大石桥市南街小学教学楼抗震加固改造项目

正文内容

*****街小学教学楼抗震加固改造项目(项目名称) *****街小学教学楼抗震加固改造项目标段招标 招 标 文 件 编号：LNJY******* 招 标 人: ****教育局（盖单位章） 日 期: ****-**-** 招标代理机构：******************（盖单位章） 日 期: ****-**-** 第一卷第一章 招标公告/邀请函 *****街小学教学楼抗震加固改造项目 招标公告 *、工程已由****行政审批局批准建设（大行审批投【****】**号），招标人为****教育局。项目已具备招标条件，现决定对本项目进行国内公开招标，择优选定承包单位。 *、资金来源：专项资金和地方财政资金。估算价：***.******万元 *、建设地点：****。 *、招标范围： 本项目为*****街小学教学楼抗震加固改造项目，改造总建筑面积****.*平方米，****年建成，地上四层局部五层，建筑高度**.*米，结构形式砖混结构。使用功能不变。改造内容包含拆除工程、加固工程、室内外装修改造、给排水改造、暖通改造及电气改造等。 *、计划工期：****年*月**日- ****年*月**日（具体时间以签订合同为准）。 *、投标人资格要求： ①须同时具备建设行政主管部门颁发的[施工总承包·建筑工程·建筑工程三级](含)以上并且[专业承包·特种工程（结构补强）](含)以上的独立法人单位； ②本项目负责人须为二级及以上注册建造师（建筑工程）,具备有效的安全生产考核合格（B类），且无在建工程，并经过身份认证的项目经理（建造师）（未列入信息数据库管理的除外）； ③投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的一年以上（含一年）劳动合同和社会养老保险关系证明【注：一年以上（含一年）是指委托代理人与投标人签订的劳动合同自签订之日起至本项目投标截止之日止，社会养老保险为委托代理人在投标人单位缴纳一年以上（含一年），企业成立不足一年的除外】； ④本项目不接受联合体投标。 注：参加本项目投标单位须同时满足以上要求。 *、招标文件的领取： *.*领取时间：****年**月**日 **时**分至****年**月**日 **时**分 *.*领取地点：请到**省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com资格确认并领取文件 *.*招标文件价格：每套售价￥*.*元每标段。 *、投标保证金： *.*需交纳投标保证金金额人民币*万元。 *.*投标保证金（或保函）交纳的形式和方式以招标文件为准。递交投标文件时，投标人应将交纳投标保证金（或保函）的凭证复印件或扫描件编制在投标文件内，否则视为无效投标。 *.*投标保证金（或保函）交纳完成时间以到账时间（或投保完成时间）为准。 注：投标保证金须从投标单位基本账户汇出，并注明项目名称，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 *、投标截止和开标时间：****年*月*日**：**（**时间）。 **、开标地点：***公共**交易服务中心****分中心（***源源水务二楼） **、开标方式：远程开标（不见面交易）。 **、投标文件的递交： **.*请到**省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com网上递交。 **.*逾期送达或者未送达到指定网站，招标人不予受理。 **、资格审查方式：采用资格后审。 **、发布媒体：本次招标公告同时在**省招标投标监管网、**省建设工程信息网（http://www.lnzb.cn/lnzbtb/）、全国公共**交易平台（**省·***）上发布 **、联系方式： 招标人：****教育局 地 址：******大街东段二中校区 联系人：江先生 联系电话：****-******* 招标代理机构：****************** 联 系 地 址 ：********街*-**甲 联 系 人：尹女士 联 系 电 话：****-******* 传 真： 电 子 信 箱：*********** 异议联系人：江先生 异议联系人电话：****-******* 第二章 投标人须知 投标人须知表 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 * 总 则 *.* 项目概况及要求 *.*.* 招标人 名称：****教育局 地址：****哈大南路 联系人：江先生 电话：****-******* 电子邮件：/ *.*.* 招标代理机构 名称：****************** 地址：********街*-甲**号 联系人：尹女士 电话：****-******* 电子邮件：*********** 本项目代理人员名单： 序号　　　　　姓名　　　　职称　　　　　IC卡号　　 ** 尹春花 ** 柯韶梅 ** 何丽群 *.*.* 标段名称 *****街小学教学楼抗震加固改造项目 *.*.* 建设地点 **** *.* 资金来源和落实情况 *.*.* 资金来源 专项资金和地方财政资金 *.*.* 出资比例 专项资金**.*%；地方财政资金**.*% *.*.* 项目的资金落实情况 工程总投资：***.******万元 其中： □征地费万元 □配套费万元 □拆迁费万元 □建安费万元 *.* 招标内容、计划工期和质量要求 *.*.* 招标内容 *）主要加固内容：采用高延性混凝土面层加固墙体；增设钢筋混凝土抗震墙；原有梁增大截面加固；原有柱增大截面加固；原有楼板增设叠合层及板底碳纤维加固； *）室内外改造内容：外墙保温改造；屋面防水改造；楼梯间扶手及梯面改造；所有门窗换新；室内装饰改造（内部布局有少许改动）；室外台阶、坡道、散水改造； *）室内外原装饰装修拆除至基层； *）原混凝土雨蓬改为轻钢雨蓬； *）原来建筑物室内外给排水、消防、采暖全部拆除并**； *）原来建筑物室内配电箱、灯具、开关、插座（除空调插座外）、综合布线、广播、监控、消火栓按钮及设备箱（柜）等电气设备均拆除，原有配电线路拆除并**。 （具体内容详见图纸及工程量清单）。 *.*.* 计划工期 计划工期：***日历天(天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天**:**时。) 计划开工日期：****-*- ** 计划竣工日期：****-*- ** （实际以发包人与中标人签订的施工合同为准） □除上述总工期外，要求各标段的工期为： 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 *.*.* 质量要求 质量要求： ☑合格 □ 有关质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” *.* 投标人资格要求 *.*.* 投标人资质条件、能力和信誉 资质条件：须同时具备建设行政主管部门颁发的[施工总承包·建筑工程·建筑工程三级](含)以上并且[专业承包·特种工程（结构补强）](含)以上的独立法人单位； □财务要求至经审计的财务审计报告□业绩要求至的已完工程项目的与本次招标项目相类似工程业绩□信用等级□选择AAA□选择AA□选择A□选择BBB□选择BB☑项目负责人本项目负责人须为二级及以上注册建造师（建筑工程）,具备有效的安全生产考核合格（B类），且无在建工程，并经过身份认证通过的项目经理（建造师）（未列入信息数据库管理的除外）；☑其他要求*、外埠（外省）企业按要求办理投标备案（如有）；*、投标人在开标前需在业务系统完成实名认证及二次刷卡认证。认证未通过的投标人，其投标文件属无效投标文件，不予接收。 *、中标人不得转包，也不得挂靠式承包。*、投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的一年以上（含一年）劳动合同和社会养老保险关系证明【注：一年以上（含一年）是指委托代理人与投标人签订的劳动合同自签订之日起至本项目投标截止之日止，社会养老保险为委托代理人在投标人单位缴纳一年以上（含一年），企业成立不足一年的除外】；*、本次招标项目采用资格后审方式，即完全由评标委员会进行投标人资格审查。*、“不见面交易”说明*）本项目采用“不见面交易”方式开标；*）投标人开标结束后需要在规定时间内完成对开标记录表的电子签章操作，否则视为认同开标情况，后续不予受理对开标情况的投诉。 *.*.* 是否接受联合体投标 ☑不接受□接受（应满足的要求见投标须知说明*.*.*项） □联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 *.* 承担费用 *.*.* 费用承担方式 ☑投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理□其他 *.* 保密 *.* 语言文字 *.* 计量单位 *.* 踏勘现场 *.*.* 是否组织踏勘现场 ☑不组织□组织踏勘时间：踏勘集中地点： *.** 投标预备会 *.**.* 投标预备会 ☑不召开□召开召开时间：召开地点： *.**.* 投标答疑 提交问题时间 ****年**月**日 **:**:**提交问题方式☑传真；☑书面；☑网络；☑投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标文件递交截止时间**日前及时以书面形式向招标人提出，送至招标代理公司。□集中组织地点：☑不集中组织答疑时间：答疑方式：□传真；□网络；☑书面；□ *.** 分 包 *.**.* 是否允许分包 ☑不允许□允许： 分包内容要求： 分包金额要求： 分包专业的资质要求：级 分包专业项目经理（建造师）要求：。 其他要求： *.** 偏 离 *.**.* 是否允许偏离 ☑不允许□允许： 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： * 招 标 文 件 *.* 招标文件的组成 *.*.* 构成招标文件的其他材料 工程量清单 *.* 招标文件的澄清 *.*.* 投标人要求澄清招标 文件的截止时间 □无☑有****年**月**日 **:** *.*.* 递交投标文件的截止时间 ****年*月*日**：** *.*.* 投标人确认收到澄清问题的函 投标人自下载招标文件起，应每天网上查询、下载澄清文件，此项不再另行通知，也不需确认收到。没主动查询、下载，后果自负。 *.* 招标文件的修改 *.*.* 投标人确认收到修改的招标文件 投标人自下载招标文件起，应每天网上查询、下载澄清文件，此项不再另行通知，也不需确认收到。没主动查询、下载，后果自负。 * 投 标 文 件 *.* 投标文件的组成 *.*.* 构成投标文件的其他材料 □材料样品 □设计模型 □设计图纸 □联合体协议书 □设计说明书 □所有要求的扫描件光盘 ☑廉政承诺等其他材料，详见招标文件其他材料部分。 *.* 投标报价 *.* 投标有效期 *.*.* 投标有效期 ****-**-**至****-**-**共**天 *.* 投标担保 *.*.* 对投标担保的要求 无 *.*.* 对投标保证金的要求 投标保证金的形式：□现金，R转账支付，£汇票，R银行保函，R担保保函，R国有保险公司工程保险保函，R电子保函。 投标保证金的金额：人民币**万元。 递交方式：□现金，R转账支付，£汇票，R银行保函，R担保保函，R国有保险公司工程保险保函，R电子保函。 投标保证金（或保函）须在****年*月**日**时前交纳完成。 *.选择转账方式，保证金递交账户: 账户名称：****************** 开户银行：盛京银行**学府支行 账 号：******************* 电 话：****-******* 注： 投标保证金缴纳方式 *.* 采用电汇或支票方式缴纳的，应在投标截止时间前通过企业基本户缴纳至以下账户，并按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传缴纳凭证、基本户开户许可证等证明材料，投标保证金截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。 请投标人在汇款时务必注明所投标项目的名称，标段，否则因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 投标人请自行将投标保证金银行汇款凭证制作为电子图片，附加在“投标文件格式”指定位置。作为投标文件的重要组成部分，代理机构不再对投标保证金开具收据。 *.* 使用银行保函或担保保函形式缴纳投标保证金的投标人应在投标保证金截止时间前（开标现场递交）将保函原件正本递交给代理公司备查，投标保证金截止时间之后递交的将被拒绝。保函需制作为电子图片，附加在“投标文件格式”指定位置。投标人提供的保函需注明所投标项目、标段名称，否则，由此导致投标无效等后果由投标人自行承担。保函的有效期应与投标有效期一致或长于投标有效期。 *.* 采用电子保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传担保文书、保函财务费用支付凭证、基本户开户许可证等证明材料，并提供查询平台网址，如验证未通过则视为投标保函未提交。 *.*.投标人应按照招标文件中给定的投标文件格式完整准确填写投标保证金缴纳信息、缴纳凭证等证明材料，否则由此造成的不一致或错误由投标人自行承担。 *.* 资格审查资料 *.*.* 近年财务状况的年份要求 近*年，指****-**-**起至****-**-**止。 以财务审计部门的财务审计报告为准。 *.*.* 近年完成的类似项目的年份要求 近*年，指****-**-**起至****-**-**止。 *.*.* 近年发生的诉讼及 仲裁情况的年份要求 近*年，指****-**-**起至****-**-**止。 *.* 备选投标方案 *.*.* 是否允许递交备选投标方案 ☑不允许□允许备选投标方案的要求见投标须知说明*.*.*项编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。 *.* 投标文件的编制 *.*.* 签章要求 对投标文件签章要求： □纸质文件名章印鉴签章☑电子文件CA印章签章 *.*.* 电子投标文件制作要求 电子投标文件按投标人须知说明*.*.*项规定要求及招标文件目录对应组成 *.*.* 投标文件副本份数及要求 副本要求: □纸质*份，□电子光盘*份， ☑投标人须按照招标文件所要求的方式提交网络投标文件。不能打开电子投标文件的，将交由评标委员会进行认定后，按废标处理。 具体要求见投标须知说明*.*.*项 *.*.* 电子投标文件光盘的制作要求 详见投标人须知说明*.*.*、和*.*.*项 *.*.* 纸质投标文件装订要求 确定中标人后，中标单位提供与投标相一致的纸质投标文件*份、电子光盘*份，方可发放中标通知书。如纸质投标文件、电子光盘投标文件与上传电子投标文件存在不同之处，则以**工程咨询招投标交易平台的电子投标文件为准，并承担其法律责任。 * 投 标 *.* 投标文件的密封和标记 *.*.* 电子投标文件签章要求 ☑投标文件封皮 ☑法人委托书 ☑工程量清单 ☑投标函 ☑招标文件要求应盖章的地方 *.*.* 纸制投标文件封套上写明 （项目名称）招标人名称： 招标人的地址： 投标人名称： 投标人地址：在 年 月 日 时 分前不得开启 *.* 投标文件的递交 *.*.* 递交投标文件形式及地点 □现场递交□纸质 *份 □电子光盘 *份☑网络递交**工程咨询招投标交易平台（http://www.lnzxzb.cn:****/TPBidder/memberLogin）网站，规定解密时间**分钟 *.*.* 纸质标书是否退还投标文件 否 *.* 投标文件的修改与撤回 * 开 标 *.* 开标时间和地点 *.*.* 开标时间、地点及开标形式 开标时间：****-*- ***:** 开标地点： **省“不见面交易”综合服务系统开标大厅（网址：http://nmts.lnwlzb.com/bidopening/bidopeninghallaction/hall/login）。注意：*.本项目采用不见面网络开标，开标程序详见《**省“不见面”综合服务系统》开标流程（网址：http://nmts.lnwlzb.com/bidopening/）*.开标前投标单位须登陆**省网联招标投标综合服务平台(http：//Inwlzb.com/)完成 CA 数字证书办理后方可参加开标会。*.投标人在递交投标文件截止时间前需在业务系统内完成法定代表人或授权委托人及项目经理的实名认证，并完成法定代表人或授权委托人或项目经理二次刷卡操作，未完成二次刷卡或二次刷卡未通过的，或显示项目经理与开标记录表不一致的，初步评审不通过。*.请投标单位在开标前根据《**省”不见面交易“综合服务系统-操作手册（投标人）》完成相对应的本机电脑调试工作，并在递交投标文件截止时间前完成投标人在线签到，未在递交投标文件截止时间前完成签到的投标人的投标文件予以退回。*.递交投标文件截止时间止到开标结束不得擅自离开开标大厅，否则影响到文件解密、质疑等环节的后果由投标人自行承担。*.投标人应在规定的投标文件解密时间内完成投标文件解密操作，若在规定时间内未完成解密操作或解密失败的，招标人将退回其投标文件。*.在开标记录生成并公布后的 **分钟内完成在开标记录表确认的操作，未在规定时间内完成确认的视为认同开标结果。*.递交投标文件截止时间前未完成上传投标文件的一切后果由投标人自行承担，招标人和招标代理不予受理。 □现场纸质标书开标□现场电子光盘开标□网络电子开标☑远程异地开标 *.* 开标程序 *.*.* 开标顺序及程序 *.开标顺序： □按投标报名先后顺序R按投标报名逆顺序□按投标文件送达先后顺序□按投标文件送达逆顺序☑按方式开标 *.开标程序: ☑公布投标人名称; □检查密封情况; ☑电子投标按规定时间解密; □公布拦标价; □公布标底; ☑公布招标控制价; ☑公开唱标 *.开标有关事项详见投标人须知说明*.*.*项 *.* 电子开标的应急措施 *.* 开标过程中，招标人有权拒绝其投标的情况 * 评 标 *.* 评标委员会 *.*.* 评标委员会的组建及评标专家的确定方式 本次评标，评标委员会由*人组成，其中：经济专家*人、技术专家*人，招标人代表*人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或类似的条件）。 评标专家确定方式：☑计算机随机抽取语音通知□其他确定方式 *.* 评标原则 *.* 评标 *.*.* 本次评标采用的评标方法 综合评估法 *.*.* 评标方式 □纸质评标为主□电子光盘评标为主☑网络电子评标为主□远程网络电子评标□纸质评标为辅□电子光盘评标为辅□网络电子评标为辅 评标方式详见投标人须知说明*.*.* * 合 同 授 予 *.* 中标公示 *.* 定标方式 *.*.* 是否授权评标委员会直接 确定中标人及推荐候选人家数 □是☑否 ☑按评标结果排序，推荐*家中标候选人。 *.* 中标通知 *.*.* 中标通知书的确定 ☑建设工程中标通知书□其他项目中标通知书 适用范围详见投标人须知说明*.*.*.项 *.* 履约担保 *.*.* 履约担保的形式与金额 履约担保形式： 履约担保金额： 与中标通知书所标注的金额相一致。 *.* 签订合同 * 重新招标和不再招标 *.* 重新招标 *.* 不再招标 * 纪 律 和 监 督 *.* 对招标人的纪律要求 *.* 对投标人的纪律要求 *.* 对评标委员会成员的纪律要求 *.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 *.* 投 诉 ** 其 他 **.* 不良行为认定 **.*.* 其他不良行为 企业和项目经理在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单的；在**省建设工程招投标监督平台-**建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的，按废标处理。 **.* 招标控制价及标底 **.*.* 是否设立招标控制价、拦标价、标底及时间公布 本项目最高投标限价为*******.**元，其中含预留金**万元（含税价），投标报价超出最高投标限价作无效标处理。 **.*.* 招标控制价或拦标价 以及有效标价的确定方式 参照《工程量清单计价规范 ****-**》、《**省房屋建筑与装饰工程定额（****）》、《**省通用安装定额（****）》 **.*.* 设置标底为 有效标价的确定方式 投标报价≤最高投标限价 **.* 技术标“暗标”评审方式 **.*.* 施工组织设计是否采用暗标 ☑采用 □纸质投标文件，投标人应按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（投标暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计☑电子投标文件按投标人须知说明*.*.*项要求编制 **.* 外省企业投标人监管 **.* 通用条款引用部分 **.* 投标人代表出席开标会 **.* 中标公示 **.*.* 中标公示有关要求 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体（同时在招标项目所在地建设工程交易中心屏幕上）予以公示，公示期不得少于*日。 **.* 知识产权 **.* 同义词语 **.** 监督 **.** 解释权 **.** 招标人认为应该补充的其他内容 详见投标人须知说明**.** 投标人须知说明 *.总则 *.* 项目概况及要求 *.*.* 根据《中华人民**国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定要求，本招标项目已具备招标条件，现对本工程项目进行招标。 *.*.* 本招标项目招标人：见投标人须知表*.*.*项。 *.*.* 本招标项目的招标代理机构：见投标人须知表*.*.*项。 *.*.* 本招标项目名称：见投标人须知表*.*.*项。 *.*.* 本标段建设地点：见投标人须知表*.*.*项。 *.* 资金情况 *.*.*资金来源和落实情况见投标人须知表*.*.*项。 *.*.*本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表*.*.*项。 *.* 招标范围、计划工期和质量要求 详见投标人须知表*.*项 *.* 投标人资格要求 *.*.*投标人在满足投标人须知表*.*.*项要求的条件下，应具备承担本工程招标的所有条件、资质、能力和信誉，并指派注册建造师执业资格的项目经理（建造师）、项目负责人，并能够提供有效的安全生产考核合格证书，且在企业信息数据库和项目经理（建造师）、项目负责人无其他在建工程项目的（未要求建立信息数据库的企业除外）。 投标人信用评价： （*）信用评价是指：经省信用办批准的信用评价中介机构，对企业申报的信用报告进行评价，信用报告信息包括信用等级、有效期和信用报告概述等内容。 （*）信用评价涉及的内容和评价等级构成信用评价依据。 *.*.* 投标人须知规定接受联合体投标的，除应符合本章第*.*.*项和投标人须知表的要求外，还应遵守以下规定： （*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； （*）由同一专业组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级。 （*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中的投标。 *.*.* 投标人不得存在下列之一情形： （*）招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）为本标段前期准备提供设计或者咨询服务的，但设计施工总承包的除外。 （*）为本标段的监理人； （*）为本标段的代建人； （*）为本标段提供招标代理服务的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （*）被责令停业的； （**）财产被接管或冻结的； （**）被取消投标资格且期限未满的； （**）在招投标活动中有违法违规行为，被有关行政监督管理部门处罚，且整改期限未满的； （**）提供虚假信息资料的； （**）投标文件中的相关资料与信息数据库信息不相符的； （**）在最近三年内有骗取中标或严重违约或有重大工程质量、安全事故的； *.* 费用承担 详见投标人须知表*.*项 *.* 保密 参与招标投标活动的各方，应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 *.* 语言文字 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 *.* 计量单位 所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.* 踏勘现场 *.*.* 投标人须知表*.*.*项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知表*.*.*项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 *.*.* 投标人踏勘现场发生的费用自理。 *.*.* 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 *.*.* 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。 *.*.* 投标人提供的本合同工程水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此做出判断和决策承担任何责任。 *.** 投标预备会 *.**.* 投标人须知表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知表*.**.*项规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 *.**.* 投标人须知表*.**.*项规定组织投标答疑的，招标人按投标人须知表*.**.*项规定的时间和方式组织进行。 *.**.* 投标预备会后，招标人在投标须知前附表规定的时间内，对投标人所提问题的澄清，应以书面和网络发布的方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 *.** 分包 *.**.*投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知表*.**.*项规定的分包内容、分包金额和接受分包（专业分包）的第三人资质要求等限制性条件。 *.** 偏离 *.**.*投标人须知表*.**.*项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 *. 招标文件 *.* 招标文件的组成 *.*.*本招标文件包括： （*）招标公告（或投标邀请书）； （*）投标人须知； （*）评标办法； （*）合同条款及格式； （*）工程量清单； （*）图纸； （*）技术标准和要求； （*）投标文件格式； （*）投标人须知表*.*.*项规定的其他材料。 根据本章第*.**款、第*.*款和第*.*款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 *.* 招标文件的澄清 *.*.* 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知表*.*.*项规定的时间前，以传真或网上提问的方式通知招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。纸质招标文件，应以书面形式（包括信函、电报、传真等，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。 *.*.* 招标文件的澄清将在投标人须知表*.*.*项规定的投标截止时间**天前，采用电子招标的，由招标人在指定网站发布，并通过一定方式（包括短信、电子邮件、待办事宜通知等，下同）告知投标人，投标人可登陆指定网站自行下载澄清文件。采用纸质招标文件的,招标人将通过书面形式发给所有购买纸质招标文件的投标人。澄清文件不指名澄清问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足**天，应相应的**投标截止时间。 *.*.* 投标人在下载到澄清文件后，系统会自动生成相应记录，以确认投标人已收到该澄清文件。投标人如收到纸质书面澄清文件，应在投标人须知表*.*.*项规定的时间内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清文件。投标人需依照最后一次下载的澄清答疑文件编制电子投标文件，未按此方式编制的电子投标文件有可能被评标委员会否决。 *.* 招标文件的修改 *.*.* 在投标人须知表*.*.*项规定的投标截止时间**天前，招标人可以对电子招标文件进行修改，并将修改内容上传到指定网站，并通知所有已购买或下载招标文件的投标人，投标人可通过CA认证锁登陆指定网站自行下载。修改纸质招标文件时，招标人应以书面形式进行修改，并通知所有已购买招标文件的投标人。无论修改电子或纸质招标文件，其时间距投标截止时间不足**天，都应相应的**投标截止时间。 *.*.* 投标人在下载到修改的招标文件后，系统会自动生成记录投标人已收到该修改文件。投标人收到书面修改内容的招标文件后，应在投标人须知表*.*.*项规定的时间内以书面形式告知招标人，确认已收到修改的招标文件。 *. 投标文件 *.* 投标文件的组成 *.*.* 投标文件应包括下列内容： *、封面 *、投标函 *、法人身份证明及授权委托书 *、投标保证金或担保函 *、已标价工程量清单 *、施工组织设计 *、项目管理机构 *、资格审查资料 *、投标人须知表*.*.*项规定的其他材料。 *.*.* 投标人须知表*.*.*项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第*.*.*（*）目所指的联合体协议书。 *.*.* 电子标书的制作： （*）投标文件制作时，应按规定建立目录并分级，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。 （*）投标文件中的清单数据文件应符合《**省建设工程计算机辅助评标数据接口》的规定，形成专用的LNTBX格式文件。一份电子标书只能包含一个LNTBX格式文件，多个专业分别编制时，应汇总合并导出一个LNTBX格式文件。 （*）投标人递交的电子投标文件因编制不规范而导致无法导入电子评标系统，该投标文件视为无效投标文件。 （*）电子招投标文件具有法律效力,与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。 （*）为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定部位加盖CA印章。 *.* 投标报价 *.*.* 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 *.*.* 投标人在投标截止时间前，若修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第*.*项的有关要求。 *.* 投标有效期 *.*.* 在投标人须知表*.*.*项规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 *.*.* 出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金或投标担保函。 *.* 投标保证与担保 *.*.* 投标人在递交投标文件的同时，应按照投标人须知表*.*.*项规定的投标保证金额和方式向招标人提供投标保证金或担保函。（投标保证金缴纳金额一般不得超过投标总价的*%）未按时提供投标保证金或担保函的，其投标文件作废标处理。 *.*.* 采用保证金担保形式的投标人，应按照投标人须知表*.*.*项的规定的金额以及投标人须知表*.*.*项规定的担保方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知表*.*.*项的规定。投标保证金的交纳应在投标截止日期前办理完毕，并将保证金凭据或担保函按照第八章“投标文件格式”要求附在投标文件内。 *.*.* 招标人与中标人签订合同后*个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金或担保函。 *.*.*有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。 （*）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （*）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； （*）投标人中标后，无任何正当理由自动放弃中标的； （*）发生上述情况的，以投标担保方式提供投标保证的，按投标保证金的相应额度承担经济处罚。 *.* 资格审查资料（适用于资格预审的） 投标人在编制投标文件时，应按照本企业数据库资料的最新情况，更新或补充在申请资格预审资料中，以证实其各项资料条件仍能继续满足资格预审文件的要求，并具备承担本工程招标文件要求的资质条件、能力和信誉。 *.* 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） *.*.* 投标文件规定为纸质的，在提供“投标人基本情况表”的同时，应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。所填报的各类信息必须与信息数据库的信息资料一致（下同），否则不予受理。 *.*.* “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知表*.*.*项。 *.*.* “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书），具体年份要求见投标人须知表*.*.*项。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 *.*.* “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。 *.*.* “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知表*.*.*项。 *.*.* 投标人须知表*.*.*项规定接受联合体投标的，按本章第*.*.* 项至第*.*.* 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 *.* 备选投标方案 *.*.* 除投标人须知表*.*.*项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 *.* 投标文件的编制 *.*.* 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 *.*.* 投标文件必须对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 *.*.*　电子版投标文件是投标活动当事人按照统一的“电子投标文件制作工具”制作生成。电子版投标文件应包含投标人的法定代表人或其授权委托人的CA电子签章。授权委托人签字，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖单位章。授权委托人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权委托人签字确认。签章要求见投标人须知表*.*.*项。 *.*.*电子投标文件制作的具体要求： *、电子投标文件内容包括:　投标函、技术标（明标、暗标）、经济标、综合标。 *、技术标部分：按明标、暗标分别导入不同的页签，没有则可为空；按内容分目录导入。暗标文件不得出现透露投标人的任何信息。 *、执行工程量清单计价规范的项目，电子投标文件中须含LNTBX格式清单文件。 *、综合标的各类证件须与企业信息数据库资料相一致。信息数据库以外的资料视为无效。 *、投标人应使用带电子签章功能的CA锁(主锁、授权委托人锁)，按照投标人须知表*.*.*项要求加盖电子印章。 *、生成投标文件时，须使用本单位CA锁（主锁、授权委托人锁）进行加密，生成用于网络投标的“网络投标文件”和用于光盘投标的“光盘投标文件”。 *、网络电子投标开标解密时，必须使用生成投标文件时的CA锁进行解密。 *、投标文件的制作工具适用于光盘投标文件的制作和网络投标文件的制作。 *.*.* 电子光盘投标或网络电子投标时，投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样（如采用网上投标模式，则网上提交的为正本，电子光盘为副本；如采用光盘投标模式，则光盘提交的为正本，纸质留存的为副本）。当副本和正本不一致时，以正本为准。 投标文件安全： 如采用光盘电子投标模式的，招标人要求投标人在提交按本章第*.*.*项制作的“光盘投标文件”同时，也可要求投标人提供纸质打印的投标文件一份作为副本备用。副本具体要求见投标人须知表*.*.*项。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本与正本不一致时，以正本为准。 如采用网上电子投标模式的，招标人要求投标人在网上提交按本章第*.*.*项制作的“网络投标文件”的同时，也可同时要求投标人提供电子光盘一份（也可同时要求投标人提供纸质标书一份）作为副本备用。副本具体要求见投标人须知表*.*.*项。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本与正本不一致时，以正本为准。 *.*.*招标文件要求投标人提供电子光盘和纸质投标文件时，电子光盘应由投标人自行制作，标书必须为“电子投标文件制作工具”所生成的“光盘投标文件”文件。开标前，投标人应将电子光盘与纸质投标文件（如有要求）一同密封提交给招标人。为了保证电子投标文件与纸质投标文件的一致性，纸质标书应由“电子投标文件制作工具”直接打印生成。光盘表面粘贴“光盘贴”，并将项目名称、招标项目备案编号、单位名称、正副本等信息填写在光盘贴上。（“电子投标文件制作工具”具有使用单位唯一性，不得相互转让或借用）。 *.*.* 要求纸质投标文件时，纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知表*.*.*项规定。 *. 投标 *.* 投标文件的密封和标记（适用于纸质或光盘投标） *.*.* 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。 *.*.* 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的内容见投标人须知表*.*.*项。 *.*.* 未按本章第*.*.* 项或第*.*.* 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 *.*.* 光盘电子投标文件应按照本章第*.*项要求制作，并按投标人须知表*.*.*项要求使用带有电子印章的CA锁（主锁、授权委托人锁）进行签章。否则，电子开标软件将无法接受,招标人不予受理。 *.* 投标文件的密封和标记（适用于网络电子投标文件） *.*.* 投标文件应按照本章第*.*项要求制作，并按投标人须知表*.*.*项要求使用带有电子印章的CA锁（主锁、授权委托人锁）进行签章。 *.*.* 未按要求使用电子投标文件制作工具制作的投标文件并使用带有电子印章的CA锁（主锁、授权委托人锁）进行签章的，电子开标软件将无法接受,招标人不予受理。 *.*.* 投标文件的加密详见本章第*.*.*项。 *.* 投标文件的递交（适用于纸质或光盘投标） *.*.* 投标人应在本章第*.*.* 项规定的投标截止时间前递交投标文件。 *.*.* 投标人递交投标文件的地点及形式：见投标人须知表*.*.*项。 *.*.* 投标文件是否退还，按投标人须知表*.*.*项规定进行。 *.*.* 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。 *.*.* 逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的投标文件，招标人不予受理。 *.* 投标文件的递交（适用于网络电子投标文件） *.*.* 投标人应按投标人须知表*.*.*项和投标人须知表*.*.*项规定的投标截止时间前将投标文件上传到指定网站的指定栏目。未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。 *.*.* 投标人上传投标文件的形式：见投标人须知表*.*.*项。 *.*.* 投标人在上传投标文件之后，系统会自动生成电子签收凭证，投标人可自行下载打印。 *.*.* 投标人未按规定提供电子光盘投标文件的，招标人对投标人提交的投标文件不予受理。 *.*.* 逾期上传或未按规定方式提交的投标文件，招标人不予受理。 *.* 投标文件的修改与撤回（适用于纸质或光盘投标） *.*.* 投标人在投标人须知表*.*.*项规定的时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 *.*.* 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第*.*.*项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 *.*.* 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第* 项、第* 项规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 *.* 投标文件的修改与撤回（适用于网络电子投标文件） *.*.* 在本章第*.*.* 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须先撤回并修改后再重新上传。 *.*.* 修改后的投标文件应符合本章第* 项、第* 项规定要求，并标明“修改”字样。 *. 开标 *.* 开标时间和地点 *.*.*招标人应按照投标人须知表*.*.*项规定的投标截止时间和投标人须知表*.*.*项规定的开标时间和开标地点进行公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 应用网络电子开标的，招标人按照投标人须知表*.*.*项规定的投标截止时间和投标人须知表*.*.*项规定的开标时间和开标地点，通过网络视频进行公开开标，投标人按照投标人须知表*.*.*项规定的时间自行解密，解密成功后进入电子开评标系统。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，应当拒绝其开标。 *.* 开标程序（适用于纸质或光盘开标） *.*.* 主持人按下列程序进行开标： （*）宣布开标纪律； （*）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （*）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （*）按照投标人须知表*.*.*项的规定，检查投标文件的密封情况； （*）按照投标人须知表*.*.*.项的规定，宣布投标文件开标顺序； （*）设有标底或拦标价的，按投标人须知表**.*项规定，应当众公布； （*）光盘开标时，招标代理机构对投标截止时间前递交的投标文件按照开标顺序进行现场拆封光盘并导入电子开评标系统进行开标。 （*）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量标准、工期及其他内容，并验证法定代表人或授权委托人和项目负责人是否进行实名认证及不良行为验证等情况记录在案； （*）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （**）开标结束。 *.* 开标程序（适用于网络电子开标） *.*.* 招标人在规定的时间内，通过网络视频，按下列程序进行开标： （*）宣布开标纪律； （*）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （*）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性； （*）按照投标人须知表*.*.*项的规定，宣布投标文件开标顺序； （*）设有标底或拦标价的，按投标人须知表**.*项规定，应当众公布 （*）投标人在投标人须知表*.*.*项规定的时间内解密投标文件。 （*）招标代理机构对投标截止时间前递交的投标文件二次解密，当众开标。 （*）当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量标准、工期等其他内容，并验证法定代表人或授权委托人和项目负责人是否进行实名认证及不良行为验证等的情况； （*）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员通过电子开标系统在开标记录上签字确认； （**）开标结束。 *.* 电子招投标的应急措施 *.*.*电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。 （*）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （*）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （*）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （*）病毒发作或受到外来病毒的攻击； （*）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。 出现上述情况时，应对未开标的暂停开标，或改用纸质投标文件开标（已提供纸质投标文件的）。已在系统内开标、评标的，立即停止，经招标监督部门确认后，可改用光盘或纸质投标文件进行评审。远程评标时如遇上述情形，经招标监督部门确认后，可在本地抽取专家，按光盘或纸质投标文件进行继续评审。对纸质投标文件没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。投标人提交的电子光盘，作为辅助电子评标的工具，投标人应在投标截止前到达现场，并递交光盘。招标人将光盘内容进行系统导入，继续开标。导入过程中，若系统识别出电子光盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，系统将拒绝导入。 *.* 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其开标。 （*）经检查CA锁证书无效的投标文件； （*）投标人未按投标人须知表*.*.*项规定的时间内完成解密投标文件的； （*）相关人员未按时参加开标会的； （*）投标文件未按规定要求进行提交的，投标人不满足法定家数的。 *. 评标 *.* 评标委员会 *.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家组成见投标人须知表*.*.*项。 *.*.* 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： （*）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； （*）项目主管部门或者行政监督部门的人员； （*）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的； （*）有不良行为记录，且记录期未满的人员； （*）专家库以外和未通过身份证实名认证的人员； （*）从事专业与评标专业不相符的人员； （*）电子评标未经过培训，无法胜任评标工作的人员； （*）未按照投标人须知表*.*.*项规定的抽取方式所确定的人员； （**）已被清除评标专家库的人员。 *.* 评标原则 评标活动应遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.* 评标 *.*.* 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”中没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。企业和人员的各类证书、业绩以及获奖证明等需要审核后入库的信息以**建设工程信息网备案通过的为准。 *.*.* 采用现场随机抽取确定评标办法方式的，招标人必须在招标文件中标明两个以上的评标办法供现场抽取使用。开标时由招标人代表或投标人代表当众抽取确定，当众公布，并记录在案。 *.*.* 招标人在制定评标办法时，可结合工程项目的实际，参照附表九中的任何一种评标方法作为本次评标的方法。也可将附表九中的方法作为抽取的备选方法。无论确定哪一种方法，都必须在招标文件中明确。 *.*.*本次招标所采用的评标方法和评标方式见投标人须知表*.*.*项与*.*.*项。评标时应注意的事项： *．计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字； *．计算最终得分时，保留小数点后两位有效数字； *．所有专家评分的算术平均值为投标单位的最终得分。如果有*个或*个以上投标人的最终得分相同，投标报价低的优先排在前面； *．评标中如遇未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。 *.*.* 采用纸质与光盘或光盘与网络双轨制评标的招标项目，必须事先确定一种评标方式为主，另一种形式为辅，无论两种评标形式的评标结果如何，均应以确定为主的评标方式为唯一的评标结果，不得改变其结果。见投标人须知表*.*.*项。 *. 合同授予 *.* 中标公示 *.*.* 招标人依据评标结果，在中标通知书发出前，将拟中标人的情况在本招标项目公告发布的同一媒介和招标项目所在地建设工程交易中心的屏幕上予以公示，公示期不少于*日。评标结果在发布招标公告的同一媒介进行公示。 *.*.* 对于中标公示期间提出异议的中标候选人，招标人应**有关监管部门对此进行解释说明，不能充分说明理由的，所公示的中标候选人确实存在问题的，招标人应按照中标候选人的推荐排序，重新公示中标结果，确保评标结果的公正性。 *.* 定标方式 *.*.* 除投标人须知表*.*.*项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人（原则上推荐排名第一的为中标人）。评标委员会推荐中标候选人的家数见投标人须知表*.*.*项。并按照本章第*.*项的要求进行公示。 *.* 中标通知 *.*.* 中标公示期满，招标人在本章第*.*款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书由招标人或招标人委托的招标代理机构负责在网上下载打印，并办理备案手续。同时将未中标结果通知未中标的投标人。 *.*.* 中标通知书下载打印后，将自动转入招标代理机构、中标人的信息数据库中，作为今后资质管理、企业类似工程业绩考核的信息资料。 *.*.* 其他项目中标通知书是指：除房屋建筑和*政工程以外的材料、设备、服务及其他与施工无关的招标项目。确定使用“其他项目中标通知书”时，招标人应在投标人须知中事先明确，以便区别对待。详见附表五。 *.* 履约担保 *.*.* 在签订合同前，中标人应按投标人须知表*.*.*项和中标通知书规定的履约担保金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知表*.*.*项规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。 *.*.* 中标人不能在规定的时间内按本章第*.*.* 项要求如数提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。投标人提供投标担保的，与担保单位共同承担相应的经济损失赔偿（下同）。 *.* 签订合同 *.*.* 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起**天内，根据招标文件和中标人的投标文件内容订立书面合同。中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*.* 发出中标通知后，招标人无正当理由拒绝签定合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 *. 重新招标和不再招标 *.* 重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （*）投标截止时间止，投标人数量少于*家的； （*）经评审有效的投标人不足三家的； （*）经评标委员会评审后否决所有投标的； （*）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意**投标有效期的投标人少于三个的； （*）所推荐的中标候选人在不同程度上均存在问题，不能满足要求的。 （*）法律规定的其他情况。 *.* 不再招标 *.*.* 重新招标后投标人仍少于*个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可选用其他方式或不再进行招标。 *.*.* 招标人因两次或多次招标失败，需向原审批或核准部门申请改变招标方式或不再招标。 *.*.*法律法规规定不再招标的情形。 *. 纪律和监督 *.* 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 *.* 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 上述行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。 *.* 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 *.* 对与评标活动有关的工作人员纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。 *.* 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 投标人或者其他利害关系人有关资格预审文件、招标文件、开标和评标结果事项的投诉，应当先按规定提出异议。 招标人无正当理由不在规定时间内答复或者投标人对答复有异议的，可就相关事项向行政监督部门投诉。 网上异议投诉系统操作方式: *.登录**建设工程信息网：http://***.**.***.***/EpointSSO/login/oauth*login *.异议提出：选择【异议】模块对应的【提出异议】 *.投诉提出：选择【投诉】模块对应的【提出投诉】 **. 其他 **.* 不良行为 **.*.*投标企业或中介机构存在的以下情况，将被认定为不良行为： (*)投标企业在投标报名时存在违反规定提供虚假、无效证件、隐瞒在建工程情况和不良行为记录等行为的； (*)投标企业有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的; (*)投标企业在参加招投标活动时，有围标、串标、陪标行为的； (*)投标企业不遵守投标会场纪律,无理取闹,扰乱招投标秩序的; (*)有其他违反建筑*场及招投标管理有关规定行为的。 (*)国家相关管理规定、行政监督管理部门和招标文件认定的其他不良行为。 **.* 招标控制价及标底 **.*.* 招标控制价及标底的设立、发布以及编制要求见投标人须知表**.*.*项。 **.*.* 招标人设立招标控制价的，控制价金额应按照投标人须知表**.*.*项要求，超出招标控制价规定要求的，招标人不予接受，按废标处理。有效标价的确定方式及具体要求见投标人须知表**.*.*项。 **.*.* 按照投标人须知表**.*.*项的规定，招标人设置标底的，应在开标时当众公布。超出标底价浮动范围的为废标，有效标底的确定方式及具体要求见投标人须知表**.*.*项。 **.*.* 招标控制价、拦标价及标底的编制，必须依法依规、实事求是、真实准确，不得随意降低或抬高招标控制价、拦标价及标底价格，由于招标控制价过低的原因，导致有效投标人数量满足不了法定家数，致使招标多次失败，不作为不再招标的条件。 **.* “暗标”评审 **.*.* 技术标是否采用“暗标”评审方式详见投标人须知表**.*.*项。 **.* 外省投标人监管 **.*.* 外省企业参加省内组织的招投标活动时，应按照外埠投标人信息库申报指南（登陆**建设工程信息网）及辽建发[****]*号文件要求，办理相关事宜，并建立投标人信息诚信库。 **.*.* 招标代理机构在开标前，须验证法定代表人或授权委托人和项目负责人实名认证及不良行为验证情况，刷卡未通过的投标人，视为不具备投标资格，招标人不予受理。 **.* 通用条款引用部分 **.*.* 本部分包括：第三章“评标办法”（最低投标价法和综合评估法）的正文部分、第四章“合同条款及格式”（通用合同条款）。详见《标准文本引用条款部分》 **.* 投标人代表出席开标会 **.*.* 按照本章第*.*款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，招标人按开标程序进行点名时，投标人代表应主动向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席开标会议，否则，其投标文件按废标处理。 **.* 中标公示 **.*.* 中标公示有关要求详见投标人须知表**.*项。 **.* 知识产权 **.*.* 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 **.* 同义词语 **.*.* 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 **.** 监督 **.**.* 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 **.** 解释权 **.**.*构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 **.** 招标人认为需要补充的其他内容 **.**.* 交易中心服务费：按（辽发改价格【****】***号）文件规定执行，由中标单位向***公共**交易服务中心****分中心缴纳。含在投标报价中，不得单独列项。 **.**.* 招标代理服务费: 参照国家发改委计价格【****】****号文件、发改委计价格【****】***号文件及发改办价格【****】***号文件规定向中标人收取，含在投标报价中，不得单独列项。 **.**.*农民工工资专用账户 （*）投标人须在***地区设立农民工工资专用账户。该账户使用须接受银行、建设行政主管部门及招标人共同监管，不得挪为它用。 （*）投标人须在工程合同中与招标人签订农民工工资支付协议（工资支付协议样式及附加在合同中位置详见***住建委网站）。 （*）招标人向中标人拨付工程款时，将依据拨款数额按照**%的比例，将农民工工资拨付到专用账户。 （*）中标人应按月向设立农民工工资专用账户的银行提供工人名单、卡号及工资表，委托银行进行工资发放。 **.**.*“投标人须知表”中内容与“投标人须知说明”中内容不符时，以投标人须知表为准。 **.**.*将*.*.*修改为“中标通知书下发*个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。招标人与中标人签订合同后*个工作日内，向中标人退还投标保证金。” **.**.*将**.*.* 修改为“所有投标人的法定代表人或其委托代理人不需到场参加开标会。” **.**.*投标人须承诺：投标文件中载明的项目经理或项目负责人与签订合同中的项目经理或项目负责人保持一致。若在合同签订后更换项目经理或项目负责人等主要项目班子组成人员，在没有得到招标人同意的情况下不得更换。投标人如需要更换项目经理或项目负责人及项目班子组成人员，应至少提前*天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意。后任项目经理或项目负责人的资格、资历、业务水平不得低于前任项目经理或项目负责人，否则招标人将要求中标人调换项目经理或项目负责人直至招标人满意为止。 **.**.*以下**项行为视为围标串标陪标行为： *、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； *、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； *、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； *、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； *、不同投标人的投标文件相互混装或相互借用资质； *、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出； *、投标人投标IP地址一致，或在同一MAC地址、CPU序列号等特定区域发出； *、投标文件装订形式、封面等相同或相似； *、不同投标人开标前乘坐同一辆车到达开标现场，或住店发票由同一人结单； **、故意废标、中标人无正当理由放弃中标或未按规定与招标人签订合同； **、故意按招标文件规定的无效投标条款制作无效投标文件参与投标； **、一年内有*次以上参加报名并购买招标文件后，不递交投标文件、不参加开标； **、递交投标文件截止时间前，多家投标人在几乎同一时间发出撤回； **、投标人之间约定中标人或约定部分投标人放弃投标或者中标； **、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； **、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动； **、不同投标人的法定代表人、授权代表人、项目经理等由同一单位缴纳社会保险； **、不同投标人的法定代表人、授权代表人、项目经理等电话号码相同或互相串用； **、不同投标人的投标文件侧切痕迹相同； **、有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 上述均属围串标行为，一经发现，均按废标处理，情节严重的，将追究相应法律责任。 **.**.*本项目采用“不见面交易”，即投标人在网上参加开标活动，不需再到开标现场。故投标文件、CA锁等也不需现场递交，远程网络开标具体详见**建设工程信息网 首页 “**省电子招标投标交易综合服务系统不见面开标操作说明”。 **.**.**投标人在开标前需在业务系统完成实名认证及二次刷卡操作。 **.**.**投标人开标结束后需要在规定时间内完成对开标记录表的电子签章操作，否则视为认同开标情况，后续不予受理对开标情况的投诉。 注意事项： *、投标人须随时关注**建设工程信息网发布的通知（补遗文件、补充通知、招标控制价等信息），招标代理机构不再另行通知。 *、投标单位如有疑问，以邮件形式发送至招标代理机构（***********）并电话确认，预留联系人、联系电话、单位名称。 第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表 条款号 评审因素 评审标准 *.*.* 形式评审标准 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 法定代表人或授权委托人 已进行实名认证 报价唯一 只能有一个有效报价 投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”和招标文件其他部分规定的要求 投标文件的有效签章 投标人须知表*.*.*项规定。电子投标文件加盖CA印章。 投标标识 不同投标人在同一标段投标行为中不存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的 (如: MAC 地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等)。 .*.* 资格评审标准 营业执照 具备有效的营业执照 资质等级 符合第二章投标人须知表*.*.*项规定 项目经理 符合第二章投标人须知表*.*.*项规定 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 其他要求 符合第二章投标人须知表*.*.*项规定 项目经理二次刷卡 项目经理二次刷卡验证结果为通过（无在建工程且已进行实名认证及不良行为验证） *.*.* 响应性评审标准 技术标准和要求 符合第七章“技术标准和要求”规定 投标内容 符合第二章投标人须知表*.*.*项规定 工期 符合第二章投标人须知表*.*.*项规定 工程质量 合格 投标有效期 符合第二章投标人须知表*.*.*项规定 已标价工程量清单 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 投标价格 低于（含等于）第二章投标人须知表**.*项载明的招标控制价 分包计划 符合第二章投标人须知表*.**款规定 投标保证金或投标担保 符合第二章投标人须知表*.*.*、*.*.*项规定 串通投标、弄虚作假行为 投标文件不存在串通投标、弄虚作假等违法行为 投标人告知承诺函 提供有效的投标人告知承诺函 其他 未发现投标文件中有不符合法律、法规规定或与废标条件相符的情形。 *.*.* 合理最低价计算规则 项目采用合同方式 固定综合单价合同 下浮比例的确定方式 下浮比例 下浮比例 **% 合理低价计算方法 当通过初步评审的投标人大于*家时，先对投标人工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指综合单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清单费用（指总费用）、规费项目（指计算基数*费率）、安全施工费（指计算基数*费率）和税金项目（指计算基数*费率）等所有报价由低到高分别依次排序，去掉单项投标报价最高的**%项和最低的**%项（小数点后不保留有效数字，个位数向下取整），并分别对剩余报价进行算术平均，按计价规范进行汇总，计算得出总价。招标人应设置下浮比例（各*可根据本地情况设定并应在招标文件中明确下浮比例或下浮比例的产生规则），得出合理最低价。当通过初步评审的投标人小于等于*家时，则全部单项投标报价均进入算术平均值计算，招标人应设置下浮比例（各*可根据本地情况设定并应在招标文件中明确下浮比例或下浮比例的产生规则）。 *.*.* 入围说明 入围方式 条款号 条款内容 编列内容 *.*.* 分值构成（总分***.*分） 商务评审：**.*分；(最终得分=取其评委的平均得分) 技术评审：**.*分；(最终得分=取其评委的平均得分) 综合评审：*.*分；(最终得分=取其评委的平均得分) 参与【投标报价】和【主要分部分项工程量清单综合单价】基准值计算单位选择 通过初步评审且投标报价不小于合理最低价的投标单位参与投标报价基准值计算；通过初步评审的投标单位参与主要分部分项工程量清单综合单价基准值计算。 *.*.* 投标报价基准值公式 如果参与投标报价基准值计算的投标单位超过*家(包含*),则去掉*个最高价,*个最低价;若小于*家,则不去;将其投标报价取平均值后*(*-*%)做为基准值 下浮比例的确定方式 下浮比例 下浮比例 *% 投标报价扣分公式 投标报价与基准价相比的差额率，每高*%扣*.**分，每低*%扣*.*分 评审过程是否按照大模块打分 否 条款号 评分因素 评分标准 *.*.*(*) 经济标评分标准 投标报价 (**.* 分) 当有效投标人数量为 *家以上（不含 * 家） 时，去掉最高和最低的有效投标人经评审的报价，其余有效投标人经评审的报价的算术平均值后*（*-*%）为基准值。当有效投标人数量为 * 家以下（含 * 家）时，所有有效投标人经评审的报价的算术平均值后*（*-*%）为基准值。 （*）投标报价等于评标基准价的得基准分**分； （*）投标报价正偏离评标基准价 *%，减 *.** 分； （*）投标报价负偏离评标基准价 *%，减 *.*分。 偏离不足 *%的，按照插入法计算得分，分值扣完为止 *.*.*(*) 施工组织设计评分标准 *、总体概述(*.*分) 优等*.*分：对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际，总体设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学。 良好*.*分：对项目总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际、总体设计比较符合 规范，总体计划比较合理，综合措施比较科学。 中等*.*分：对项目总体认识基本全面，论述基本完整清晰，总体组织基本符合实际、总体设计基本符合规范，总体计划基本合理，综合措施基本科学。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *、**投入方案 *.*、劳**投入计划、工人持证上岗及保证措施(*.*分) 优等*.*分：配比合理，投入满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。 良好*.*分：配比比较合理，投入能满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。 中等*.*分：配比基本合理，投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *.*、材料投入、进场计划及保证措施(*.*分) 优等*.*分：材料种类齐全，材料投入满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。 良好*.*分：材料种类比较齐全 ，材料投入满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。 中等*.*分：材料种类基本齐全，材料投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *.*、机械、办公、检测设备投入、进场计划及保证措施(*.*分) 优等*.*分：机械设备、办公和检测设备投入满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。 良好*.*分：机械设备、办公和检测设备投入能满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。 中等*.*分：设备投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。(评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *.*管理组织的设置安排(*.*分) 优等*.*分：管理组织的设置安排，需根据实际情况制定，全面、周到、完整。 良好*.*分：管理组织的设置安排，需根据实际情况制定，较为全面、周到、完整。 中等*.*分：管理组织的设置安排，需根据实际情况制定，基本全面、周到、完整。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *、技术方案 *.*、施工总平面布置(*.*分) 优等*.*分：总体布置规范合理，能切实满足技术、质量、安全、文明施工需要。 良好*.*分：总体布置比较规范合理，能较好地满足技术、质量、安全、文明施工需要。中等*.*分：总体布置基本规范合理，能基本满足技术、质量、安全、文明施工需要。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *.*、施工技术方案(*.*分) 优等*.*分：内容满足相关规范、标准，主要技术要点论述非常全面、合理，冬、雨季施工维护方案详尽、合理。 良好*.*分：内容能够满足相关规范、标准，主要技术要点论述比较全面、合理，冬、雨季施工维护方案比较详尽、合理。中等*.*分：内容基本满足相关规范、标准，主要技术要点论述基本全面、合理，冬、雨季施工维护方案基本详尽、合理。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由)注：如投标人施工组织设计暗标编制不符合招标文件要求，则本项评标得分为 * 分。 *.*、对工程施工重点、难点关键技术、工艺的分析及解决方案(*.*分) 优等*.*分：对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰。 良好*.*分：对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确，解决方案比较科学、系统、安全经济，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把握比较准确，应用到位，阐释比较清晰。 中等*.*分：对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确，解决方案基本科学、系统、安全、经济，保障措施基本正确，对施工关键技术、工艺把握基本准确，应用到位，阐释基本清晰。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。(评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由)注：如投标人施工组织设计暗标编制不符合招标文件要求，则本项评标得分为 * 分。 *.*新技术、新材料、新工艺(*.*分) 优等*.*分：新技术、新材料、新工艺，需根据实际情况制定，全面、周到、完整。 良好*.*分：新技术、新材料、新工艺，需根据实际情况制定，较为全面、周到、完整。 中等*.*分：新技术、新材料、新工艺，需根据实际情况制定，基本全面、周到、完整。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *.*危大工程专项施工方案(*.*分) 优等*.*分：危大工程专项施工方案，需根据实际情况制定，全面、周到、完整。 良好*.*分：危大工程专项施工方案，需根据实际情况制定，较为全面、周到、完整。 中等*.*分：危大工程专项施工方案，需根据实际情况制定，基本全面、周到、完整。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *、施工保证措施 *.*、施工进度计划和各阶段进度保证及违约承诺(*.*分) 优等*.*分：施工进度计划和各阶段进度保证及违约承诺，需根据实际情况制定，全面、周到、完整。 良好*.*分：施工进度计划和各阶段进度保证及违约承诺，需根据实际情况制定，较为全面、周到、完整。 中等*.*分：施工进度计划和各阶段进度保证及违约承诺，需根据实际情况制定，基本全面、周到、完整。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *.*、安全文明施工及安全文明施工承诺(*.*分) 优等*.*分：安全文明施工及安全文明施工承诺，需根据实际情况制定，全面、周到、完整。 良好*.*分：安全文明施工及安全文明施工承诺，需根据实际情况制定，较为全面、周到、完整。 中等*.*分：安全文明施工及安全文明施工承诺，需根据实际情况制定，基本全面、周到、完整。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *.*、工程质量保证措施及违约承诺(*.*分) 优等*.*分：工程质量保证措施及违约承诺，需根据实际情况制定，全面、周到、完整。良好*.*分：工程质量保证措施及违约承诺，需根据实际情况制定，较为全面、周到、完整。 中等*.*分：工程质量保证措施及违约承诺，需根据实际情况制定，基本全面、周到、完整。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *.*、环境保护制度及保证措施(*.*分) 优等*.*分：环境保护制度及保证措施，需根据实际情况制定，全面、周到、完整。 良好*.*分：环境保护制度及保证措施，需根据实际情况制定，较为全面、周到、完整。 中等*.*分：环境保护制度及保证措施，需根据实际情况制定，基本全面、周到、完整。 次等*分：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的。 (评审时若此项打分为满分或*分、存在畸高畸低时须说明理由) *.*.*(*) 综合标评分标准 拟派项目管理班子组成(*.*分) 项目组织机构人员配备齐全的得* 分，每缺一类人员扣*.*分，扣完为止。注：评标时必须将施工员、质检员、安全员、资料员、材料员的岗位证复印件附于投标文件中，且在**建设工程信息网诚信库可查，否则不得分 *.*.*(*) 不合理报价评审标准 不合理报价评审 针对投标报价低于（不包括等于）合理最低价的投标单位进行评审， 评审通过即代表视为合理报价（需要输入评审意见）， 评审不通过即代表视为不合理报价 。 *.* 业绩类型 招标文件规定投标业绩类型为A和B类 条款号 编列内容 * 评标程序 详见本章附件A：评标详细程序 *.*.* 废标条件 详见本章附件B：废标条件 *.*.* 判断投标报价是否低于其成本 详见本章附件C：合理最低价计算方法 补* 备选投标方案的评审 详见本章附件D：备选投标方案的评审和比较办法 补* 计算机辅助评标 详见本章附件E：计算机辅助评标方法 评标办法（综合评估法）正文部分 评标办法（综合评估法）正文部分直接引用中国计划出版社出版的中华人民**国《标准施工招标文件》****年版第一卷第三章“评标办法（（综合评估法）”正文部分（第**页至**页）。可查看《**省标准施工招标文件》引用部分。 第四章合同条款及格式 （GF—****—****） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局 说 明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计**条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： *.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； *.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； *.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。 第一部分 合同协议书 发包人（全称）：****教育局 承包人（全称）： 根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称：。 *.工程地点：。 *.工程立项批准文号：大行审批投【****】**号。 *.资金来源：专项资金和地方财政资金。 *.工程内容：施工图约定的所有内容及发包人补充的内容 *.工程承包范围：  二、合同工期 计划开工日期：年 月日。 计划竣工日期：年 月日。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写）： RMB￥： 元 其中： （*）安全文明施工费： 人民币（大写 （*）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(¥元)； （*）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）(¥元)； （*）暂列金额： 人民币（大写）(¥ 元)。 *.合同价格形式： 总价合同承包 。 五、项目经理 承包人项目经理：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （*）中标通知书（如果有）； （*）投标函及其附录（如果有）； （*）专用合同条款及其附件； （*）通用合同条款； （*）技术标准和要求； （*）图纸； （*）已标价工程量清单或预算书； （*）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本 合 同 在****教育局签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自双方签字盖章之日起生效。 十三、合同份数 本合同一式伍 份，均具有同等法律效力，发包人执叁 份，承包人执贰 份。 发包人： (公章)承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字） 组织机构代码：组织机构代码： 地 址：地 址： 邮政编码：  邮政编码：  法定代表人：法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话：  传 真：/  传 真： 电子信箱：/ 电子信箱： 开户银行：开户银行： 账 号： 账号： 第二部分 通用合同条款 第三部分 专用合同条款第二卷第六章 图 纸*. 图纸目录 序号 图名 图号 版本 出图日期 备注 *. 图纸 第三卷 第七章技术标准和要求 第一节一般要求 *. 工程说明 *.* 工程概况 *.*.* 本工程基本情况如下： *）主要加固内容：采用高延性混凝土面层加固墙体；增设钢筋混凝土抗震墙；原有梁增大截面加固；原有柱增大截面加固；原有楼板增设叠合层及板底碳纤维加固； *）室内外改造内容：外墙保温改造；屋面防水改造；楼梯间扶手及梯面改造；所有门窗换新；室内装饰改造（内部布局有少许改动）；室外台阶、坡道、散水改造； *）室内外原装饰装修拆除至基层； *）原混凝土雨蓬改为轻钢雨蓬； *）原来建筑物室内外给排水、消防、采暖全部拆除并**； *）原来建筑物室内配电箱、灯具、开关、插座（除空调插座外）、综合布线、广播、监控、消火栓按钮及设备箱（柜）等电气设备均拆除，原有配电线路拆除并**。。 *.*.* 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下： ****。 *.* 现场条件和周围环境 *.*.* 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件A：施工场地（现场）现状平面图。 *.*.* 施工场地（现场）临时供水管径 承包人根据施工现场情况自行决定。 施工场地（现场）临时排污管径 承包人根据施工现场情况自行决定。 施工场地（现场）临时雨水管径 承包人根据施工现场情况自行决定。 施工现场临时供电容量（变压器输出功率） 承包人根据施工现场情况自行决定。 *.*.* 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下： 不提供。 *.*.* 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 *.* 地质及水文资料 *.*.* 现场地质及水文资料和信息数据如下： 不提供。 *.* 资料和信息的使用 *.*.* 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。 *.承包范围 *.* 承包范围(如分标段，须按标段分别描述，并明确界面责任分工) *.*.* 承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下： *****街小学教学楼抗震加固改造项目详见图纸及工程量清单。。 各标段界面责任分工如下： 不采用 。 *.*.* 承包范围内的暂估价项目 *.*.*.* 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表*.**-*“专业工程暂估价表”。 *.*.*.* 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表*.**-*“材料和工程设备暂估价表”。 *.*.*.* 上述暂估价项目与本节第*.*.*项承包人自行施工范围的工作界面划分如下： 不采用。 *.*.* 承包范围内的暂列金额项目 *.*.*.* 承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”表*.**-*“暂列金额明细表”（不包括计日工）和表*.**-*“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表*.**-*“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。 *.*.*.* 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。 *.*.*.* 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)**工期的理由。 *.*.*.* 关于暂列金额的其他说明： 无。 *.* 发包人独立发包项目和发包人提供的材料和工程设备 *.*.* 由发包人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下： 。 *.*.* 由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件三“发包人供应的材料和工程设备一览表”。 *.* 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面 *.*.* 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下： 无。 *.* 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施 *.*.* 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下： 。 *.工期要求 *.* 合同工期 本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。 *.* 关于工期的一般规定 *.*.* 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天**:**时。 *.*.* 承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第**.*款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。 *.*.* 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。 *.*.* 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述*.*.*项规定的暂估价项目和上述*.*.*项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。 *.质量要求 *.* 质量标准 *.*.* 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。 *.* 特殊质量要求 *.*.* 有关本工程质量方面的特殊要求如下： 不采用。 *.适用规范和标准 *.* 适用的规范、标准和规程 *.*.* 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见本章第三节。 构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。 *.*.* 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第**条的约定办理。 *.* 特殊技术标准和要求 *.*.* 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。 *.*.* 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。 *.安全文明施工 *.* 安全防护 *.*.* 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第*.*款的约定履行其安全施工职责。 *.*.* 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除： （*） 设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板； （*） 为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等； （*） **和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、**盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等； （*） 安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品； （*） 所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明； （*） 装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员； （*） 主要作业场所和临时安全疏散通道**小时**伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故； （*） 足够数量的和合格的手提灭火器； （*） 装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度； （**） 对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度； （**） 其他：无。 *.*.* 安全文明施工的费用必须专款专用，承包人应对其由于安全防护专项费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。 *.*.* 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每**少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理（建造师）和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。 *.*.* 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。 *.*.* 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。 *.*.* 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔**、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。 *.*.* 承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。 *.*.* 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。 *.*.** 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。 *.*.** 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。 *.*.** 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。 *.*.** 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。 *.*.** 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。 *.*.** 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。 *.*.** 承包人应按照通用合同条款第*.*款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地*级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地*级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。 *.*.** 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。 *.*.** 安全防护方面的其他要求如下： 不采用。 *.* 临时消防 *.*.* 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规**府消防管理机构的要求。 *.*.* 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。 *.*.* 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。 *.*.* 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。 *.*.* 临时消防方面的其他要求如下： 不采用。 *.* 临时供电 *.*.* 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ**-****）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。 *.*.* 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。 *.*.* 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。 *.*.* 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于**V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于**V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。 *.*.* 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。 *.*.*临时用电方面的其他要求如下： 不采用。 *.* 劳动保护 *.*.* 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。 *.*.* 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。 *.*.* 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。 *.*.* 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。 *.*.* 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。 *.*.* 劳动保护方面的其他要求如下： 不采用。 *.* 脚手架 *.*.* 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。 *.*.* 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。 *.*.* 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。 *.*.* 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。 *.*.* 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）**府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。 *.*.* 脚手架的其他要求如下： 不采用。 *.* 施工安全措施计划 *.*.* 承包人应根据《中华人民**国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民**国消防法》、《中华人民**国道路交通安全法》、《中华人民**国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第*.*.*项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。 *.*.* 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于： （*）施工安全管理机构的设置； （*）专职安全管理人员的配备； （*）安全责任制度和管理措施； （*）安全教育和培训制度及管理措施； （*）各项安全生产规章制度和操作规程； （*）各项施工安全措施和防护措施； （*）危险品管理和使用制度； （*）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置； （*）其他：无 。 施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。 *.*.* 施工安全措施计划应当在专用合同条款第*.*.*项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。 *.* 文明施工 *.*.* 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定， 履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。 *.*.* 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理： （*） 承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐； （*） 施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作； （*） 严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常； （*） 承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求； （*） 监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌； （*） 材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员； （*） 施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置； （*） 现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。 *.*.* 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。 *.*.* 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。 *.*.* 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。 *.*.* 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。 *.*.* 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。 *.*.* 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。 *.*.* 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于**天报监理人审批。 *.*.** 文明施工方面的其他要求如下： 不采用。 *.* 环境保护 *.*.* 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第*.*.*项和第*.*款的约定履行其环境与生态保护职责。 *.*.* 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。 *.*.* 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和**保护，包括水土**保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生**的循环使用等因素。 *.*.* 承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。 *.*.* 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、**制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。 *.*.* 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。 *.*.* 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。 *.*.* 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。 *.*.* 环境保护方面的其他要求如下： 不采用。 *.* 施工环保措施计划 *.*.* 通用合同条款第*.*.*项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于： （*） 承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施； （*） 施工生产废水处理措施； （*） 施工扬尘和废气的处理措施； （*） 施工噪声和光污染控制措施； （*） 节能减排措施； （*） 不可再生**循环利用措施； （*） 固体废弃物处理措施； （*） 人群健**护和卫生防疫措施； （*） 防止误用有害材料的保证措施； （**） 施工边坡工程的水土流失保护措施； （**） 道路污染防治措施； （**） 完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施； （**） 其他：无。 *.*.* 施工环保措施计划应当在专用合同条款第*.*款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。 *.治安保卫 *.* 承包人应为施工场地（现场）提供**小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。 *.* 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。 *.* 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。 *.* 承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。 *.* 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和*容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。 *.* 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。 *.* 施工场地（现场）治安管理计划的要求： 不采用。 *.* 突发治安事件紧急预案的要求： 不采用。 *.* 治安保卫方面的其他要求如下： 不采用。 *.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护 *.* 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。 *.* 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前*天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的*天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。 *.* 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护： 不采用。 *.* 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下: 不采用。 *. 样品和材料代换 *.* 样品 *.*.* 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下： 承包人采购材料设备前提供样品，经发包人确认后方可采购。 *.*.* 对于本款第*.*.*项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第*.*.*项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。 *.*.* 合同条款第**.*.*项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第*.*.*项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。 *.*.* 监理人应在收到承包人报送的样品后*天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后*天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后**天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后**天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后*天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。 *.*.* 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。 *.*.* 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。 *.* 材料代换 *.*.* 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。 *.*.* 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前**天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件： （*）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料； （*）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料； （*）替代品使用的工程部位； （*）采用替代品的理由和原因说明； （*） 替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响； （*）价格上的差异； （*）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。 监理人在收到此类通知及上述文件后，应在**天内向承包人给出书面指示。如果**天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。 *.*.* 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。 *.*.* 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定： （*）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人； （*）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。 **. 进口材料和工程设备 **.* 本工程需要进口的材料和工程设备如下： 不采用。 **.* 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下： 不采用。 **. 进度报告和进度例会 **.* 进度报告 **.*.* 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第**.*.*项约定的进度付款申请单一并递交。 **.*.* 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。 **.*.* 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳**数量（本月及预计未来三个月劳**的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。 **.*.* 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。 **.*.* 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。 **.*.* 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。 **.*.* 有关进度报告的其他要求： 不采用。 **.* 进度例会 **.*.* 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。 **.*.* 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少**小时发给各参会方 **.*.* 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后**小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后**小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。 **.*.* 有关进度例会的其他要求： 不采用。 **. 试验和检验 **.* 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第**条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。 **.* 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下： 详见投标人须知说明。 监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。 **.* 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下： 不采用。 **.* 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。 **.* 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。 **.* 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。 **.* 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送（质量检测单位）进行检测。 **.* 除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。 **. 计日工 **.* 通用合同条款第**.*款约定的计日工，也称为零星工作项目，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第**.*.*项约定通知承包人实施。 **.* 在工程实际开工后**天内，承包人应当按通用合同条款第**.*.*项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后*天内给予批复或提出修改意见。 **.* 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后**小时内给予批复。 **.* 用于计日工的劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润，不包括规费和税金。计日工劳务按工日（*小时）计量，单次*小时以内按*.*个工日，单次*小时至*小时按*个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。 **.* 用于计日工的材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润，不包括规费和税金。已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。 **.* 用于计日工的施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但规费和税金另计。辅助人员按劳务价格另计。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按*场平均价格，由承包人事后报监理人审批。施工机械按台班计量（*小时），单次*小时以内按*.*个台班，单次*小时至*小时按*个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。 **.* 关于计日工的其他约定： 不采用。 **. 计量与支付 **.* 付款申请单 **.*.* 在工程实际开工后**天内，承包人应当按照合同条款第**条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后*天内给予批复或者提出修改意见。 **.*.* 根据合同条款第**.*款和第**.*款， 承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第**.*.*项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。 **.*.* 竣工付款申请单的内容按专用合同条款第**.*.*（*）目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第**.*.*（*）目确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。 **.*.* 竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理： （*） 签约合同价； （*） 应当扣减的项目： *） 所有暂列金额； *） 所有暂估价； *） 根据合同条款第**条应扣减的变更金额； *） 根据合同条款第**条应扣减的价格调整（下调部分）； *） 根据合同条款第**.*款应扣减的发包人索赔金额； *） 甩项工程的合同价值（如果有）； *） 根据合同约定发包人应扣减的其他金额。 （*） 应当增加的项目： *） 实际发生的暂列金额（包括计日工）； *） 实际发生的暂估价； *） 根据合同条款第**条应增加的变更金额； *） 根据合同条款第**条应增加的价格调整（上调部分）； *） 根据合同条款第**.*款应增加的承包人索赔金额； *） 根据合同约定承包人应当得到的其他金额。 （*）规费和税金差额部分。 **.*.* 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理： （*） 按合同约定扣留的质量保证金 （*） 应当扣除的金额： *） 按通用合同条款**.*.*项约定扣留的质量保证金； *） 按通用合同条款**.*.*项约定扣除的质量保证金； *） 根据合同条款第**.*款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额； *） 根据合同约定应扣减的其他金额。 （*） 应当增加的金额： *） 已完且符合合同约定的甩项工程的价值； *） 按通用合同条款**.*.*项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值； *） 根据合同条款第**.*款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额； *） 根据合同约定承包人应当得到的其他金额。 最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。 **.*.* 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。 **.* 其他约定 其他约定内容： 不采用。 **. 竣工验收和工程移交 **.* 竣工验收前的清理 **.*.* 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于： （*） 从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等； （*） 清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面； （*） 清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面； （*） 修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料； （*） 所有表面完成约定的装修和装饰； （*） 检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅； （*） 检查和调试所有的五金件并上油； （*） 检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果； （*） 所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。 **.*.* 清理工作所需费用由承包人承担。 **.* 竣工验收申请报告 **.*.* 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。 **.*.* 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。 **.*.* 竣工验收申请报告应当按通用合同条款第**.*款附上下列内容： （*） 承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求； （*） 按专用合同条款第**.*（*）目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料； （*） 按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划； （*） 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料； （*） 监理人要求提交的竣工验收资料清单； （*） 通用合同条款第**.*.*项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）； （*） 专用合同条款第**.*款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）； （*） 其他：无。 **.* 竣工清场 **.*.* 工程接收证书颁发后，承包人应在**天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理： （*） 从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等； （*） 从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外； （*） 撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）； （*） 监理人指示的其他清场工作。 **. 其他要求 不采用。 第二节特殊技术标准和要求 第四卷目录 *、封面 *、投标函 *、法人身份证明及授权委托书 *、投标保证金或担保函 *、已标价工程量清单 *、施工组织设计 *、项目管理机构 *、资格审查资料 目录 一、封面 二、投标函 三、法人身份证明及授权委托书 四、投标保证金或担保函 五、已标价工程量清单 六、施工组织设计 七、项目管理机构 (一)项目管理机构组成表 (二)安全生产考核证(A证和C证) (三)项目经理简历表 (四)承诺书 八、资格审查资料 (一)投标人基本情况表 (二)近年财务状况表 (三)近年完成的类似项目情况表 (四)近年发生的诉讼和仲裁情况 (五)企业获奖 (六)企业证书 (七)企业认证 九、其他 一、封面 （项目名称）标段施工招标 投标文件 投标人：（盖单位章） 法定代表人或其授权委托人：（签章） 年月日 二、投标函 致：（招标人名称）： 在考察现场并充分研究项目名称标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以： 人民币（大写）： RMB￥：元 其中扣除规费、税金、安措费后的报价： 人民币（大写）： RMB￥：元 的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。 在我方的上述投标报价中，包括： 规费RMB￥：元 税金RMB￥：元 安全文明施工费RMB￥：元 暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：元 专业工程暂估价RMB￥：元 如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：（¥元）。 在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。 投标人：（盖单位章） 法定代表人或其授权委托人：（签章） 日　　期： 三、法人身份证明及授权委托书 法定代表人身份证明 投 标 人： 单位性质： 地 址： 成立时间：年月日 经营期限： 姓 名：性 别： 年 龄：职 务： 系（投标人名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人：（单位签章） 日　期： 授权委托书 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限： 。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明 投 标 人：（盖单位章） 法定代表人：（签章） 身份证号码： 委托代理人：（签章） 身份证号码： 日　　　期： 四、投标保证金或担保函 五、已标价工程量清单 六、施工组织设计 构成投标文件的“暗标”的文件中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。投标人编制文件应当满足招标文件技术标要求，不得随意编制。 序号 项目内容 类别、内容 * 字体要求 宋体（正文、标题、目录等全部内容） * 字号要求 小四（正文、标题、目录等全部内容） 字体不允许出现加粗、下划线、斜体等格式 * 段落 段落行距：*.*倍行距 段前：*行/*磅 段后：*行/*磅 * 页边距 上页边距：*.*厘米 下页边距：*.*厘米 左页边距：*.*厘米 左页边距：*.*厘米 * 纸张方向 纵向 * 纸张大小 A* * 缩进 首行缩进：*字符/*厘米 左侧缩进：*字符/*厘米 右侧缩进：*字符/*厘米 * 对齐方式 左对齐 * 大纲级别 正文文本 ** 章节编号 按照备注示例编写 ** 编写软件版本 Microsoft Word ****及以上版本、WPS ** 进度计划图 应用相应的专业软件或指定软件 按第**条 附图附表要求绘制 ** 施工总平面图 应用AUTO CAD软件按第**条 附图附表要求绘制 ** 附图附表要求 技术标的“图形”（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。表中的文本格式应于正文格式保持一致。 位置：左对齐 注：表格线粗、行高、列宽、图表中的文字字体、字号、对齐方式等不做要求。 ** 是否允许涂改或删除痕迹 否 ** 是否允许字体涂色 否 ** 是否允许出现彩色插图 否 ** 是否允许设置页眉、页脚、页码 否 ** 其他说明 无 章节编号示例：一. *. *.* *.*.* ....... 二. *. *.* *.*.* ...... 七、项目管理机构 (一)项目管理机构组成表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级别 证号 专业 养老保险 (二)安全生产考核证(A证和C证) (三)项目经理简历表 附*：项目经理简历表 项目经理应附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。 姓 名 年 龄 学 历 职 称 职 务 拟在本工程任职 项目经理 注册建造师执业资格等级 级 建造师专业 安全生产考核合格证书 毕业学校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话 附*：主要项目管理人员简历表 主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。 岗位名称 姓 名 年 龄 性 别 毕业学校 学历和专业 毕业时间 拥有的执业资格 专业职称 执业资格证书编号 工作年限 主要工作业绩及担任的主要工作 (四)承诺书 （招标人名称）： 我方在此声明，我方拟派往（项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目经理（建造师）（姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。（园林项目除外） 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺 投标人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签章） 年月日 八、资格审查资料 (一)投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电话 传真 网址 组织结构 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 企业成立时间 上一年度完成产值（万元） 员工总人数： 企业资质等级 其中 项目经理（建造师） 营业执照号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技工 经营范围 备注 备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。 (二)近年财务状况表 备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。 (三)近年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人联系人及电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理（建造师） 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 备注：*、类似项目指工程 。 *、本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 (四)近年发生的诉讼和仲裁情况 说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 (五)企业信用 企业信用 奖项名称 查看 (六)企业认证 企业认证 证书名称 查看 九、其他 （一） “信用中国”网站查询记录 未在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单查询截图。 （二）投标人认为有助于本次投标的其他内容