成华区向龙社区公交场站项目施工/标段补遗文件01号、答疑文件??01号

正文内容

***向龙社区公交场站项目施工/标段 补遗文件**号 致各潜在投标人： 现对***向龙社区公交场站项目施工/标段作如下补遗： *、本项目投标文件递交的截止时间变更为****年**月**日**时**分，投标保证金递交截止时间相应顺延。 *、招标文件涉及以上内容均做相应修改，其余内容不变。 答疑文件**号 致各潜在投标人： 现对***向龙社区公交场站项目施工/标段提问回复如下： 问：疑问：CJZ 软件导入电子编标系统后，小数位数无法单独设置，无法保证保留到小数点后两位有效，建议按照CJZ 软件导入电子编标系统后默认导出的小数位数为准。 答：保留至小数点后两位。 问：疑问：请问投标阶段是否需要提供综合单价分析表，若需要提供，是否可以将综合单价分析表放在“第八章 投标文件格式 七、 其他材料”中即可，请招标人明示？ 答：不需要提供。 问：疑问：（*）控制价CJZ 软件导入电子编标系统后控制价总价为********.**元，招标文件和工程量清单说明中控制价总价为********.**元，其他安全文明施工费、规费、专业工程暂估价、暂列金、创优质工程奖补偿奖励费一致，请问业主以哪个控制价为准？ （*）工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费的招标控制价是否为控制价CJZ清单中的“垃圾外运及处置费”给定的*****.**元，另外这笔费用是否含税？ 答：（*）CJZ软件控制价与招标文件和工程量清单说明中控制价一致，以********.**元为准。（*）按照招标清单说明第四条第**点“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费(含税价)由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况在汇总表中自主报价费用包干，中标后金额不予调整”执行。 问：工程量清单总说明“七、品牌表招标人提供主要材料设备的参考品牌仅供参考，投标人在投标时选用的品牌可按招标人提供的参考品牌，或不低于参考品 牌中同等档次的品牌进行报价，招标人未提供参考品牌及规格型号的，投标人须注明品牌及规格型号。本工程主要材料设备参考品牌详见附件。” 疑问：请问业主是否需要按照业主提供的工程量清单附表：《附件：主要材料设备参考品牌：枢纽配套工程主要设备材料选用厂家及品牌参考表》中的品牌填报品牌？如需填报，是否直接将“枢纽配套工程主要设备材料选用厂家及品牌参考表”附在投标文件其他材料之中即可？请招标人明示？ 答：招标清单中提供的品牌表仅供参考，投标人在投标时可选用招标人提供的参考品牌或不低于参考品牌中同等档次的品牌进行报价。 问：招标文件中P**第三章 评标办法（综合评估法）评标委员会应当否决其投标内容中：（十四）投标报价中计日工未按招标工程量清单中列明的数量进行报价的；经核查，招标清单中无计日工数量。 疑问：招标人清单中无计日工工程数量，请问业主是否无需填写计日工单价和合价？ 答：按招标清单执行。 问：招标文件中P**第三章 评标办法（综合评估法）评标委员会应当否决其投标内容中：（十五）当招标文件中确定招标人有专业工程单独发包，要求投标人提供协调服务或（和）招标人自行采购供应部分材料、工程设备，要求投标人提供保管等相关服务时，投标人未填报总承包服务费的；或当招标文件中明确要求投标人填报总承包服务费费率，投标人未填报总承包服务费费率的； 疑问：请问业主，总承包服务费是否不需要在其他项目清单中进行计取？若需要单独计取，请业主更新招标清单，提供总承包服务费项目价值。 答：按招标文件执行。 问：请问可调差材料基期价格是否为《**工程造价信息》****年 *月***信息价人工费调差基期价格是否为川建价发[****]**号文？ 答：按照招标文件合同条款及格式专用合同条款第**条“价格调整”执行。 问:工程量清单总说明，八、其他需要说明的问题：*、本工程如发生残值利旧，由招标人处理。 疑问：请业主明确哪些材料需要收回残值，以及收回残值的金额 答：本项目无残值利旧。 问:合同条款疑问 *.* 承包人的一般义务 （**）承包人应自备发电机组确保施工用电，并充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险，相关费用包含在投标报价中，任何因施工现场供电原因而导致的造价索赔或工期索赔申请将不被批准，承包人自行承担该等风险。 疑问：施工现场非承包人导致的供电问题，不应由承包人承担风险，承包人可以进行造价作陪或工期索赔。建议修改为“......任何因施工现场承包人不良操作导致的供电问题从而引起承包人向发包人提出造价索赔或工期索赔申请将不被批准，承包人自行承担该等风险；施工现场非承包人导致的供电问题从而引起的承包人向发包人提出的造价索赔或工期索赔申请，发包人应予以批准”。 答：按招标文件执行。 问:（**）承包人应采取有效措施确保施工用水，并充分考虑工程所在地用水不便、停水、水 压偏低等的风险，相关费用包含在投标报价中，任何因施工现场供水原因而导致的造价索赔或 工期索赔申请将不被批准，承包人自行承担该等风险。 疑问:施工现场非承包人导致的供水问题，不应由承包人承担风险，承包人可以进行造价作陪或工期索赔。建议修改为“......任何因施工现场承包人不良操作导致的供水问题从而引起承包人向发包人提出造价索赔或工期索赔申请将不被批准，承包人自行承担该等风险；施工现场非承包人导致的供水问题从而引起的承包人向发包人提出的造价索赔或工期索赔申请，发包人应予以批准”。 答：按招标文件执行。 问:（**）承包人应在**地区大型保险机构为本工程办理投保建筑工程一切险、安装工程一 切险和第三者责任险，并由承包人承担投保所需全部费用，且包含在投标报价中，受益人为发 包人和承包人。所投保金额按照相关规定的上限计取，承包人在投标总报价中考虑了该项全部 费用；承包人未按照前述约定购买保险的，发包人有权从应付承包人的工程价款中直接扣除相 应的金额用于购买前述保险。 疑问:建筑工程一切险购买主体是发包人，若发包人和承包人约定由承包人购买，发包人应支付相应价款。建议修改为： （*）“发包人应在**地区大型保险机构为本工程办理投保建筑工程一切险，若委托承包人进行购买,发包人应承担投保所需全部费用，发包人在**地区大型保险机构为本工程办理投保建筑工程一切险，受益人为发包人和承包人险”。 （*）“承包人应在**地区大型保险机构为本工程办理投保安装工程一切险和第三者责任险，但应由发包人承担投保所需全部费用，受益人为发 包人和承包人......” 答：按招标文件执行。 问:（**）承包人在任何情况下、任何时间不得以任何理由拖欠职工及民工工资，保证工资按 月、足额发放；同时为民工办理综合社会保险。 疑问：约定不合理，建议修改为“承包人不得因自身原因拖欠职工及民工工资，保证工资按月、足额发放；同时为民工办理综合社会保险” 答：按招标文件执行。 问:（**）承包人在投标及签订本协议前已经明确知晓本项目工程需由承包人配合发包人将合 格工程交付给第三方（即工程接收方），因此，承包人认可，工程竣工验收合格后，发包人有 权根据工程接收方的安排和接收通知，向承包人签发工程接收证书，承包人在收到工程接收证 书后按照工程签收证书确定的时间将合格工程移交给发包人指定的工程接收人。双方不执行通 用条款 **.*.* 第（*）项约定。 疑问:**.*.* 竣工验收程序（*）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 ** 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。条款中提到工程竣工验收合格后，然后又不执行竣工验收程序。存在前后矛盾的情形。建议删除“双方不执行通用条款**.*.* 第（*）项约定。” 答：按招标文件执行。不存在矛盾情形，工程仍按程序进行竣工验收，同时须邀请工程接收方参与，并取得工程接收方验收意见。 问:*.*.*.** 配建工程通过竣工验收后 * 年内，因承包人原因导致接管单位拒绝接受管理的， 承包人须继续负责该工程的照管和维护工作，直至完成必要的整改并正式移交接管单位为止。 承包人应承担由此产生的所有费用，包括但不限于照管、维护和整改费用。若因非乙方原因 导致接管单位拒绝接受管理的，承包人应协助发包人处理相关事宜。若因此产生额外费用， 甲乙双方应本着公平合理的原则进行协商，以确定费用的承担方式。 疑问：该条款对承包不利，也不符合该合同条款中提到缺陷责任期（含**部分）最长不能超过**个月。建议修改为“配建工程通过竣工验收合格之日起*年内......”。 答：按招标文件执行。 问:*.*.* 履约担保的格式和金额 （*）提交时间：中标通知书发出后 ** 个日历天内。 疑问：根据《中华人民**国招标投标法》第四十六条的规定，中标通知书发出之日起三十日内，中标人应当提交履约保证金，建议修改为：**日 答：按招标文件执行。 问:*.*.*.* 承包人要求**工期的处理 若发生发包人原因造成的工期延误事件时，承包人应立即通知发包人，并在发出该通知 后的 * 天内，向发包人提交一份细节报告，详细说明发生这事件的情节和对工期的影响程度， 并按第 *.*.* 款的规定修订进度计划和编制赶工措施报告报送发包人审批后实施，但发包人 不承担由于工期延误所产生的任何费用，所有费用都包含在承包人的投标报价中，发包人不 再支付其他任何费用。 疑问：发包人原因造成的工期延误事件应由发包人承担由于工期延误所产生的费用。建议修改为：......并按第 *.*.* 款的规定修订进度计划和编制赶工措施报告报送发包人审批后实施，发包人因进行工期补偿，并应承担因发包人原因导致承包人损失的费用。 答：按招标文件执行。 问:**.* 承包人违约 在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约。除通用条款约定的承包人违约情形 外，专用合同条款规定属于承包人的违约行为、承包人应承担的违约金、赔偿金发包人有权从 支付给承包人的任一款项中扣除。承包人确认本合同约定的违约金比列、赔偿款计算方法、金 额等均是根据充分考量后确定，对其法律意义及责任承担均知晓并充分理解接受，并不存在约 定过高之情形。承包人承诺自愿放弃就本合同约定的违约金、赔偿款过高为由向人民法院主张 调减的权利；发包人损失是指包括但不限于直接损失、间接损失、预期可得利益损失、商誉损 失、向第三人支付的赔偿和违约金、律师费、鉴定费、差旅费等。如本合同关于违约金的约定 存在不一致的地方，发包人有权选择适用条款主张承包人应承担的违约金。 疑问：该条款不合理，对承包方有失公平。建议修改为“......承包人有权就本合同约定的违约金、赔偿款过高为由向人民法院主张调减的权利......” 答：按招标文件执行。 问:**.*.*.* 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误，按如下原 则进行处理： 因承包人原因造成工期延误，逾期工期违约金的计算方法为： A、本工程项目对时间节点严格要求，签署本协议之前承包人已清楚知晓，因承包人原因 导致总工期延误的前 ** 天，违约金每天按对应签约合同价（扣除暂列金额）的 * ‰计算；总 工期延误超过 ** 天的部分，每天按对应签约合同价（扣除暂列金额）的 * ‰计算，且发包人 有权单方解除合同且不支付任何费用，并向承包人提出索赔。发包人有权根据逾期天数要求承 包人支付违约金，同时造成发包人损失的，应承担发包人全部损失。 B、如因承包人原因导致工程关键线路里程碑时间点每延迟一天，发包人有权从履约保证 金或进度款中另按 * 万元/天提取违约金，作为对承包人收取的违约金（关键线路里程碑时间 点是指该项工作的完成时间）。 疑问：条款违约金额约定过高且无上限，建议工期违约金上限不超出合同金额的*%。 答：按招标文件执行。 问:*.*.* 认质认价材料 （*） 对于发包人认质认价材料，承包人如认为限价不能接受，应在接到发包人限价函后 * 日内书面通知发包人，否则发包人认为承包人已认可此价并按此价格进入结算，承包人不得 提出价格差异。如发包人证实在*场上能够按发包人方所限价格购买该材料设备，并将有关信 息通知承包人，而承包人仍拒绝购买，该种材料改为发包人供货，该材料设备费用按该材料设 备的采购合同价格从合同价款中扣除，发包人凭有效证据（如发票）并向承包人收取该材料设 备采购金额 ** %的违约金，由此造成的工期延误由承包人负责。 疑问：应约定该种材料同等质量、品牌、供应商等的条件下，此外若改为发包人供货，向承包人收取违约金不合理，建议发包人修改。 答：按招标文件执行。 招 标 人：**交通枢纽场站建设管理有限公司 招标代理机构：建融建设管理集团有限责任公司 ****年*月**日