点击“供应商注册”“供应商注册指引”自行下载查阅。 *.*.* 询价采购文件发售时间 ****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分（**时间，具体以电子采购平台发布时间为准）。 *.*.* 询价采购文件售价 每标段询价采购文件售价人民币***元整，请在签收询价采购文件前由供应商账号打入下方指定账号，汇款回执单请备注：XX项目XX采购任务标书费，售后不退。 询价采购文件费用收款账户相关信息为： 单位名称：中核二十五建设有限公司 开 户 行：华夏银行**分行营业部 银行帐号：**** **** **** ***** *.*.* 报名 电子版采购文件将在中国核工业集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）进行发布。供应商已注册为中国核工业集团电子采购平台会员的，可直接登录报名；其他有意向的供应商请于采购文件发售截止时间前完成在中国核工业集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）在线注册，交纳相关费用及应答保密承诺函的签署盖章，，点击报名前需上传营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、应答保密承诺函等报名需求文件（以上需求文件需连续扫描为一个PDF文件后上传），报名文件经采购人审核后方可下载采购文件。 中国核工业集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口，未能按时完成报名、购买采购文件相关工作的供应商不得参与项目应答。 因供应商未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的报名文件不符合要求，造成无法报名、报名错误等情况的，供应商须自行承担责任。 *.* 应答文件的递交*.*.* 提交应答文件方式 供应商应分别采取线上、线下方式递交应答文件，线上应答文件在“采购平台”提交；线下应答文件应邮寄至采购人地址，通讯地址详见本公告“*.联系方式”。 *.*.* 提交应答文件截止期 ****年**月**日**时**分（**时间，具体以电子采购平台发布时间为准），应答文件应按询价采购文件规定时间、地点提交，逾期送达的应答文件将被拒收。 *.* 联系方式 采购人：中核二十五建设有限公司 地 址：******文创路*号马栏山创意中心B栋****-**** 联系人：葛宇航 联系电话：*********** 电子邮件：*********** 　 *.* 其他说明 （*）本次采购活动的最终解释权在采购人。 （*）供应商须遵守采购人的保密规定（见应答保密承诺函），并遵守相关廉洁协议。 （*）对于其它公司利用本公司发布的采购信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人责任的权利。 （*）本次采购**不分标段；□分 个标段同一供应商□可以/**不可以同时参与多个标段的应答，同一供应商□可以/**不可以同时成交多个标段。请参与多个标段应答的供应商每一标段单独进行报名和提交应答文件。 （*）未购买本项目采购文件的，其应答将被拒绝，有文件证明下列情形的除外： ① 作为供应商的办事处或分公司代为购买采购文件的； ② 购买采购文件的厂家在应答截止前因兼并、重组上*等原因导致公司名称变化的。 采购人：中核二十五建设有限公司 ****年**月**日 中核二十五建设有限公司 询价采购文件 附件一：法定代表人身份证明 法定代表人身份证明 投 标 人： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务： 系 （应答人名称）的法定代表人。 特此证明。 法定代表人：身份证人像面 法定代表人：身份证国徽面 应答人: (盖公章) 年 月 日 附件二：授权委托书（如有） 授权委托书 致：中核二十五建设有限公司 兹委托我单位 (职务: ；性别: ；身份证号: )为我单位购买 （本询价工程名称） 标段 询价文件的代理人。代理人在购买询价文件过程中所签署的一切文件和提供的一切资料等与之有关的一切事务，我方均保证真实可信并予以承认。 法定代表人：身份证人像面 法定代表人：身份证国徽面 授权委托人：身份证人像面 授权委托人：身份证国徽面 应答人: (盖公章) 法定代表人: (签字或盖章) 委托代理人： (签字或盖章) 年 月 日 附件三：应答保密承诺函 应答保密承诺函 致： 中核二十五建设有限公司 根据贵方的 （项目名称） 的询价文件（编号：），我公司 （应答人名称）在此做出以下郑重承诺： *. 我方从你方获得的所有文件、数据和其它资料仅限用于准备和提交应答文件，以响应应答须知的要求。 *. 由你方直接或间接提供的与应答须知相关的任何文档、数据和其它资料应严格保密，在未经询价单位书面同意的情况下，无论该信息是应答前提供的、应答过程中提供的，还是应答结束后提供的，均不会泄露给任何第三方。 *. 如存在为准备应答文件的目的，需要将你方提供给的相关文件、数据和其它资料提交给第三方的情况，我方将书面通告你方，并与第三方签订类似的保密协议。 *. 由于我方需要，通过你方从第三方可能获得某些敏感文件、数据和资料，**接口数据等，在此之前，我方应直接与第三方签定类似的保密承诺或协议。此外，如有要求，我方应向你方或者第三方交还这些敏感资料。 应答人（公章）： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 附件四：营业执照 附件五：资质证书 附件六：安全生产许可证