G244线巴州区枣林镇漩滩村K1258+170-K1258+340 段地质灾害治理工程 （项目名称） 施工一个 标段施工招标补遗01号

正文内容

文件编号 投标资格 投标文件递交截止时间 投标有效期 **天 投标文件递交方法 投标保证金缴纳方式 投标保证金金额 ***,***元 控制价（最高限价） **,***,***元 评标办法 见招标文件 开标时间 开标地点 开标方式 资格审查方式 答疑澄清时间 是否延期 延期后开标时间 延期后开标地点 对文件澄清与修改的主要内容 G*** 线***枣林镇漩滩村 K****+***-K****+*** 段地质灾害治理工程 （项目名称） 施工一个 标段施工招标补遗**号 致各潜在投标人： 关于G*** 线***枣林镇漩滩村 K****+***-K****+*** 段地质灾害治理工程 （项目名称） 施工一个 标段施工招标招标文件需要更正内容，特此更正：如本招标文件投标须知前附表所述内容与招标文件所述内容不一致或招标文件中表述不明时，以投标须知前附表的所述内容为准。 第四章合同条款及各式第二节专用合同条款B项目专用合同条款项目专用合同条款数据表： 序号 条目号 信息或数据 * *.*.*.* 发包人： 地址： 邮政编码： * *.*.*.* 监理人： 地址： 邮政编码： * *.*.*.* 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 年（一 般为自实际交工日期起计算*年，最长不超过*年） * *.*.* 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 ** 天签 发图纸修改图给承包人 * *.*.* 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： * *.*.* 发包人是否提供材料或工程设备： 是或否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如 下： 。 * *.* 发包人是否提供施工设备和临时设施： 是或否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规 定如下： 。 * *.*.* 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资 料的期限： 。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期 限： 。 * **.*（*） 逾期交工违约金： 元/天 ** **.*（*） 逾期交工违约金限额： %签约合同价 ** **.* 提前交工的奖金： 元/天 ** **.* 提前交工的奖金限额： %签约合同价 ** **.*.* 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了 工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / % 或增加收益的 / %给予奖励 ** **.* □ 因物价波动引起的价格调整按照下列约定的原则处理： □第 **.*.* 项，每 个月按价格调整公式进行一次调整 □第 **.*.* 项 □合同期内不调价 ** **.*.*（*） 开工预付款金额： %签约合同价 ** **.*.*（*） 材料、设备预付款比例： 等主要材料、设 备单据所列费用的 % ** **.*.* 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 份 ** **.*.*（*） 进度付款证书最低限额： %签约合同价或 万元 ** **.*.*（*） 逾期付款违约金的利率： ‰天（相当于中 国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行 取消本项内容或降低利率） ** **.*.* 质量保证金金额： %合同价格 ** **.*.*（*） 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明 材料）的份数： 。 ** **.*.*（*） 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明 材料）的份数： 。 ** **.*（*） 竣工资料的份数： 份 ** **.*.* 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是或否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： ** **.*.* 本工程及工程设备是否进行试运行： 是或否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： ** **.*（*） 保修期：自实际交工日期起计算 年 ** **.* 建筑工程一切保险的保险费率： ‰ ** **.*.* 第三者责任险的最低投保金额： 万元，事故次数不限（不计免赔额） 。 ** **.* 争议的最终解决方式： 如采用仲裁，仲裁委员会名称： 。 更正为： 序号 条目号 信息或数据 * *.*.*.* 发包人：XXX招标人 地址： 邮政编码： * *.*.*.* 监理人： 地址： 邮政编码： * *.*.*.* 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 * 年（一 般为自实际交工日期起计算*年，最长不超过*年） * *.*.* 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 ** 天签 发图纸修改图给承包人 * *.*.* 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： * *.*.* 发包人是否提供材料或工程设备： 否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如 下： 。 * *.* 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规 定如下： 。 * *.*.* 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资 料的期限： 签订合同协议书后*天内 。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期 限：*天 。 * **.*（*） 逾期交工违约金： **** 元/天 ** **.*（*） 逾期交工违约金限额： * %签约合同价 ** **.* 提前交工的奖金： / 元/天 ** **.* 提前交工的奖金限额： / %签约合同价 ** **.*.* 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了 工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / % 或增加收益的 / %给予奖励 ** **.* □ 因物价波动引起的价格调整按照下列约定的原则处理： □第 **.*.* 项，每 个月按价格调整公式进行一次调整 □第 **.*.* 项 合同期内不调价 ** **.*.*（*） 开工预付款金额： ** %签约合同价 ** **.*.*（*） 材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设 备单据所列费用的 / % ** **.*.* 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： * 份 ** **.*.*（*） 进度付款证书最低限额： ** %签约合同价或 / 万元 ** **.*.*（*） 逾期付款违约金的利率： / ‰天（相当于中 国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行 取消本项内容或降低利率） ** **.*.* 质量保证金金额： * %合同价格 ** **.*.*（*） 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明 材料）的份数： *份 。 ** **.*.*（*） 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明 材料）的份数： *份 。 ** **.*（*） 竣工资料的份数： * 份 ** **.*.* 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： / ** **.*.* 本工程及工程设备是否进行试运行： 否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / ** **.*（*） 保修期：自实际交工日期起计算 * 年 ** **.* 建筑工程一切保险的保险费率： * ‰ ** **.*.* 第三者责任险的最低投保金额： 按赔付金额不低于*** 万元，事故次数不限（不计免赔额）参照工程量清单说明，若清单未规定，由投标人自行确定 。 ** **.* 争议的最终解决方式：诉讼（项目所在地具有管辖权的人民法院诉讼）如采用仲裁，仲裁委员会名称： / 。 开标时间原定****年**月**日现更正为：****年**月**日招标文件其他内容不变，现重新上传修改后的招标文件，请各潜在投标人下载最新版的招标文件，并按此执行，如各潜在投标人未自行下载本项目所有补遗的，由此造成的后果各潜在投标人自行承担。 招标人：***国道管理所 ****年**月**日 递交时间