幸福里生活中心项目（GT-05-16地块）施工总承包招标文件预公告

正文内容

**省房屋建筑和*政基础设施 施工招标文件示范文本 （******版） **省住房和城乡建设厅 **省发展和改革委员会 二〇二三年十二月 编制说明 一、为规范房屋建筑和*政基础设施施工招标投标活动，根据《中华人民**国招标投标法》等有关规定，结合我省房屋建筑和*政基础设施施工招标投标活动的实际情况，制定《**省房屋建筑和*政基础设施施工招标文件示范文本（****版）》（以下简称示范文本）。 二、本施工招标文件示范文本适用于**省行政区域内采用资格后审依法必须招标的房屋建筑和*政基础设施工程项目。 三、本施工招标文件示范文本的主要编写依据： *.《中华人民**国建筑法》； *.《中华人民**国招标投标法》； *.《中华人民**国民法典》； *.《中华人民**国招标投标法实施条例》； *.《中华人民**国保障农民工工资支付条例》； *.《**省建筑业管理条例》； *.《**省招标投标条例》； *.《**省建设工程造价管理办法》（**省人民政府令第***号，第***号修正）； *.《**省综合性评标专家库管理办法》（**省人民政府令第***号）； **.《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等*部委令第**号，国家发改委等*部委令第**号修改）； **.《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等*部委令第**号，国家发改委等*部委令第**号修改）； **.《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等*部委令第**号，国家发改委等*部委令第**号修改）； **.《电子招标投标办法》（国家发改委等*部委令第**号）； **.《房屋建筑和*政基础设施工程施工招标投标管理办法》（住房和城乡建设部令第**号）； **.《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令第**号）； **.《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）； **.《住房和城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和*政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建*规〔****〕**号）； **.《**省促进民营经济高质量发展若干措施》（浙委发〔****〕** 号）； **.《**省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发〔****〕*号）； **.《**省人民政府办公厅关于推动**建筑业改革创新高质量发展的实施意见》（浙政办发〔****〕**号）； **.《**省人民政府办公厅关于进一步支持建筑业做优做强的若干意见》（浙政办发〔****〕**号）； **.《**省住房和城乡建设厅关于发挥标准造价作用助推建筑业做优做强的指导意见》（浙建建〔****〕*号）； **.《关于在房屋建筑和*政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》（浙建〔****〕*号）； **.《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔****〕*号）； **.《房屋建筑和*政工程标准施工招标文件》（建*〔****〕**号）； **.《**省建设工程计价规则（****版）》； **.《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔****〕**号）； **.《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔****〕**号）； **.《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规〔****〕****号） **.《**省财政厅等*部门关于印发政府采购工程落实支持中小企业发展政策的通知》（浙财采监〔****〕*号）； **.其他有关工程建设的法律、法规、规章和行政规范性文件。 使用指南 总体要求 *.在***行政区域内依法必须招标的房屋建筑和*政基础设施工程施工招标采用资格后审的，招标人应使用本示范文本编制招标文件。 *.有下划线和投标人须知前附表空白部分，由招标人根据招标项目实际情况和国家有关法律法规规定进行填写，文字应采用斜体字；确实不需要填写内容的，用“/”标示。“£”为选择性条款，如需选用则在“£”内打勾。 *.除“可选择部分、下划线空白部分、斜体字部分”由招标人根据实际情况进行选择或填写外，其他文字不得改动。 *.合同条款及格式的协议书、通用合同条款，同住房和城乡建设部、工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）的对应部分，本示范文本不再誊抄。 *.超过***万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，招标人应依法依规预留该部分采购项目预算总额规定的比例专门面向中小企业采购。 *.招标文件应由具备编制招标文件相应能力的专业人员（具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员）撰写。招标人宜选择信用评价等级较高的造价咨询企业、招标代理机构及其从业人员开展招标控制价编制、招标代理业务；招标人选用信用评价等级较低的，应向当地行政监督部门提交选用的说明。工程项目招标应科学编制招标控制价，招标控制价中的各项费用组成应与招标文件中承包人所需承担的工作内容和范围相一致。 *.采用公开招标方式的，在招标文件送有关行政监督部门备案前，招标人应在交易平台或省公共**交易服务平台向社会公众公示不少于*日。 *.招标人不得将工程项目肢解发包、规避招标。 *.招标人应坚持充分竞争的原则，对潜在投标人的资质、业绩、人员执业资格等资格条件和资信标评审因素等招标要求的整体设置进行合理性预估，确保具备同等竞争条件的潜在投标人的数量，保障项目招投标具有充分竞争性。 **.技术特别复杂或设计有特别要求的国有投资项目，经有关行业主管部门认定并取得有关行政监督部门同意后，可以实行招标资格预审。 **.投标人资质条件应满足资质标准要求，并提供“资质动态核查结果证明”；招标人在制定招标文件时，应明确投标人需提供的“资质动态核查结果证明”发布的时间节点，充分给予投标人编制投标文件时间。 **.招标人在招投标过程中不准限定投标人的所有制形式、组织形式或者股权结构；不准设定与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关的资格、技术、商务条件；不准设置或者变相设置与业务能力无关的规模、成立年限和明显超过项目要求的业绩要求等门槛限制潜在投标人；不准在采用通用技术标准的一般项目中设置资质、业绩、奖项等加分项；不准明示或者暗示评标专家对不同所有制投标人采取不同评价标准；不准对不同所有制投标人设置或者采用不同的信用评价指标；不准有其他违反法律、法规规定，限制或者排斥民营企业参与投标的行为。 **.鼓励招标人开展“不见面开标”、“电子远程异地评标”、“智能筛查”、“数智见证”、“数据预警”、“数据碰撞”等电子化、数字化手段在招投标运用。 **.采用邀请招标、资格预审的项目原则上不应使用“评定分离”，如需使用“评定分离”按照《**省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》规定执行。 **.招标人有优质工程的要求，在编制招标控制价时按暂列金额的方式计列优质工程增加费，作为创优工程成本费用补偿，同时发承包双方宜在合同中另行约定对等的奖罚条款。 **.招标人应在招标文件投标人须知前附表**.*中集中载明否决投标条款。 **.招标人可根据项目情况采用技术标暗标形式，暗标相应规则可由当地招投标主管部门制定，涉及暗标否决其投标条款应依法设定，并在投标人须知前附表**.*集中载明。 **.评标基准价计算方法，由各地招投标主管部门确定并向社会公布，招标人在开标现场随机确定，附件中的计算方法供参考选用。 **.政府投资项目工程进度款支付比例不低于**%，发包人应当按约定的付款节点根据实际完成工程量及时足额支付工程进度款。 **.招标文件中的评审流程及内容各地可根据评标办法适当调整。 二、招标公告（或投标邀请书）部分 招标项目基本信息 项目名称、审批文号。项目名称、审批文号应与批复等前期审批资料内容一致。 项目概况。应与前期审批资料中内容一致。其中项目概算应根据前期审批内容进行填写，概算汇总表中不能反映本次招标的投资概算值时，应根据经批准的详细概算文件汇总计算；本次招标建安工程概算，应根据前期审批内容中相应的招标工程范围汇总填写。 资金来源、投资比例。按项目建议书、可行性研究报告、初步设计批复等前期审批资料填写。 项目业主。即招标项目的法人或其他组织，一般是招标项目建设单位。 招标人。依照《中华人民**国招标投标法》规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。 代理机构。为本次招标提供招标代理服务的机构。自行招标的，相关的代理内容应删除。 招标人应合理规划项目建设。经相关部门审批后实施分阶段（标段）招标的，招标项目的工程名称应体现本次招标内容。 本次招标范围 应与工程量清单编制说明中招标范围相一致。 投标资格条件、要求 企业资质要求。根据本次招标内容和建筑业企业资质标准的有关规定，按照完成本次招标工程所需的最低资质条件设置投标人资质及等级要求，不得以不合理的条件限制、排斥投标人或潜在投标人。 联合体。如完成本次招标工程需要投标人同时具备*项或以上资质时，不得排斥联合体投标人。鼓励建筑业企业与优质企业**，积极采用联合体投标方式承建项目。 拟派项目负责人资格要求。根据住房和城乡建设部《注册建造师执业工程范围》和《注册建造师执业工程规模标准》的有关规定进行设置，按照完成本次招标工程所需的最低资格条件设置拟派项目负责人的专业和资格等级，《注册建造师执业工程规模标准》未作规定的，拟派项目负责人可采用职称等作为资格要求。 业绩要求。招标人确需投标人或项目负责人具备类似工程业绩的，数量不得超过一个，工程业绩设置指标条件原则上不超过两个。设置的业绩条件不得高于该标段相关指标要求（其中，以建筑面积和合同金额作为业绩指标条件的，不超过该标段相关指标的**%），且应在招标文件中载明要求提供的证明材料名称和形式（包括工程中标通知书、工程合同、工程竣工验收文件等。如上述材料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的，需同时提供其他相关的竣工验收资料，包括但不限于竣工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等。）招标人可根据业绩的具体要求，按照宜少不宜多的原则从上述证明材料范围中选择相应的证明材料，并明确证明材料载明信息不一致时的认定顺序。 为推进装配化装饰发展，对包含装配化装修的工程招标中，在建装配化装修工程可作为装配化装修工程类似业绩。 分包工程业绩经“**省建筑*场监管公共服务系统”采集录入的，且符合招标业绩条件要求，应予以认可。 招标文件的获取 招标文件的获取为网上下载形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确招标文件发售方式及时间，发售期不得少于*日。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。 疑问提交时间。由招标人依法设定，具体时间应充分考虑投标人获取、阅读招标文件、提出疑问的时间，同时要为答疑预留一定的时间。 补充（答疑、澄清）招标文件发布日期。为招标人最迟可能发出补充文件的时间，应充分考虑在投标截止时间前可能发生的变化。 投标截止时间。自招标文件发出之日起至投标截止时间不得少于**日。招标人应考虑补充（答疑、澄清）招标文件可能影响投标文件编制内容的，且必须在投标截止时间**日前发布的规定，应适当安排投标截止时间。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。 投标文件的递交方式为电子网上传输提交形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确投标文件递交方式及时间，还应明确是否需要同时递交纸质投标文件。 三、投标人须知前附表部分 条款号*.*.*—*.*.*。应与招标公告（或投标邀请书）相关内容填写一致。 招标范围。应与招标公告（或投标邀请书）中招标内容一致，具体描述可详见公告。 工期要求。招标人应合理设定时间，有定额工期的应符合国家和省有关工期定额的规定。招标工期比定额工期提前的，应按照我省建设工程计价依据的相关规定在工程量清单中编列提前竣工增加费项目。招标人确定的工期低于定额工期**%的，招标人应当组织专家论证，并依照审定的技术措施方案编制相应的提前竣工增加费项目。 条款号*.*.*-*.*。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。 投标截止时间。应与招标公告（或投标邀请书）规定的投标截止时间一致。 条款号*.*.*-*.*.*。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。 条款号*.*-*.*.*。根据本次招标的情况填写。 条款号*.*-*.*。根据实际情况填写。 评标专家抽取与使用：按照《**省综合性评标专家库管理办法》（**省人民政府令第***号）、《**省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发〔****〕*号）规定。全省范围内依法必须招标的工程建设项目评标专家应从省综合性评标专家库中随机抽取，国家或省政府有特殊要求、库内符合条件的专家数量不满足抽取规则要求除外。 评标办法。应根据本次招标的实际情况合理选定评标办法。 使用的电子招标工具应及时更新，并选择与本项目相匹配的招标工具模式（如：评标办法、技术明（暗）标、电子标书递交方式等）。 条款号*.*-*.*。根据实际情况填写。 根据实际情况需要补充的其他内容，应集中在第**条，并在**.*条后依次排序，如**.*、**.*… 四、评标办法 经评审的最低投标价法：适用于具有通用技术标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的一般房屋建筑和*政基础设施工程施工招标； 技术标通过制的综合评估法：适用于一般房屋建筑和*政基础设施工程施工招标（包括适用于经评审的最低投标价法的工程）； 技术标打分制的综合评估法：适用于采用新工艺、技术复杂或具有特殊专业技术要求的房屋建筑和*政基础设施工程施工招标； 其他：符合相关法律法规的方法。 招标人应根据招标的实际情况合理选定评标办法，谨慎选用经评审的最低投标价法，鼓励选用技术标通过制的综合评估法，控制选用技术标打分制的综合评估法。 选用“技术标打分制的综合评估法”的项目规模标准须符合下表数值范围。 行业 工程类别 标段规模 房屋建筑工程 一般房屋建筑工程 工业、民用与公共建筑工程：建筑物层数≥**层，或建筑物高度≥**米，或单跨跨度≥**米，或单体建筑面积≥*****平方米； 住宅小区或建筑群体工程：建筑群建筑面积≥******平方米。 高耸构筑物工程 构筑物高度≥***米，或淋水面积＞****平方米的冷却塔及附属工程。 地基与基础工程 基坑深度≥*米 钢结构工程 钢结构建筑物或构筑物工程：跨度≥**米，或总重量≥****吨，或单体建筑面积≥*****平方米； 网架结构的制作安装工程：网架工程边长≥**米，或总重量≥***吨。 体育场地设施工程 体育场田径场地设施：容纳人数≥*万人； 体育馆：容纳人数≥****人； 球场合成面层：建筑面积≥****平方米。 室外附属工程 **项目单体工程建筑面积≥*万平方米的室外附属工程 装配式建筑工程 符合装配式建筑标准的装配式建筑工程 含有装配化装修的建筑工程 符合装配化装修相关标准的装配式装修工程 古建筑、保护性建筑修缮工程 仿古建筑工程、园林建筑工程：单体建筑面积≥***平方米； 国家级重点文物保护单位的古建筑修缮工程：修缮建筑面积≥***平方米；省级重点文物保护单位的古建筑修缮工程：修缮建筑面积≥***平方米。 其他房屋建筑工程 涉及地铁保护、名胜古迹保护的房屋建筑工程（以相关部门批复为准） 行业 工程类别 标段规模 *政公用工程 城*道路 城*快速路、主干道路≥*千米；或城*快速路、主干道路面积≥**万平方米 城*公共广场（含体育场） 广场面积≥*万平方米 桥梁工程 单跨跨度≥**米，或总长≥***米；或墩高≥**米的桥梁；或铺装面积≥****平方米的装配式桥梁 地下交通 隧道工程：内径≥*米，或单洞洞长≥****米，或单洞断面面积≥**平方米； 车站工程：基坑深度≥*米； 深基坑工程：基坑深度≥*米； 临近既有线路**m范围内的基坑工程、地基处理工程、隧道工程等：基坑与轨道交通结构外边线的净距≤**米的旁侧基坑工程； 基坑深度≥*米的轨道交通上方基坑工程； 涉轨道交通的穿越工程（桥涵、隧道、地下管线工程）； 净距≤**米的涉轨道交通的并行工程（桥涵、隧道、地下管线工程） 其他地下工程 城*综合管廊工程 城*供水 日处理量≥*万吨的供水厂，或管径≥*.*米的供水管道工程 城*排水 日处理量≥*万吨的污水处理厂，或管径≥*.*米的排水管道工程 热力工程 热源工程：产热量≥***吨/小时或供热面积＞**万平方米；热力管道工程：管径≥*.*米 城*供气 燃气源工程：日产气量≥**万立方米； 燃气管道工程：高压以上管道； 储备厂（站）工程：设计压力≥*.*兆帕、或总贮存容量≥****立方米的液化石油气贮罐厂（站）、或总贮存容量≥***立方米的液化天然气贮罐厂（站）、或供气规模≥**万立方米/日的燃气工程 生活垃圾 填埋场工程：日处理量≥***吨 或封场库容≥****立方米； 焚烧厂工程：日处理量≥***吨； 餐厨（厨余）垃圾处理工程：日处理量≥***吨 轻轨交通 单跨跨度≥**米的桥涵工程 行业 工程类别 标段规模 机电安装工程 一般工民建工程 通风空调工程：建筑面积＞*万平方米，或空调制冷量≥***冷吨； 消防工程：建筑面积≥*万平方米； 自动控制系统工程：计算机或可编程控制器≥**台（套）； 建筑智能化工程：智能化系统≥**个 非标设备制安工程：＞***吨； 管道安装工程：长度≥*****米； 变配电站工程：电压**～**kv，且容量＞****kvA ； 净化工程 洁净等级高于*级（含） **安装工程 锅炉房：压力＞*.*MPa，且蒸发量≥**t/h； 氧气站：制氧量≥****立方米/小时。 起重设备安装工程 起重量≥****千牛·米。 环保工程 单池容积＞***立方米的粪便沼气池，或单池容积＞***立方米的厌氧生化处理池，或二乙以上医院的医疗污水处理工程。 装饰装修工程 装饰装修工程 单项装修面积≥*****平方米 幕墙工程 单体建筑幕墙高度≥**米，或面积≥****平方米 装配化装修 符合装配化装修相关标准的装配式装修工程 特种工程 特种工程 特殊专业工程（建筑物纠偏**移、结构补强、特殊设备起重吊装、特种防雷等特殊工程 其他专业工程 石油天然气工程 大型石油化工工程主体工程（具体标准按照《建筑业企业资质标准》确定） 穿跨越工程 顶管工程：单条穿越长度≥**米，或工作井深度≥*米； 隧道穿越工程：单洞洞长≥****米； 定向钻穿越工程：单条穿越长度≥***米，或者穿越地质为卵石层、松散状砂土或者粗砂层与破碎岩石层 爆破与拆除工程 C级以上大爆破工程、B级以上复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城*控制爆破及其他爆破拆除工程 盾构隧道 单洞洞长≥****米 其他专业工程 五、工程量清单部分 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）及《**省建设工程计价规则》（****版）编制，招标人对工程量清单的准确性和完整性负责。 六、合同文本部分 协议书格式及通用合同条款可省略；专用合同条款，招标人可根据工程实际情况在补充部分予以补充。 七、注解和说明 投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。 幸福里生活中心项目（GT-**-**地块）施工总承包 施工项目 （招标编号：） 招标文件 （☑公开招标□邀请招标） 招标人：***慧富企业管理有限公司（单位盖章） 招标代理机构：**欣成工程咨询有限公司（单位盖章） ****年月日 目 录 编制说明 使用指南 ☑第一章招标公告 第二章投标人须知 第三章 评标定标办法 第四章 合同条款及格式 第五章 工程量清单编制 第六章图纸 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式 ☑第一章招标公告 幸福里生活中心项目（GT-**-**地块）施工总承包招标公告 *.招标条件 幸福里生活中心项目（GT-**-**地块）已由***发展和改革委员会以赋码****-******-**-**-******批准建设，建设资金来自国有资金，出资比例为***%，项目业主为***慧富企业管理有限公司，招标人为***慧富企业管理有限公司，委托代理机构为**欣成工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的幸福里生活中心项目（GT-**-**地块）的施工进行公开招标。 *.项目概况与招标范围 *.*项目概况：本工程总投资约为 *亿元，建设规模：总用地面积*****平方米。其中，a地块（规划净用地）面积为*****平方米，b地块用地面积****平方米，c地块用地面积****平方米。总建筑面积约*****平方米，其中地上建筑面积约*****平方米，地下面积约*****平方米。由四栋面积约为****-****㎡的单体建筑组成，分别为*#楼（餐饮建筑）、*#楼（商业）、*#楼（酒店）、*#楼（酒店）。功能为以餐饮零售、长租公寓、酒店、康养中心为一体的社区级的综合性商业中心。建设地点：位于智慧大道以西、闽江大道以北、西临四省边际中心医院、北临回**置小区。 *.*招标范围：包括但不限于施工图纸范围内的基坑围护、土石方、建筑、结构、安装（给排水、暖通、电气、消防、抗震支架等）、门窗工程、智能化、电梯、外墙装饰（涂料、铝板、玻璃幕墙）、室外景观、室外配套、地库地坪、充电桩、空气源热泵等，具体详见工程量清单、图纸与合同专用条款双方约定承包人应做的其他工作，招标人提供的施工图纸和工程量清单范围（含施工过程中工程变更及工程量清单修整等）所包含的GT-**-**地块项目施工总承包工程。 本次招标建安工程造价详见招标文件或澄清文件。采用工程量清单计价，投标资格后审方式招标。 *.*施工总工期：*** 个日历天。 *.*是否属于政府采购工程□是☑否 *.*是否专门面向中小企业预留 □是 ☑否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款） *.* 专门面向中小企业预留的实施方式 □*.*.*本标段整体面向中小企业； □*.*.*本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于**%）以上。 *.投标人资格要求 （一）投标人： ☑*.*具备独立法人资格，且具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质；（对应资质应在“**省建筑*场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态） ☑*.*具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书； □*.*自以来□承接过/□完成过业绩； *.*本次招标□接受/☑不接受联合体投标； 联合体投标的应满足下列要求：； ☑*.*⑴ 投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。 ⑵**省外企业须提供**省建筑*场监管公共服务系统发布的备案信息截图或持有仍在有效期内的**省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。 □*.*面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。 （二）拟派项目负责人： *.*拟派项目负责人具有注册在投标人单位的房屋建筑工程专业二级或以上建造师执业资格建造师执业资格（□职称：），同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标； □拟派项目负责人自以来□承接过/□完成过业绩； ☑*.**）投标截止时间项目负责人也不得有已中标工程或为(第一)中标候选人的工程。（*）项目负责人建造师证书需提供带二维码的中华人民**国注册证书，注册证书需在有效期内，截至投标截止日已年满**周岁的不得参加投标【一级建造师电子注册证书须符合建办*〔****〕**号文件的要求】（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。 （三）其他： ☑*.*拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数要求*人，符合住房和城乡建设部相关规定要求； *.**投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑*场严重失信名单（以全国建筑*场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和**省建筑*场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）； *.**投标人及其拟派项目负责人自****年**月**日起至投标截止日止无行贿犯罪记录； *.**投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单； *.**投标人及其拟派项目负责人未被*场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； *.**投标人及其拟派项目负责人未被人力**社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台； *.**省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续； ☑*.**项目班子配备要求：招标人对项目主要施工管理人员的基本配备数量及资格要求详见第七章“技术标准和要求”（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。 *.招投标方式 *.*公开招标。 *.*☑采用评定分离，□不采用评定分离。 *.招标文件的获取 *.*本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放*****一体公共**交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）。 *.*招标文件下载网址：潜在投标人登录*****一体公共**交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）自行下载招标文件。 *.*招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。 *.*潜在投标人登录*****一体公共**交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）办理投标人信息入库（***级交易平台*场主体信息库，下同）备案事宜。 *.*.*未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。 投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经公示三天后自动入库。具体操作可参考***企业入库操作手册（投标人）。 *.*.*CA办理： 可选择**CA互认、天谷CA、联通CA; 网址：https://ggzy.zj.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html，联系电话：***-***-****。 *.*.*投标工具 投标工具有以下四家：一标通、广联达、品茗、招天下，投标人可自行选择。 一标通公司联系方式，徐工，****-********； 广联达公司联系方式，徐工，****-*******，客服电话：**********； 品茗公司联系方式，邱工，****-********； 招天下公司联系方式，***-****-***。 *.*潜在投标人可在*****一体公共**交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）免费下载招标文件（含施工图纸、工程量清单等）。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登陆***公共**电子交易系统，按照操作手册在对应模块下载领取。 *.*潜在投标人对招标文件有异议的，应通过***公共**电子交易系统或书面向招标人提出。提交异议截止日为****-*-**:**。招标人将在*****一体公共**交易平台上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 *.投标文件的递交 *.*投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****-*-**:**，电子招标投标交易平台：***公共**电子交易系统（https://ggzy.qz.gov.cn/）。 *.特别提醒 *.*投标人需在投标日期截止**入主体库更新主体信息，经营资质、职业人员、投标业绩、企业获奖、各类证书、奖惩记录等将作为推荐环节的重要推荐依据。 （投标人登录*****一体公共**交易平台会员端，点击右上角头像中的单位信息后对单位信息进行更新，更新资料后需公示*天，请提前预留时间） *.*投标人未对主体信息更新的，造成的未被推荐为正式投标人或未被确定为中标人的风险由投标人自行承担，视为投标人自动放弃相应权利，不作为废标处理，不影响最终投标和开标、评标结果，且事后投标人对开标不得提出异议。 *.联系方式 招标人：***慧富企业管理有限公司招标代理机构：**欣成工程咨询有限公司 地 址：******钱江大道*号地 址：***荷五路***号 数字经济产业园A座 联 系人：姜先生联 系人：余女士 电 话：****-*******电 话：*********** 邮 箱：/邮 箱：*********** ****年*月日 第二章投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条款名称 编列内容 *.*.* 招标人 名称：***慧富企业管理有限公司 地址：******钱江大道*号数字经济产业园A座 联系人：姜先生 电话：****-******* 邮箱：/ *.*.* 招标代理机构 名称：**欣成工程咨询有限公司 信用评价等级：/ 地址：******荷五路***号 项目负责人：余女士 信用评价等级：/ 联系人：余女士 电话：*********** 邮箱：*********** *.*.* 工程名称 幸福里生活中心项目（GT-**-**地块）施工总承包 *.*.* 工程建设地点 位于智慧大道以西、闽江大道以北 *.*.* 工程承包方式 施工总承包 *.*.* 资金来源及比例 国有资金 ***% *.*.* 资金落实情况 已落实 *.*.* 招标范围 包括但不限于施工图纸范围内的基坑围护、土石方、建筑、结构、安装（给排水、暖通、电气、消防、抗震支架等）、门窗工程、智能化、电梯、外墙装饰（涂料、铝板、玻璃幕墙）、室外景观、室外配套、地库地坪、充电桩、空气源热泵等，具体详见工程量清单、图纸与合同专用条款双方约定承包人应做的其他工作，招标人提供的施工图纸和工程量清单范围（含施工过程中工程变更及工程量清单修整等）所包含的GT-**-**地块项目施工总承包工程。 *.*.* 计划工期要求 计划工期：***个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：*** 年 月 日（具体以监理下发的开工令为准） 计划竣工日期：*** 年 月 日 □本工程定额施工工期：日历天 *.*.* 质量要求 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格，达到“***建筑施工安全生产标准化管理优良工地”要求。 *.*.* 投标人资格及要求 ☑见招标公告 □见投标邀请书 *.*.* 是否接受联合体投标 ☑不接受。 □接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。 *.*.*（*） 联合体投标其他要求 *.招标人支付项目各项费用的约定： □（*）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按工作内容分配； □（*）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付给联合体各成员； □（*）中标后由发承包双方另行约定； □（*）其他约定：。 *.其他：。 *.*.* 资格审查方式 采用资格后审 *.*.* 踏勘现场 ☑投标人自行踏勘。 □由招标人组织，时间和地点：，联系人和联系电话： *.**.* 投标预备会 ☑不召开 □召开，召开时间：。 召开地点：。 *.** 招标工程是否允许分包 □不允许 ☑允许。分包的工程内容：非关键性、非主体结构 分包金额要求： 分包前需征得发包人书面同意 分包企业的资格要求： 符合项目规定 *.**.* 实质性要求和条件 详见招标公告或者投标邀请书 其他要求：。 *.**.* 偏差 ☑不允许 □允许偏差的内容、范围和幅度： *.* 构成招标文件的其他资料 □招标控制价及明细（由当地招投标主管部门确定，公布至分部分项工程计价表层级） *.*.* 投标人要求澄清招标文件的截止时间 截止时间：****年 月 日**时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求 ，招标人可以拒绝受理） 提交方式：（登录***公共**电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn） --“业务办理 ”--报名--提出质疑，并电话联系招标代理机构。） 联系方式：***********联系人：余女士 招标文件澄清 发出的形式 招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。 在当地*****一体公共**交易平台上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。 投标人确认 收到招标文件澄清 潜在投标人应自行关注当地*****一体公共**交易平台发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 *.*.* 招标人修改文件发出的形式 同*.*.* *.* 投标文件的组成 投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料组成。（招标人可将下列投标资料按相应的评标办法进行组合） （一）商务标主要包括以下内容： *.商务标封面； *.投标函； *.投标函附录； *.工程量清单报价； （二）技术标主要包括下列内容: *.技术标封面； ☑*.施工组织设计； □*.项目拟分包情况； □*.其它 （三）资信标主要包括下列内容： *.资信标封面； *.投标人基本情况表； ☑*.项目管理班子配备情况； □*.中小企业申明函； □*.近年财务状况表； □*.业绩汇总表（资格后业绩条件的汇总）； *.投标承诺书； ☑*.其它招标文件要求投标人提交的其它投标资料。 （四）资格审查及其他所需资料： *.资格审查资料封面； □*.业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）； □*.联合体协议书； ☑*.投标保证金； ☑*.投标保函； □*.技术标承诺书； *.促进农民就业承诺书； *.法定代表人身份证明； ☑*.授权委托书； □**.其他 *.*.* 增值税税金的计算方法 ☑一般计税法 □简易计税法 *.*.* 工程量清单计价方式 综合单价法 *.*.* 最高投标限价 □*.最高投标限价万元；备注： ☑*.最高投标限价在招标文件澄清或修改文件中发布； □*.招标控制价人民币（大写）：（￥）暂列金额人民币（大写）：（￥）暂估价人民币（大写）：（￥）。最高投标限价的计算方法：最高投标限价=（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（*-下浮值）+暂列金额+暂估价，下浮值由招标人在开标时从等个数组成的等差数列中随机抽取其中一值作为下浮值”的方式确定，投标报价不得超过最高限价。（招标人在编制招标文件时从%……%等个数中确定一组其中个数组成的等差数列）。 □*.风险控制价；为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的%作为风险控制价（万元）。 □*.其他： *.*.* 投标报价的 其他要求 / *.*.* 投标有效期 **个日历天（从投标截止之日起算）。 *.*.* 投标保证金 □不要求递交投标保证金。 ☑要求递交投标保证金（从基本账户转出）。 一、本项目交纳投标保证金**（金额）万元整。 投标保证金专户信息如下： 账号：按系统随机分配账号。 缴纳时间：投标截止时间前，以***公共**电子交易系统确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。 二、缴纳方式 投标人登录***公共**电子交易系统--“业务办理”--“缴纳保证金”模块： 缴纳方式之一（按项目在线支付）：投标人通过网银（电汇）方式，从经系统备案的银行基本账户汇出。如银行原因显示的银行账号与系统备案的不符，应及时提交缴款凭证和银行出具的相关基本户证明至监管部门（保证金室）确认（电话*次无法接通或**分钟内未能提交的按照拒收处理）。 缴纳方式之二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。 申请联保资金请咨询*招投标协会秘书处，联系电话****-*******。 缴纳方式之三（电子保函）：使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《***公共**交易平台投标电子保函操作规则（试行）》。投标人须在投标截止时间前，一次性提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保，否则视为未缴纳投标保证金。投标保证金缴纳时间以电子保函实际获得时间为准。投标人使用电子保函所遇一切相关问题及相关纠纷，均由投标人与保函出具机构之间自行解决，监管办及交易中心不承担任何责任。 软件公司联系电话：**********。**省投标保证金数字保函业务系统，客服热线：***-***-****（每天*:**-**:**） 保证金室，咨询联系电话： *本级 ****-*******， *** ****-*******， *** ****-*******， *** ****-*******， *** ****-*******， *** ****-*******， *** ****-*******。 投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理的，保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后*个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入监管办投标保证金专户。 备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 *.*.* 其他可以不予退还投标保证金的情形 ☑*.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。 ☑*.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。 *.其他：投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； 中标人无 正当理由不与招标人订立合同，或签订合同时向招标人提出附加条 件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： （*）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （*）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 （*）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 （*）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。 *.* 资格审查资料 *.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、☑投标人资质证书、☑安全生产许可证副本等材料的复制件。 未提供投标人自招标公告发布之日至投标截止日之间任意一次在“**省建筑*场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”的。 □《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供） ☑*.企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）的安全生产考核合格证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。□企业经理、技术负责人任命书复制件。 ☑*.拟派项目负责人建造师注册证书和☑安全生产考核合格证书复制件。建造师以**省建筑*场监管公共服务系统信息，或注册执业证书，或建设主管部门相关证明材料为准。 ☑*.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件。 □*.联合体各方签订的联合体协议（联合体投标的提供）。 ☑*.授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）。 *.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写）。 *.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或保证金联保证明,并提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出凭证。）。 *.促进农民就业承诺书。 **.省外企业在“**省建筑*场监管公共服务系统”备案信息截图复制件。 ☑**.（①技术标承诺书；②拟派项目负责人有已变更的“在建合同工程”的，须在投标文件中提交招标文件第二章第一节“投标人须知前附表”**.*条第二款的证明材料。） *.*.* （*） 电子投标文件 盖章要求 *.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。 ☑*.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用复制件并加盖投标单位电子印章； *.*.* （*） 电子投标文件 的制作 详见招标公告 其他：/ □*.*.*（*） 业绩证明文件 要求 □业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。 其他：/ *.*.* 电子投标文件加密要求 使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。 *.*.* 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 ****年 月 日**时 ** 分 *.*.* 电子投标文件上传平台 使用专用密钥上传至*****一体公共**交易平台 *.*.* 投标文件退还 投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： *.递交投标文件的投标人少于*个的； *.其他：/ *.*.* 电子投标文件的拒收情形 *.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； *.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 *.存在下列情况之一的，视为拒收： （*）电子投标文件无法解密的； （*）电子投标文件解密后无法正确读取的； （*）电子投标文件无法导入成功的； □*.未被邀请的申请人提交的投标文件。 *.保证金确认为非基本账户缴纳的，或系统显示待确认的（电话*次无法接通或**分钟内未能提交资料）。 *.其他： *.* 开标时间和地点 *.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。 *.开标地点：http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login 。 *.开标平台：*****一体公共**交易平台 *.其他：开标过程中，投标人参与远程音视频交互的法人代表或授 权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并能及时响应开标要求。 投标人终端操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标 人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *.* 开标程序 （一）招标人宣布投标人参加开标会议情况，并介绍本次招标工程相关情况。 （二）公布投标人名称及标段名称。 （三）投标人解密 投标人解密时间：招标人或招标代理开启解密后**分钟以内。 投标人解密方式：投标人使用CA数字证书进行解密，未在规定时间内完成投标文件解密，视为其撤销投标文件，须退回投标文件。 （四）唱标。 ☑（五）推荐委员会推荐确定正式投标人，公布正式投标人名称。 （六）评标委员会对（正式投标人/投标人）提交的投标文件进行评审。 （七）公布评审结果，投标人确认。 （八）开标会议结束。 *.* 特殊情况处置 *.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标截止时间延期的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 ☑*.开标特别说明。 （*）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；招标人或招标代理在开启解密后**分钟内投标人未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （*）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 *.其他：/ *.*.* ☑推荐委员会成员人数及确定方式 推荐委员会由招标人负责组建，成员数量为*人及以上单数，组长由招标人的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，其他成员从定标人员库中按不少于*：*的比例随机产生。 *.*.* ☑正式投标人确定方式 （*）确定“推荐的投标人”数量： ①当*≤M≤**时，全部为“推荐的投标人”。 ②当M≥**时，采用票决推荐的方式按M×**%的比例（四舍五入取整）确定A个“推荐的投标人”（最少**家，最多**家）。 M为通过解密的投标人数量。 （*）票决推荐方式： 由推荐委员会在完成投标文件解密的投标人中，以每人投票支持A个投标人的方式，取得票较多的A个投标人为“推荐的投标人”（最终得票均须超过半数）。 ①若前A名中最后一名票数相同导致得票较多的投标人大于A，家数为B时，由推荐委员会在上述票数相同的投标人中进行抽签淘汰“B-A”个投标人； ②若第一轮得票超过半数的投标人数量不足A家时，取得票超过半数的投标人（C），淘汰得票最少的一家（若得票最少的投标人不止*个时，推荐委员会在得票最少的投标人中进行投票表决，选择淘汰一家；若得票最少的为*票且不止*名时，则得票为*的投标人全部一次性淘汰），在剩余的投标人中进行二次投票，以每人投票支持“A-C”个投标人，以此类推，直至确定A个得票超过半数的投标人为止。 M为完成投标文件解密的投标人数，A为“推荐的投标人”数量。 *.确定正式投标人方式： □方式一：随机抽签法 ①当*≤A≤**时，全部为正式投标人。 ②当A≥**时，采用随机抽签淘汰方式，抽签淘汰“A-**”个“推荐的投标人”，剩余的均为正式投标人。 ☑方式二：票决抽签法 ①当*≤A≤**时，全部为正式投标人。 ②当A≥**时，由推荐委员会采用二次票决方式，推荐票数由高到低进行排名，从A中确定**个正式投标人。若得票前**中最后一名票数相同导致得票较多的投标人大于**，家数为B时，由推荐委员会在上述票数相同的投标人中进行随机抽签淘汰“B-**”个投标人，最终确定**名正式投标人。 例：A=**，需确定**个正式投标人，*位评委每位**张选票，投票结果为第一名**家（*票），第二名*家（*票），第三名*家（*票），则第一、二名全部确定为正式投标人，并列第三名的*家中以随机抽签淘汰*名，确定*名为正式投标人；最终确定**名正式投标人。 A为确定的“推荐的投标人”数量； 注：正式投标人一经产生，任何情形均不再重复（替补）。 *.*.* 评标委员会的组建 评标委员会构成：共*人，其中招标人代表*人，评标专家*人。评标专家确定方式：依法随机抽取。 *.* 评标办法 □*.经评审的最低投标价法。（资信分仅含信用评价） □*.技术标通过制的综合评估法（入围制）。 ☑*.技术标通过制的综合评估法（资信分含信用评价分和其他评分）。 □*.技术标打分制的综合评估法。 □*.其他 ☑*.*.* 评标基准价的确定方法 详见第三章评标定标办法。 *.*.* 评标委员会推荐中标候选人的人数 □*.（应根据法律法规及相关文件要求填写） ☑*.评定分离：推荐中标候选人数量： 当有效投标人为*-*名时，推荐*名中标候选人； 当有效投标人为*名及以上时，推荐*名中标候选人； 注：①以上推荐的中标候选人均不排序。 ②本条中的有效投标人指正式投标人中剔除无效标后的投标人。 *.* 中标候选人公示媒介及期限 公示媒介：**省公共**交易服务平台（www.zjpubservice.com）、 ***公共**交易网（http://ggzy.qz.gov.cn）（网址） 公示期限：不少于*日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 *.*.* 确定中标人 □授权评标委员会确定中标人。 □根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 ☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。 □其他：/ *.*.* ☑定标会议地点和时间 ☑*.定标时间：招标人根据相关规定在评标结果公示结束**日后召开定标会议。如有异议，在异议答复**日后召开定标会议。 ☑*.定标地点：***公共**交易中心（******花园东大道***号***文化艺术中心与便民服务中心A座五楼） □①招标人根据相关规定在评标结果公示结束后**日内召开定标会议（限评标办法一、二）。 ☑②招标人根据相关规定在评标结果公示结束**日后召开定标会议。 如有异议，在异议答复**日后召开定标会议。 *.*.* □考察、质询 □*.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。 □*.考察、质询小组由（*人及以上单数）组成。 *.*.* ☑定标委员会的组建 定标委员会由招标人负责组建，成员数量为*人及以上单数，组长由招标人的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，其他成员从定标人员库中按不少于*：*的比例随机产生。 *.*.* □现场面试 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。 *.*.* ☑定标要素及具体内容 ☑*.履约能力：如企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近几年的账务状况、过往业绩（含业绩影响力，难易程度）、团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等； ☑*.企业信誉：如企业信用评分、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等； □*.投标方案：如技术标情况、工程建设时重难点问题的解决方案、主要材料品牌等； ☑*.价格因素：如商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等； □*.高质量发展所要求的创新、绿色、社会责任等因素； ☑*.评标报告； □*.质询或（和）考察报告； □*.现场面试情况； *.招标人认为需要考量的其他因素： / *.*.* ☑定标方法 ☑*.票决拟中标人和确定中标人两阶段法。 第一阶段采用票决方式决出*（*或*）名“拟中标人”。定标委员会采用以下方式之一确定“拟中标人”： ☑直接票决法，即通过投票，取票数最多且超过半数的为“拟中标人”。若超过半数中标候选人数不够拟中标人数，取票数前*名再次票决，直至达到确定“拟中标人”数量； □逐轮票决法，即通过投票，每轮淘汰*名票数最少的中标候选人，最终确定“拟中标人”。 第二阶段分情形确定中标人。 ☑发挥招标人党委（党组织）对招标投标活动的领导作用，由主要领导担任定标委员会组长，由定标委员会集体议定后确定中标人。 □招标人从“拟中标人”名单中随机抽签确定中标人。 □*.票决法； □*.集体议事法； □*.其他定标办法：/ *.*.* ☑中标公告媒介及期限 公告媒介：**省公共**交易服务平台（www.zjpubservice.com）、***公共**交易网（http://ggzy.qz.gov.cn） 公告期限：不少于*日。 *.*.** □按原定标方法确定中标人 其他情形：/ *.*.** □重新定标 其他情形：/ *.*.* 履约保证金 履约保证金的形式：现金、银行保函或者保险公司保函。 履约保证金的金额：合同总价的*%。 履约保证金缴纳时间：合同生效后**日内办理，限期内未办理的，每**一天，发包人向承包人按担保金额的千分之一计取违约金。 *.* 重新招标其他情形 *.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； □*.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。 *.法律法规规定的其他情形。 ☑*.中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新招标。（招标人认为需添加的其他情形） *.* 不再招标的情形 重新招标后投标人仍少于*个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。 ** 需要补充的 其他内容 投诉受理的具体部门及电话 ☑*本级：***营商环境建设办公室，电话：****-******* □*（*、区）： **.* 否决投标的情形 *.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： （*）资格审查内容： ①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（若有）的； 企业资质动态核查：未提供投标人自招标公告发布之日至投标截止日之间任意一次在“**省建筑*场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”的，或资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级），或核查结果证明的时间不在招标公告发布之日至投标截止日之间的。 □投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的； ②投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 备注：投标文件中投标保证金证明资料有异议的，请评标委员会进一步核实，监管部门（保证金室）能作出解释或佐证材料能在**分钟内提供，考虑到相关条款为贯彻落实替建筑企业减轻负担的初衷，该种情形不做保证金无效的处理。 ③投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的； ④投标报价高于最高限价的； ⑤不同投标人的投标文件制作机器码或创建标识码一致的（投标文件制作机器码一致是指MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号全部一致或制作IP地址、上传IP地址、造价软件数字证书号等与此电脑相关的硬件标识号码中有一个一致），或不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；或不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；或不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）；或不同投标人的投标文件相互混装；或不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； □⑥投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的； ⑦委托代理人未提供有效的授权委托书的； ⑧省外企业未按规定办理省外建设工程企业进浙备案手续的； ⑨未提供有效的促进农民就业承诺书的； ⑩在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； 其他：/ （*）初步评审内容： ①投标文件未经投标人盖章的；投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的； ②投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写； ③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效； ④组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议的； ⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的； ⑥存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑦其他：/ □（*）技术标评审内容： ①项目管理班子配备不能满足要求的； ②关键施工技术方案不可行的； ③生产措施存在重**全隐患的； ④主要施工机械设备不能满足施工需要的； ⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的； ⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的； ⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑧技术标暗标涉及否决条款情形； ⑨其他：/ （*）商务标评审内容： ①安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的； ②规费、税金报价不符合现行规定的； ③改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的； ④改变招标文件和工程量清单明确的非竞争性费用的（详见工程量清单编制说明）； ⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的； ⑥投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），或接受其他投标人委托编制投标文件的。 ⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑧其他：/ （*）其他： ①在投标截止时间前，投标人被列入失信被执行人名单的； ②投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的； ③投标人及其拟派项目负责人被列入建筑*场严重失信名单的、被*场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力**社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台 ④投标人未按投标人须知前附表**.*项，投标人须知第*.*.*项、*.**项和*.*项规定执行的； ⑤存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。 注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。 **.* 异议与投诉 *.异议： （*）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间**日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动； （*）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查； （*）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （*）其他：（由各地招投标主管部门填写） *.投诉： （*）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 （*）其他：（由各地招投标主管部门填写） *.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 **.* 定标前核查 *.招标人定标前，将组织: （*）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“**省建筑*场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态。 （*）查询拟中标人及拟派项目负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。 □（*）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份。 **.* 在建合同工程的认定及变更证明 *.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准： （*）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。 （*）其他工程项目，包括在中华人民**国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 （*）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。 以下情形视为“有在建合同工程”： （*）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人； （*）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人； （*）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。 *.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料： （*）项目业主同意更换的证明； （*）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件； *.在建合同工程和人员信息可参照全国和**省建筑*场监管公共服务系统发布的信息。 **.* 投标文件的澄清、说明、补正 *.澄清回复时间不得超过在发出通知后**分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 *.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 *.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。 □**.* 陈述和答辩 *.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审的有效投标人的拟派项目负责人。 *.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复 *.陈述和答辩通知方式及相关规定： （*）入围后进行预通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）； （*）技术标评审评分过程中正式通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按*分处理。 （*）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述和答辩。 *.陈述和答辩地点： *.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。 *.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。 □*.电子平台在线答复： **.* 特别说明 *.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。 *.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定： （*）投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。 （*）投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件 □*.暂估价： （*）内容： （*）金额： （*）占招标控制价比例： □（*）招标计划及内容： ☑*.监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。 *.建筑工人实名制管理和经费保障要求：根据***人民政府办公 室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同**的若干意见》(衢 政办发〔****〕* 号 )要求执行。 *.价款结算方式： ☑竣工后一次性结算 □施工过程分段结算：□房建工程分段节点（如可按桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分，或分专业、分单项等）；□*政工程分段节点按划分（节点划分：如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等*政工程可按施工段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节点。）。 *.农民工工资保证金： （*）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。 （*）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。 *.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。 □*.实施BIM的内容： ☑**.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人拒绝投标人再次投标该项目。 **.创安全文明标准化工地等级要求：取得“***建筑施工安全生产标准化管理优良工地” **.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。 **.中标价如出现《**省建设工程计价规则》（**** 版）（以下简称《**** 版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。 **.工伤保险按相关规定要求执行。 □**.本招标文件信用评价执行：《**省建筑施工企业信用评价的实施意见》《**省注册建造师信用评价的实施意见》等 。 ☑**.信用报告在企业信息入库后方能生成，投标人务必在投标文件递交截止时间前三个工作日提交入库信息，否则不能投标的后果自负。为维护交易的稳定性，第三方信用报告不因异议等任何原因影响本次评标的有效性。如企业已按规定入库，但通过投标工具获取不到信用报告，请联系数立方，客服电话****-********,厉经理: ***********。 信用报告获取方式如下：https://ggzy.qz.gov.cn/art/****/*/**/art_**********_********.html 房屋建筑和*政工程施工总承包企业的信用等级以投标截止时点的最新信用报告为准，专家通过评标系统获取投标企业信用等级，并根据评标办法给予相应信用分。 **.投标人应在投标前自行做好“**省建筑*场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。 **.其他：/。 **.* 特别提醒 （*）开评标现场异议的注意事项：投标人在开评标过程中的异议，需以书面形式提交（口头异议无效）。 （*）评标中发现有法律法规规定的串通投标行为，且经询标（技术标采用暗标评审的由评标委员会直接认定）澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招投标监管部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 （*）项目负责人在“全国建筑*场监管公共服务平台”或“**省建筑*场监管公共服务系统”有在建工程的施工业务登记的，如已通过竣工验收，须提供建设、勘察、设计、施工和监理单位五方或设计、建设、施工和监理单位**责任主体签章的竣工验收证明材料（下同），在投标截止时间前提交；如在开标现场查询时发现“全国建筑*场监管公共服务平台”或“**省建筑*场监管公共服务系统”上有在建工程的施工业务登记且投标人未在投标截止时间前提交的，则该投标人的投标文件作否决投标处理；除上述两个平台外，在其他省级建筑*场监管公共服务平台上，项目负责人（项目经理）有在建工程施工业务的，如已通过竣工验收的，在投标截止时间前提交竣工验收证明材料，否则否决其投标或取消其中标资格。 （*）项目负责人有已变更的“在建合同工程”的，须在投标文件中提交本“投标人须知前附表”**.*第*条的证明材料，否则否决其投标或取消其中标资格。 **.* 不见面开标说明 因本工程采用不见面交易模式，故招标人特别说明如下： *、不见面开标项目的时间以*****一体公共**交易平台不见面开标大厅显示的时间为准。 *、投标人通过***公共**交易平台系统递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需登录*****一体公共**交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要通过*****一体公共**交易平台不见面开标大厅与现场招标人进行互动交流、澄清、提异议等活动。 *、投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前登录*****一体公共**交易平台不见面开标大厅（https://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening）。 *、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点自行实施远程解密（投标人远程解密方法见操作手册, https://ggzy.qz.gov.cn/art/****/*/**/art_**********_********.html），投标人解密限定在招标人或招标代理开启解密后**分钟内完成。 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人原因或*****一体公共**交易平台不见面开标大厅发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 *、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在询标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配备的硬件设施有：电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows*、windows*、windows*.*、windows**完整版;浏览器：IE**、谷歌、EDGE;文字处理软件：office****以上完整版。软硬件具体配置要求见操作手册。 为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担后果。 *、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过*****一体公共**交易平台不见面开标大厅观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后*个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。 *、特别提醒：本项目招投标全流程均使用衢*****一体公共**交易平台不见面开标大厅操作和发布，操作和发布平台为***公共**交易平台，网址为https://ggzy.qz.gov.cn/，投标文件制作工具软件请在***公共**交易平台首页“投标文件制作工具”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询。 *、出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方招投标活动当事人免责：（一）所涉开标项目电子交易服务系统，因服务器、网络等问题无法正常运行的；（二）系统安全漏洞，计算机病毒，黑客攻击等安全威胁，存在数据泄密、损坏，系统无法运行等严重风险的；（三）电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；（四）其他非投标人原因导致开标活动无法正常进行的。 **、出现第**条所列情形，不能及时解决的，应由招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：（一）项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行，继续完成项目开标活动；（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，通知投标人代表按照约定时间到开标现场，继续进行开标；未解密的，另行通知不见面开标时间。 **、投标人应妥善保管CA数字证书，确保在有效期内，并保证加密和解密时使用同样的CA。出现下列情况的，投标人须重新用数字证书签章加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到交易系统：（一）数字证书到期后重新续期；（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 解释权 （*）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。 （*）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以招标公告的媒体网站供下载的招标文件为准。 （*）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成招标文件的各章节中出现的措辞“项目负责人”和“项目经理”互为解释。 （*）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 投标人须知 *.总则 *.*招标项目概况 *.*.*根据《中华人民**国招标投标法》《中华人民**国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。 *.*.*招标人：见投标人须知前附表。 *.*.*招标代理机构：见投标人须知前附表。 *.*.*工程名称：见投标人须知前附表。 *.*.*工程建设地点：见投标人须知前附表。 *.*.*工程承包方式：见投标人须知前附表。 *.*招标项目的资金来源和落实情况 *.*.*资金来源及比例：见投标人须知前附表。 *.*.*资金落实情况：见投标人须知前附表。 *.*招标范围、计划工期和质量要求 *.*.*招标范围：见投标人须知前附表。 *.*.*计划工期：见投标人须知前附表。 *.*.*质量要求：见投标人须知前附表。 *.*投标人资格要求 *.*.*投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉： （*）资质要求：见投标人须知前附表； （*）业绩要求：见投标人须知前附表； （*）拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表； （*）其他要求：见投标人须知前附表。 *.*.*投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第*.*.*项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： （*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； （*）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定； （*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标； （*）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。 *.*.*投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。 *.*.*投标人不得存在下列情形之一： （*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人； （*）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的； （*）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； （*）为本标段的监理人； （*）为本标段的代建人； （*）为本标段提供招标代理服务的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （**）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （**）进入清算程序，或被宣告破产； （**）被依法暂停或取消投标资格的； （**）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 *.*费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 *.*保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 *.*语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 *.*计量单位 所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.*踏勘现场 *.*.*投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。 *.*.*投标人踏勘现场发生的费用自理。 *.*.*除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 *.*.*招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 *.**投标预备会 *.**.*投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 *.**分包 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。 *.**偏差 *.**.*投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。 *.**.*投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。 *.招标文件 *.*招标文件的组成 本招标文件包括： （*）招标公告（或投标邀请书）； （*）投标人须知； （*）评标定标办法； （*）合同条款及格式； （*）工程量清单编制； （*）技术标准和要求； （*）图纸及其他资料； （*）投标文件格式； （*）投标人须知前附表规定的其他材料。 根据本章第*.**款、第*.*款和第*.*款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 *.*招标文件的澄清 *.*.*投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。 *.*招标文件的修改 *.*.*招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少**日前发布修改文件；不足**日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。 *.*.*当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。 *.投标文件 *.*投标文件的组成 投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料组成。 *.*投标报价 *.*.*投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。 *.*.*投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第*.*款的有关要求。 *.*.*工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。 *.*.*招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 *.*.*投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 *.*投标有效期 *.*.* 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 *.*.* 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 *.*.* 出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人**投标有效期。投标人应予以书面答复，同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 *.*投标保证金 *.*.* 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。 *.*.* 投标人不按本章第*.*.*项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 *.*.* 投标保证金的退还： *.*.*.* 未中标单位的在中标通知书发出后退还。 *.*.*.* 中标单位的在合同签订后退还。 *.*.* 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （*）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的； （*）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保； （*）投标人须知前附表规定的其他情形。 *.*资格审查证明资料 见须知前附表*.*。 *.*备选投标方案 *.*.*投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。 *.*投标文件的编制 *.*.*投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。 *.*.*投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 *.*.*电子投标的要求 （*）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 （*）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。 （*）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。 *.*.*投标文件格式 投标文件包括本须知第*.*条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。 *.投标 *.*投标文件的密封和标记 *.*.*投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。 *.*投标文件的递交 *.*.*投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 *.*.*投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 *.*.*除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 *.*.*投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。 *.*.*电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。 *.*投标文件的修改与撤回 *.*.*在本章第*.*.*项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。 *.*.*投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第*.*.*项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。 *.*.*投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起*日内退还已收取的投标保证金。 *.*.*修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第*条、第*条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 *.开标 *.*开标时间和地点 见投标人须知前附表。 *.*开标程序 见投标人须知前附表。 *.*开标异议 投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 *.*特殊情况处置 见投标人须知前附表 *.*确定正式投标人 *.*.*确定正式投标人由推荐委员会负责。推荐委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。 *.*.*.*推荐委员会成员有下列情形之一的，应当回避： （*）投标人的主要负责人的近亲属； （*）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或 刑事处罚的； （*）法律法规规定的其他情形。 *.*.*按照投标人须知前附表的规定确定正式投标人。 *.*.*正式投标人名单招标人在开标现场公开，未进入正式投标人名单的投标人不再进行后续评标、定标环节，即不会被评标委员会推荐为中标候选人。 *.*.*推荐委员会应当向招标人提交书面推荐报告，推荐报告由推荐委员会全体成员签字，推荐报告应包括以下内容：（*）推荐委员会的产生过程；（*）推荐程序；（*）推荐结果；（*）推荐委员会名单。 *.*.*投标人一旦投标，视为认可本项目推荐委员会确定的正式投标人。 *.评标 *.*评标委员会 *.*.*评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 *.*评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.*评标 *.*.*评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 *.*.*评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 *.合同授予 *.*中标候选人公示媒介及期限 中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。 *.*定标方式 *.*.*招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定中标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 *.*.* 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。 *.*.*定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表*.*.*规定的时间和地点召开定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。 *.*.* 招标人可在投标人须知前附表*.*.*规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标人须知前附表*.*.*规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。 *.*.* 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表*.*.*规定的人数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。 *.*.*招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。 *.*.*定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，根据投标人须知前附表*.**选定内容为定标要素 （*）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等； （*）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等； （*）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和**省建筑*场监管公共服务系统、**省交通运输信用综合管理服务系统、全国或**省水利建设*场监管服务平台等）； （*）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等； （*）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等； （*）联合体投标的，联合体组成情况； （*）企业质量安全、无欠薪管理情况； （*）企业项目班组人员到岗履职等管理情况； （*）工程保修维护等后续服务便利； （**）落实建筑业高质量发展政策； （**）落实政府其他政策； （**）招标人认为需要考量的其他因素。 *.*.*定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合： （*）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。 （*）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。 （*）投标人须知前附表*.*.*规定的其他定标办法。 *.*.*招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表*.*.*规定的媒介上公告不少于*日。 *.*.**定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人： （*）定标确定的中标候选人放弃中标资格或者拒不签订合同的； （*）定标确定的中标候选人被查实存在违法行为影响中标结果的； （*）投标人须知前附表*.*.**规定的其他情形。 *.*.**定标后有下列情形之一的，应重新定标： （*）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； （*）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； （*）投标人须知前附表*.*.**规定的其他情形。 *.*中标通知 在本章第*.*款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 *.*履约担保 *.*.*在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。 *.*.*中标人不能按本章第*.*.*项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*签订合同 *.*.*招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起**日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*.*发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 *.*.*联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 *.重新招标和不再招标 *.*重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （*）投标截止时间止，投标人少于*个的； （*）经评标委员会评审后否决所有投标的； （*）其他情形见投标人须知前附表。 *.*不再招标 见投标人须知前附表。 *.纪律和监督 *.*对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 *.*对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 *.*对推荐委员会、评标委员会、定标委员会成员的纪律要求 推荐委员会、评标委员会、定标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏正式投标人的产生过程、对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐、中标人的确定等情况以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，推荐委员会、评标委员会、定标委员会成员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标、定标。 *.*对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 *.*异议和投诉 *.*.*异议 （*）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间**日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （*）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （*）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 *.*.*投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 **.需要补充的其他内容 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 附表一：开标记录表 （项目名称） 标段施工开标记录表 开标时间：年月日时分 开标地点： （一）唱标记录 序号 投标人 密封情况 投标保证金 投标报价（元） 质量目标 工期 备注 投标人确认 招标人编制的招标控制价 （二）开标过程中的其他事项记录 （三）出席开标会的单位和人员（附签到表） 招标人代表：记录人：监标人： 年月日 附表二：问题澄清通知 问题澄清通知 编号： （投标人名称）： （项目名称） 标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。 问题：*. 问题：*. ....... 请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至。 （工程名称） 评标委员会 年月日 附表三：问题的澄清 问题的澄清、说明或补正 编号： （项目名称） 标段施工招标评标委员会： 问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下： *. *. …… 投标人：（单位名称） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年月日 附表四：中标通知书 中标通知书 （中标人名称）： 你方于（投标日期）所递交的（项目名称） 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 中 标 价：元。 工 期：日历天。 工 程 质 量：符合标准。 项 目 负 责 人：（姓 名） 。 中 标 内 容 范 围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。 请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第*.*款规定向我方提交履约担保。 特此通知。 招 标 人：（单位盖章） 法 定 代 表 人：（签字或盖章） 联 系 人： 联系电话： 年月日 附表五：确认通知 确认通知 （招标人名称）： 你方年月日发出的（项目名称） 标段施工招标关于的通知，我方已于年月日收到。 特此确认。 投标人：（单位盖章） 年月日 第三章 评标定标办法 第一节 评标办法 （☑注：项目采用“评定分离”时，评标委员会仅对推荐委员会提供的正式投标人进行评审，其余投标人的投标文件不进行评审，即本章节中的投标人指正式投标人。） ☑评标办法（三） 技术标通过制的综合评估法 （资信分含信用评价分和其他评分） 一、评标程序 *.熟悉招标文件和评标办法； *.资格审查（初步评审）； *.投标文件的资信标评审（评审区间确定）； *.技术标详细评审； *.商务标详细评审； *.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实； *.当否决投标后，剩余投标人少于*个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审； *.对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人； *.完成评标报告。 二、评审细则 （一）资格审查（初步评审） *.投标文件的资格审查评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格和投标文件进行初步评审。 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 “否决投标的情形”的，经询问核实并认定后，即判定该投标文件资格审查（初步评审）不通过予以否决，不再进入后续程序。 （二）投标文件的资信标评审（确定评审区间） （*）投标人诚信评分：（*分）信用等级 A 得 *分，B 得*.*分，C 得*.*分，D得 *.*分，E 得 *分。特别提醒：投标人信用等级以***建筑工程施工总承包企业信用报告为准。信用报告在企业信息入库后方能生成，投标人务必在投标文件递交截止时间前三个工作日提交入库信息，否则不能投标的后果自负。为维护交易的稳定性，第三方信用报告不因异议等任何原因影响本次评标的有效性。 ☑（*）投标人业绩评分（*分）：投标人自****年*月*日至投标截止之日止，完成过单个合同建筑面积在*.*万平方米（含）-*.*万平方米（不含）公共建筑工程施工业绩的，每个得*.*分；完成过单个合同建筑面积在*.*万平方米（含）及以上公共建筑工程施工业绩的，每个得*分。本项仅计取一个项目，最高得*分。 须同时提供证明材料：须同时提供①带网址的项目招标公告网页截图或业主证明②中标通知书③施工合同（或工程总承包合同）④竣工验收证明材料【五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或**（设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的竣工验收证明材料】。如投标人提供的业绩是作为联合体成员完成过的，则须提供明确由投标人承担施工工作的联合体协议书，否则不予认可。业绩时间以竣工验收证明材料上最晚的落款时间为准，项目类型（指公共建筑工程）以带网址的招标公告网页截图为准，若带网址的招标公告网页截图无法提供或不能体现项目类型（指公共建筑工程）的，需提供业主证明原件（详见投标文件格式“业主证明”格式）。建筑面积以施工合同（或工程总承包合同）与竣工验收证明材料上的建筑面积较小值为准，如施工合同（或工程总承包合同）和竣工验收证明材料都无法体现建筑面积的，需提供业主证明（详见附件业主证明格式）。如投标人提供的业绩是作为联合体成员完成过的，则须提供明确由投标人承担施工工作的联合体协议书且能体现投标人承担施工建筑的面积，否则不予认可。以上材料需要提供加盖公章的原件扫描件（或加盖公章的复制件）编入投标文件，未按要求提供的，不予计分。公共建筑工程定义：供人们进行各种公共活动的场所（依据《民用建筑通用规范》GB*****-****）。 （*）项目负责人执业资格（*分）：拟派项目负责人具有注册在投标人单位的房屋建筑工程专业一级建造师执业资格的得*分。证明材料：提供中华人民**国注册证书原件扫描件或带二维码的电子证书，注册证书需在有效期内，但截至投标截止日已年满**周岁的不得分【一级建造师电子注册证书须符合建办*（****）**号文件的要求】。 通过资格审查的投标人超过**家（含）时，评标委员会首先对资信标进行评审，评审通过的投标人，按资信标得分从高到低取前**家投标人（分数相同者同时入围）进入技术标和商务标评审。小于等于**家的，对所有投标人的技术标和商务标进行评审。 （三）投标文件的技术标评审 评标委员会应对进入评审区间的投标文件进行技术标评审，专家评审采用集体评议，记名表决，少数服从多数的方法进行。 *.技术标一般评审因素 □（*）派驻现场的工程技术管理人员的专业配置是否合理： □（*）总分包之间的关系是否明确，各项管理手段是否科学，是否考虑为招标人另行发包工程的承包人提供便利的施工条件 □（*）施工现场总平布置的合理性 □（*）施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性 □（*）施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠 □（*）原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠 □（*）施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求 □（*）各专业工种的配置和劳**的投入是否能满足工程的需要 □（*）工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理 □（**）安全、文明施工及*政、*容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理、到位 □（**）（需要补充评审条款在此填写） 招标人可根据招标项目的特点和相关法律法规规定，选择设置相应的评审内容 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形” 的，经询问核实并认定后，即判定该投标文件技术标审查不通过予以否决，不再进入后续的商务标评审。 （四）投标文件的商务标审查 *.商务标评审是对评审区间内通过技术标审查的投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。进入商务评审的投标人存在投标须知前附表“否决投标的情形”之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标。 报价审查应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。 *.商务报价得分：本环节需通过抽取随机数确定商务评标方法、下浮率等参数的，须在资信标、技术标评审结束后，通过商务标的有效性审查，进行到商务报价评分时，方可抽取。 □随机抽取法 商务评分的计算方法，由招标人在开标现场，从□二次平均法、□平均价下浮法、□有限数量评审法、☑动态二次平均法、☑随机下浮率法中以随机抽取的方式确定。 □二次平均法 （*）评分范围：通过资格审查（初步评审）且商务标和技术标通过的所有投标文件进入评分范围。 （*）报价平均值：进入评分范围的投标报价的算术平均值为报价平均值（投标报价在*个至*个时，去除一个最高价和一个最低价；投标报价在*个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。 （*）评标基准价：报价平均值与进入评分范围的投标报价中的次低投标报价（不足*个的与最低投标报价）的算术平均值为评标基准价。评标基准价以“元”为单位，四舍五入保留两位小数。 评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 计算差错，仅限于以下两种情况：a、纯算术性四则运算差错；b、未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 （*）根据投标文件的投标报价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即： a．投标报价等于评标基准价时，得满分； b．投标报价每低于评标基准价*个百分点，扣*分； c．投标报价每高于评标基准价*个百分点，扣*分。 以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，最终结果四舍五入保留小数*位。 □平均价下浮法 （*）评分范围：通过资格审查（初步评审）且商务标和技术标通过的所有投标文件进入评分范围。 （*）报价平均值的计算：进入评分范围的投标报价的算术平均值为报价平均值（投标报价在*个至*个时，去除一个最高价和一个最低价；投标报价在*个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。 （*）评标基准价的计算： □由倒数第*个递交投标文件的投标人代表（因人员未在场等原因*分钟未开始抽取的，由招标人代表抽取）□由招标人代表，从%、%、%、%、%中随机抽取一个百分数，作为下浮值；（招标人在*.*、*、*.*、*、*.*、…、*、*.*、**等**个数中，确定一个由其中*个数组成的等差数列，在编制招标文件时填入） 评标时，评标委员会先按上述办法计算出报价平均值，再按以下公式计算出评标基准价： 评标基准价=报价平均值×（*-下浮值）。评标基准价以“元”为单位，四舍五入保留两位小数。 评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 计算差错，仅限于以下两种情况：a、纯算术性四则运算差错；b、未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 （*）根据投标文件的投标报价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即： a．投标报价等于评标基准价时，得满分； b．投标报价每低于评标基准价*个百分点，扣*分； c．投标报价每高于评标基准价*个百分点，扣*分。 以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，最终结果四舍五入保留小数*位。 □有限数量评审法 （*）评分范围：对商务报价不高于最高投标限价的所有投标人的投标报价，由低到高排序前*名投标人的投标报价进入评分范围（报价相同时全部进入评分范围；少于*名时，全部投标人进入评分范围）。 （*）评标基准价：进入评分范围的投标报价的算术平均值为评标基准价。评标基准价以“元”为单位，四舍五入保留两位小数。 评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 计算差错，仅限于以下两种情况：a、纯算术性四则运算差错；b、未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 （*）投标文件的报价评分：每个进入评分范围的投标报价与评标基准价对比，计算评分值，即： a．投标报价等于评标基准价时，得满分； b．投标报价每低于评标基准价*个百分点，扣*分； c．投标报价每高于评标基准价*个百分点，扣*分。 以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，最终结果四舍五入保留小数*位。 ☑动态二次平均法 （*）评分范围：通过资格审查（初步评审）且商务标和技术标通过的所有投标文件进入评分范围。 （*）评标基准价： 评标基准价=（A+B）/* A值确定：进入评分范围的投标报价的算术平均值为报价平均值，动态成本控制价为报价平均值的**（注：招标人根据工程特性设定）%。出现低于动态成本控制价报价的，剔除低于动态成本控制价的报价后，重新计算报价平均值，直至没有低于动态成本控制价的报价为止，剔除的报价不再参与后序评审。没有低于动态成本控制价的报价时的报价平均值作为A值。 B值确定：在下列方式中选择一种。 □a．等于A； ☑b．低于A值且最接近A的两个投标报价平均值为B值；如低于A值的投标报价只有一家，此报价即为B值；没有低于Ａ值的，则Ａ值即为评标基准价。 □c．其他：（招标人自定义B值）。 以上报价平均值、动态成本控制价、评标基准价计算，均以“元”为单位，四舍五入保留两位小数。 评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 上述计算差错，仅限于以下两种情况：a、纯算术性四则运算差错；b、未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 （*）评标基准价计算过程中剔除的低于动态成本控制价的报价得零分；进入评分范围的其他报价，根据投标文件的投标报价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即： a．投标报价等于评标基准价时，得满分； b．投标报价每低于评标基准价*个百分点，扣*分； c．投标报价每高于评标基准价*个百分点，扣*分。 以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，最终结果四舍五入保留小数*位。 ☑随机下浮率法 （*）评分范围：通过资格审查（初步评审）且商务标和技术标通过的所有投标文件进入评分范围。 （*）评标基准价：首先确定评标控制价A：由招标人随机抽取评标控制价下浮率m，☑m值在*.*%-*.*%九档（每档间隔*.*个百分点，房建类工程）□m值在*.*%-**.*%九档（每档间隔*.*个百分点，*政类工程及装修装饰等专项工程）中随机抽取，则评标控制价A=（*-m）*最高投标限价。其次，以最高投标限价的**％（招标人根据工程特性设定）为成本控制价，在有效报价低于或等于A、高于或等于成本控制价的全部报价中随机抽取一个报价作为评标基准价。投标人报价低于成本控制价的商务标得零分。如全部投标人报价均高于A时专家组应视本次投标缺乏有效竞争，否决全部投标。 以上评标控制价、成本控制价计算时均以“元”为单位，四舍五入保留两位小数。评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 上述计算差错，仅限于以下两种情况：a、纯算术性四则运算差错；b、未按约定的计算方法，未按抽取的参数计算的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 （*）除商务标得零分的报价外，其他投标报价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即： a．投标报价等于评标基准价时，得满分； b．投标报价每低于评标基准价*个百分点，扣*分； c．投标报价每高于评标基准价*个百分点，扣*分。 以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，最终结果四舍五入保留小数*位。 *、投标文件的综合评分：投标人资信标评分与商务评分之和，满分为***分。 三、询标 （一）投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。 （二）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。 （三）询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 （四）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。 （五）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。 四、对投标人进行排序，推荐中标候选人 评标委员会对投标人按综合评分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，报价低者优先。总分、报价均相同时，由招标人代表通过抽签方式排序。 （评标委员会或者招标人）对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑*场严重失信名单的、是否被*场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力**社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验。如查实存在的，则取消其中标候选资格。 当有效投标人＜*个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。招标人应当重新组织招标。经评审区间确定的进入技术评审和商务评审投标人，出现否决投标情形的，不再从未进入区间的投标人中递补，进入评审区间的投标人的投标被全部否决的，招标人应当重新组织招标。 ☑第二节 定标办法（适用于“评定分离”项目） 一、定标原则 定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。 二、定标组织 （一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建： *.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。 *.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。 *.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。 *.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。 *.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。 （二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公**标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。 三、定标方法 定标委员会按下列方法确定中标人： □*.票决拟中标人和确定中标人分两阶段法。 第一阶段采用票决方式决出（*或*）名“拟中标人”。定标委员会采用以下方式之一确定“拟中标人”： □直接票决法，即通过投票，取票数最多且超过半数的为“拟中标人”。若超过半数中标候选人数不够拟中标人数，取票数前*名再次票决，直至达到确定“拟中标人”数量； □逐轮票决法，即通过投票，每轮淘汰*名票数最少的中标候选人，最终确定“拟中标人”。 定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权。投票采用记名方式并需注明投票理由。 第二阶段分情形确定中标人。 □情形一：发挥招标人党委（党组织）对招标投标活动的领导作用，由主要领导担任定标委员会组长，由定标委员会集体议定后确定中标人。 □情形二：招标人从“拟中标人”名单中随机抽签确定中标人。 ☑*.票决法。 由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。 ☑直接票决法： ☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。 当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的*个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第*个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人☑报价低者（报价相同时抽签抽取*个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定*个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。 □直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N（N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。 当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的*个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第*个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取*个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定*个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。 □直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N（N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。 当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□抽签抽取□报价低者（报价相同时抽签抽取*个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定*个中标候选人作为中标人。 □逐轮票决法： □逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥*)个中标候选人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取*个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定*个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。 对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰*名中标候选人。各轮投票时，每人投*个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止*个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于*名，否则在得票最多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票。根据前述规则，直至剩余*名中标候选人为中标人。 □逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰*名中标候选人。各轮投票时，每人投*个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止*个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取*个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定最终的中标人。 □票决抽签法： □票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥*)个中标候选人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节，中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则采用□抽签抽取□报价低者（报价相同时抽签抽取*个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定*个中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选人。 当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人数量为n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，取“N-n+*”个中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+*”个中标候选人时出现同票的，一并进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个中标候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。 □票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰*名中标候选人。各轮投票时，每人投*个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止*个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中标候选人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中标候选人。在最终确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取□报价低者（报价相同时抽签抽取*个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定进入抽签环节的中标候选人。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。 □*.集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。 □*.其他定标办法： 四、定标报告 （一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。 （二）定标报告应包括以下内容： *.定标程序； *.定标委员名单； *.定标要素； *.定标办法； *.定标结果。 第四章 合同条款及格式 合同条款及格式 （GF—****—****） 建设工程施工合同 工程名称：幸福里生活中心项目（GT-**-**地块）施工总承包 住房和城 乡建设部 国家*场监督管理总局 第一部分 合同协议书 发包人（全称）：***慧富企业管理有限公司 承包人（全称）： 根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就幸福里生活中心项目（GT-**-**地块）施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称：幸福里生活中心项目（GT-**-**地块）。 *.工程地点：位于智慧大道以西、闽江大道以北、西临四省边际中心医院、北临回**置小区。 *.工程立项批准文号：****-******-**-**-******。 *.资金来源：自筹资金  。 *.工程内容：幸福里生活中心项目（GT-**-**地块）施工，具体详见工程量清单、图纸等。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件*）。 工程承包范围：包括但不限于施工图纸范围内的基坑围护、土石方、建筑、结构、安装（给排水、暖通、电气、消防、抗震支架等）、门窗工程、智能化、电梯、外墙装饰（涂料、铝板、玻璃幕墙）、室外景观、室外配套、地库地坪、充电桩、空气源热泵等，具体详见工程量清单、图纸与合同专用条款双方约定承包人应做的其他工作，招标人提供的施工图纸和工程量清单范围（含施工过程中工程变更及工程量清单修整等）所包含的GT-**-**地块项目施工总承包工程服务，直至工程通过竣工验收，完成工程竣工备案、竣工交付和*年缺陷责任期服务等。具体详见工程量清单、图纸与合同专用条款双方约定承包人应做的其他工作。 二、合同工期 计划开工日期：年月日（具体开工日期以监理下发的开工令为准）。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：***日历天。 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 关于工期的其它约定：项目竣工验收后*个月内完成竣工备案。 三、质量标准 工程质量符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求标准，创***建筑施工安全生产标准化管理优良工地。 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写）(￥元)； 其中： ⑴安全文明施工费： 人民币（大写）(￥元)； ⑵材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(￥元)； ⑶专业工程暂估价金额： 人民币（大写）(￥元)； ⑷暂列金额： 人民币（大写）(￥元)。 *.合同价格形式：本工程采用固定单价合同。 *.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式采用一般计税法,并与工程计价时采用的计税方法一致。承包人收取款项前应向发包人开具符合国家及当地税务局要求的建筑业增值税专用发票。 *.承包人对安全文明施工费、农民工工资应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。 五、项目经理 承包人项目经理： （ 级注册建造师，注册编号 ）。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： ⑴中标通知书； ⑵投标函及其附录； ⑶专用合同条款及其附件； ⑷通用合同条款； ⑸技术标准和要求； ⑹图纸； ⑺已标价工程量清单或预算书； ⑻其他合同文件（招标文件）。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第*.*款赋予的规定一致。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 *.非发包人原因，承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。 *、临时设施位置和方案自行考虑，需充分考察并了解周边现状和相关规定，并以最终审批同意的方案为准，中标后因位置或方案调整等任何原因所产生的责任和费用完全由中标人承担，发包人不因此增加任何费用。 *、项目实施过程中涉及到数字化运营等需要预埋相关预埋件的，承包人必须无条件配合。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在******钱江大道*号数字经济产业园A座签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自签订之日起 生效。 十三、合同份数 本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用合同条款 一般约定 *.*词语定义与解释 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： *.*.* 合同 *.*.*.* 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。 *.*.*.* 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。 *.*.*.* 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。 *.*.*.* 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 *.*.*.* 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 *.*.*.* 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 *.*.*.* 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。 *.*.*.* 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 *.*.*.* 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。 *.*.*.** 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.* 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 *.*.*.* 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 *.*.*.* 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 *.*.*.* 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。 *.*.*.* 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。 *.*.*.* 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 *.*.*.* 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 *.*.*.* 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 *.*.*.* 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。 *.*.*.* 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 *.*.*.* 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 *.*.*.* 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。 *.*.*.* 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。 *.*.*.* 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。 *.*.*.* 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 *.*.*.*临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 *.*.*.* 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。 *.*.*.** 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。 *.*.* 日期和期限 *.*.*.* 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第*.*.*项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。 *.*.*.* 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第**.*.*项〔竣工日期〕的约定确定。 *.*.*.* 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。 *.*.*.* 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约担保的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。 *.*.*.* 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。 *.*.*.* 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前**天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前**天的日期为基准日期。 *.*.*.* 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天**:**时。 *.*.* 合同价格和费用 *.*.*.* 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。 *.*.*.* 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 *.*.*.* 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 *.*.*.* 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。 *.*.*.* 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 *.*.*.* 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。 *.*.*.* 质量保证金：是指按照第**.*款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。 *.*.*.* 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。 *.*.* 其他 *.*.*.* 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 *.*语言文字 合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 *.*法律 合同所称法律是指中华人民**国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 *.* 标准和规范 *.*.* 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 *.*.* 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 *.*.* 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。 *.* 合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： ⑴合同协议书； ⑵中标通知书（如果有）； ⑶投标函及其附录（如果有）； ⑷专用合同条款及其附件； ⑸通用合同条款； ⑹技术标准和要求； ⑺图纸； ⑻已标价工程量清单或预算书； ⑼其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。 *.*图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供和交底 发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第*.*.*项〔开工通知〕载明的开工日期前**天向承包人提供图纸。 因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第*.*.*项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 *.*.* 图纸的错误 承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。 *.*.* 图纸的修改和补充 图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。 *.*.* 承包人文件 承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后*天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。 *.*.* 图纸和承包人文件的保管 除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 *.*联络 *.*.* 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。 *.*.* 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前*天以书面形式通知对方。 *.*.* 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。 *.*严禁贿赂 合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。 *.*化石、文物 在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。 发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 *.**交通运输 *.**.* 出入现场的权利 除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。 承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.**.* 场外交通 发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。 *.**.*场内交通 发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。 除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。 场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。 *.**.* 超大件和超重件的运输 由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 *.**.* 道路和桥梁的损坏责任 因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 *.**.* 水路和航空运输 本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 *.**知识产权 *.**.* 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 *.**.* 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 *.**.* 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。 *.**.* 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 *.**保密 除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 *.**工程量清单错误的修正 除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格： ⑴工程量清单存在缺项、漏项的； ⑵工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的； ⑶未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。 发包人 *.* 许可或批准 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 *.* 发包人代表 发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前*天书面通知承包人。 发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。 不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。 *.* 发包人人员 发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。 发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期*天前向承包人移交施工现场。 *.*.* 提供施工条件 除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： ⑴将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内； ⑵保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； ⑶协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用； ⑷按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。 *.*.* 提供基础资料 发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。 按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。 *.*.* 逾期提供的责任 因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 *.* 资金来源证明及支付担保 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后**天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 *.* 支付合同价款 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 *.* 组织竣工验收 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 *.* 现场统一管理协议 发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。 承包人 *.* 承包人的一般义务 承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务： ⑴办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存； ⑵按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务； ⑶按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全； ⑷按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责； ⑸在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、*政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任； ⑹按照第*.*款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作； ⑺按第*.*款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失； ⑻将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款； ⑼按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人； ⑽应履行的其他义务。 *.* 项目经理 *.*.* 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。 承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。 *.*.* 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在**小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。 *.*.* 承包人需要更换项目经理的，应提前**天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第*.*.*项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 *.*.* 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后**天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的**天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第*.*.*项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 *.*.* 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前*天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。 *.* 承包人人员 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后*天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。 *.*.* 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前*天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。 *.*.* 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过*天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过*天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。 *.*.* 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。 *.* 承包人现场查勘 承包人应对基于发包人按照第*.*.*项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。 承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。 承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 *.*.* 分包的确定 承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第**.*款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后*天内向发包人和监理人提交分包合同副本。 *.*.* 分包管理 承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 *.*.* 分包合同价款 ⑴除本项第（*）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款； ⑵生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。 *.*.* 分包合同权益的转让 分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。 *.* 工程照管与成品、半成品保护 ⑴除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。 ⑵在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 ⑶对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 *.* 履约担保 发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 因承包人原因导致工期**的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期**的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。 *.* 联合体 *.*.* 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。 *.*.* 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 *.*.* 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 监理人 *.*监理人的一般规定 工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。 除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。 *.*监理人员 发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前*天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前**小时书面通知承包人。 *.*监理人的指示 监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后**小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。 监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第*.*款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在**小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。 监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。 *.* 商定或确定 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当**合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。 总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第**条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。 工程质量 *.*质量要求 *.*.* 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 *.*.* 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 *.*.* 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 *.*质量保证措施 *.*.* 发包人的质量管理 发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。 *.*.* 承包人的质量管理 承包人按照第*.*款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。 承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。 承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。 *.*.* 监理人的质量检查和检验 监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。 监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人自检 承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。 *.*.*检查程序 除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前**小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。 监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前**小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过**小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第*.*.*项〔重新检查〕的约定重新检查。 *.*.* 重新检查 承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.*.* 承包人私自覆盖 承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。 *.*不合格工程的处理 *.*.* 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第**.*.*项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 *.*.* 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。 *.* 质量争议检测 合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。 合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第*.*款〔商定或确定〕执行。 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.*安全生产要求 合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。 在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。 因安全生产需要暂停施工的，按照第*.*款〔暂停施工〕的约定执行。 *.*.* 安全生产保证措施 承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。 *.*.*特别安全生产事项 承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。 承包人在**设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前*天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。 需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。 *.*.* 治安保卫 除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地**部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后*天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。 *.*.* 文明施工 承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。 在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。 *.*.* 安全文明施工费 安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。 承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。 除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后**天内预付安全文明施工费总额的**%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过*天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后*天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第**.*.*项〔发包人违约的情形〕执行。 承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.*.* 紧急情况处理 在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.*.* 事故处理 工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 *.*.* 安全生产责任 *.*.*.* 发包人的安全责任 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失： ⑵工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； ⑵由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失； ⑶由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失； ⑷由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。 *.*.*.* 承包人的安全责任 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 *.* 职业健康 *.*.* 劳动保护 承包人应按照法律规**排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。 承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 承包人应按法律规**排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或**工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 *.*.* 生活条件 承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 *.* 环境保护 承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。 承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 工期和进度 *.*施工组织设计 *.*.*施工组织设计的内容 施工组织设计应包含以下内容： ⑴施工方案； ⑵施工现场平面布置图； ⑶施工进度计划和保证措施； ⑷劳**及材料供应计划； ⑸施工机械设备的选用； ⑹质量保证体系及措施； ⑻安全生产、文明施工措施； ⑻环境保护、成本控制措施； ⑼合同当事人约定的其他内容。 *.*.*施工组织设计的提交和修改 除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后**天内，但至迟不得晚于第*.*.*项〔开工通知〕载明的开工日期前*天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后*天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。 施工进度计划的编制和修改按照第*.*款〔施工进度计划〕执行。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的编制 承包人应按照第*.*款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。 *.*.* 施工进度计划的修订 施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后*天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第*.*款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。 除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。 *.*.* 开工通知 发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期*天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。 *.*测量放线 *.*.* 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第*.*.*项〔开工通知〕载明的开工日期前*天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。 承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并**发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。 *.*.* 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应纠正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。 施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： ⑴发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； ⑵发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的； ⑶发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的； ⑷发包人未能在计划开工日期之日起*天内同意下达开工通知的； ⑸发包人未能按合同约**期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； ⑹监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； ⑺专用合同条款中约定的其他情形。 因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第*.*.*项〔施工进度计划的修订〕执行。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。 *.* 不利物质条件 不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。 承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第**条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 *.* 异常恶劣的气候条件 异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。 承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第**条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 *.* 暂停施工 *.*.*发包人原因引起的暂停施工 因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第*.*.*项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。 因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 *.*.* 承包人原因引起的暂停施工 因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后**天内仍未复工的，视为第**.*.*项〔承包人违约的情形〕第（*）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。 *.*.* 指示暂停施工 监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。 *.*.* 紧急情况下的暂停施工 因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后**小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第**条〔争议解决〕约定处理。 *.*.* 暂停施工后的复工 暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人**发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。 承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第*.*.*项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 *.*.* 暂停施工持续**天以上 监理人发出暂停施工指示后**天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第*.*.*项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第**条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后**天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第**.*款〔变更的范围〕第（*）项的可取消工作。 暂停施工持续**天以上不复工的，且不属于第*.*.*项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第**条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第**.*.*项〔因发包人违约解除合同〕执行。 *.*.* 暂停施工期间的工程照管 暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。 *.*.* 暂停施工的措施 暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。 *.*提前竣工 *.*.* 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后*天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。 *.*.* 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。 材料与设备 *.*发包人供应材料与工程设备 发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。 承包人应提前**天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第*.*.*项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。 *.*承包人采购材料与工程设备 承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。 *.*材料与工程设备的接收与拒收 *.*.* 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前**小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第**.*款〔发包人违约〕约定办理。 *.*.* 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前**小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.* 发包人供应材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。 发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。 *.*.* 承包人采购材料与工程设备的保管与使用 承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。 发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 *.*禁止使用不合格的材料和工程设备 *.*.* 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.*.* 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 *.*.* 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下： ⑴承包人应在计划采购前**天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。 ⑵承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后*天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。 ⑶经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。 ⑷发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。 *.*.* 样品的保管 经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。 *.*材料与工程设备的替代 *.*.* 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第*.*.*项约定的程序执行： ⑴基准日期后生效的法律规定禁止使用的； ⑵发包人要求使用替代品的； ⑶因其他原因必须使用替代品的。 *.*.* 承包人应在使用替代材料和工程设备**天前书面通知监理人，并附下列文件： ⑴被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料； ⑵替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料； ⑶替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响； ⑷替代品与被替代产品的价格差异； ⑸使用替代品的理由和原因说明； ⑹监理人要求的其他文件。 监理人应在收到通知后**天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。 *.*.* 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕确定价格。 *.*施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 *.*.*发包人提供的施工设备和临时设施 发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 *.*.*要求承包人增加或更换施工设备 承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *.*材料与设备专用要求 承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。 *.*.* 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。 承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。 *.*.* 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。 *.*取样 试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。 *.*材料、工程设备和工程的试验和检验 *.*.*承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 *.*.*试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。 *.*.*监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 *.*现场工艺试验 承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。 变更 **.*变更的范围 除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更： ⑴增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； ⑵取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； ⑶改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； ⑷改变工程的基线、标高、位置和尺寸； ⑸改变工程的时间安排或实施顺序。 **.*变更权 发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。 涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。 **.*变更程序 **.*.* 发包人提出变更 发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。 **.*.* 监理人提出变更建议 监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。 **.*.* 变更执行 承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第**.*款〔变更估价〕约定确定变更估价。 **.*变更估价 **.*.* 变更估价原则 除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理： ⑴已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； ⑵已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； ⑶变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过**%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 **.*.* 变更估价程序 承包人应在收到变更指示后**天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后*天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后**天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。 因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 **.*承包人的合理化建议 承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后*天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后*天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第**.*款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。 合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。 **.*变更引起的工期调整 因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 **.*暂估价 暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第*种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。 第*种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行： ⑴承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前**天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后*天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作； ⑵承包人应当根据施工进度计划，提前**天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后*天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标； ⑶承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前*天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后*天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后*天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 第*种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前**天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后*天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。 **.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目 除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第*种方式确定： 第*种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准： ⑴承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前**天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后*天内报送发包人，发包人应当在收到申请后**天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意； ⑵发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人; ⑶承包人应当在签订暂估价合同后*天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 第*种方式：承包人按照第**.*.*项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第*种方式确定暂估价项目。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。 **.*.* 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 **.*暂列金额 暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。 **.*计日工 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查： ⑴工作名称、内容和数量； ⑵投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时； ⑶投入该工作的材料类别和数量； ⑷投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； ⑸其他有关资料和凭证。 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。 价格调整 **.**场价格波动引起的调整 除专用合同条款另有约定外，*场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整： 第*种方式：采用价格指数进行价格调整。 ⑴价格调整公式 因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格： 公式中：ΔP——需调整的价格差额； ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内； A——定值权重（即不调部分的权重）； ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例； ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前**天的各可调因子的价格指数； ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。 以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。 ⑵暂时确定调整差额 在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。 ⑶权重的调整 因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第*.*款〔商定或确定〕执行。 ⑷因承包人原因工期延误后的价格调整 因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。 第*种方式：采用造价信息进行价格调整。 合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖*建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。 ⑴人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。 ⑵材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行: ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过*%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。 ④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后*天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。 前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。 ⑶施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。 第*种方式：专用合同条款约定的其他方式。 **.*法律变化引起的调整 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第**.*款〔*场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第*.*款〔商定或确定〕的约定处理。 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： *.单价合同 单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因*场价格波动引起的调整按第**.*款〔*场价格波动引起的调整〕约定执行。 *.总价合同 总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因*场价格波动引起的调整按第**.*款〔*场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第**.*款〔法律变化引起的调整〕约定执行。 *.其它价格形式 合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 **.*预付款 **.*.*预付款的支付 预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期*天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。 除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。 发包人逾期支付预付款超过*天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后*天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第**.*.*项〔发包人违约的情形〕执行。 **.*.* 预付款担保 发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款*天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。 发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。 **.*计量 **.*.* 计量原则 工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。 **.*.* 计量周期 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。 **.*.* 单价合同的计量 除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行： ⑴承包人应于每月**日向监理人报送上月**日至当月**日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 ⑵监理人应在收到承包人提交的工程量报告后*天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 ⑶监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的*天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 **.*.* 总价合同的计量 除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行： ⑴承包人应于每月**日向监理人报送上月**日至当月**日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 ⑵监理人应在收到承包人提交的工程量报告后*天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 ⑶监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的*天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。 **.*.* 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。 **.*工程进度款支付 **.*.* 付款周期 除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第**.*.*项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。 **.*.* 进度付款申请单的编制 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： ⑴截至本次付款周期已完成工作对应的金额； ⑵根据第**条〔变更〕应增加和扣减的变更金额； ⑶根据第**.*款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； ⑷根据第**.*款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金； ⑸根据第**条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额； ⑹对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额； ⑺根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 **.*.* 进度付款申请单的提交 ⑴单价合同进度付款申请单的提交 单价合同的进度付款申请单，按照第**.*.*项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。 ⑵总价合同进度付款申请单的提交 总价合同按月计量支付的，承包人按照第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。 总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第**.*.*项〔支付分解表〕及第**.*.*项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。 ⑶其他价格形式合同的进度付款申请单的提交 合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。 **.*.* 进度款审核和支付 ⑴除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后*天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后*天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。 发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后*天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后*天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第**条〔争议解决〕的约定处理。 ⑵除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后**天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 ⑶发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。 **.*.* 进度付款的修正 在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。 **.*.* 支付分解表 *.支付分解表的编制要求 ⑴支付分解表中所列的每期付款金额，应为第**.*.*项〔进度付款申请单的编制〕第（*）项目的估算金额； ⑵实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第*.*款〔商定或确定〕修改支付分解表； ⑶不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。 *.总价合同支付分解表的编制与审批 ⑴除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第*.*款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后*天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。 ⑵监理人应在收到支付分解表后*天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后*天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。 ⑶发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。 *.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。 **.*支付账户 发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。 验收和工程试车 **.*分部分项工程验收 **.*.* 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。 **.*.* 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前**小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前**小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过**小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。 分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。 **.*竣工验收 **.*.*竣工验收条件 工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收： ⑴除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求； ⑵已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划； ⑶已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 **.*.*竣工验收程序 除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行： ⑴承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后**天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 ⑵监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后**天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。 ⑶竣工验收合格的，发包人应在验收合格后**天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第**天起视为已颁发工程接收证书。 ⑷竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。 ⑸工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后*天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第**天起视为已颁发工程接收证书。 除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 **.*.*竣工日期 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告**天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 **.*.* 拒绝接收全部或部分工程 对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 **.*.* 移交、接收全部与部分工程 除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后*天内完成工程的移交。 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。 **.*工程试车 **.*.*试车程序 工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行： ⑴具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前**小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满**小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。 监理人不能按时参加试车，应在试车前**小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过**小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。 ⑵具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前**小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。 **.*.* 试车中的责任 因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重**装。发包人承担修改设计、拆除及重**装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重**装和试车，并承担重**装和试车的费用，工期不予顺延。 因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重**装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重**装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。 **.*.* 投料试车 如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收**行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。 投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。 **.*提前交付单位工程的验收 **.*.* 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第**.*款〔竣工验收〕的约定进行。 验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。 **.*.* 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 **.* 施工期运行 **.*.* 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第**.*款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。 **.*.* 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第**.*款〔缺陷责任期〕约定进行修复。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理： ⑴施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； ⑵临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原； ⑶按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场； ⑷施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； ⑸施工现场其他场地清理工作已全部完成。 施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 **.*.* 地表还原 承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。 竣工结算 **.* 竣工结算申请 除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后**天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： ⑴竣工结算合同价格； ⑵发包人已支付承包人的款项； ⑷应扣留的质量保证金。已缴纳履约担保的或提供其他工程质量担保方式的除外； ⑷发包人应支付承包人的合同价款。 **.* 竣工结算审核 ⑴除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后**天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后**天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。 发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后**天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第**天起视为已签发竣工付款证书。 ⑵除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的** 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过**天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 ⑶承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后*天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第**条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（*）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。 **.* 甩项竣工协议 发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第**.*款〔竣工结算申请〕及**.*款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 ⑴除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后*天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。 ⑵发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 **.*.* 最终结清证书和支付 ⑴除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后**天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后**天起视为已颁发最终结清证书。 ⑵除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后*天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过**天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 ⑶承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第**条〔争议解决〕的约定办理。 缺陷责任与保修 **.* 工程保修的原则 在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。 **.* 缺陷责任期 **.*.* 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过**个月。 单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告**天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。 **.*.*缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人**缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出**通知。但缺陷责任期（含**部分）最长不能超过**个月。 由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。 **.*.* 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 **.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后*天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后**天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后**天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。 **.* 质量保证金 经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。 在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 承包人提供质量保证金有以下三种方式： ⑴质量保证金保函； ⑵相应比例的工程款； ⑶双方约定的其他方式。 除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（*）种方式。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留有以下三种方式： ⑴在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； ⑵工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； ⑶双方约定的其他扣留方式。 除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（*）种方式。 发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的*%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后**天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的*%。 发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。 **.*.* 质量保证金的退还 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于**天内**承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后**天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后**天内不予答复，经催告后**天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。 发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第**条约定的争议和纠纷解决程序处理。 **.* 保修 **.*.*保修责任 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 **.*.* 修复费用 保修期内，修复的费用按照以下约定处理： ⑴保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失； ⑵保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润； ⑶因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。 **.*.* 修复通知 在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后**小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 **.*.* 未能修复 因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。 **.*.* 承包人出入权 在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前**小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。 违约 **.* 发包人违约 **.*.* 发包人违约的情形 在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： ⑴因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的； ⑵因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； ⑶发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的； ⑷发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的； ⑸因发包人违反合同约定造成暂停施工的； ⑹发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； ⑺发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； ⑻发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 发包人发生除本项第（*）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后**天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。 **.*.* 因发包人违约解除合同 除专用合同条款另有约定外，承包人按第**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第**.*.*项〔发包人违约的情形〕第（*）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。 **.*.* 因发包人违约解除合同后的付款 承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后**天内支付下列款项，并解除履约担保： ⑴合同解除前所完成工作的价款； ⑵承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款； ⑶承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； ⑷按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； ⑸按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； ⑹按照合同约定应退还的质量保证金； ⑺因解除合同给承包人造成的损失。 合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第**条〔争议解决〕的约定处理。 承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约： ⑴承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； ⑵承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的； ⑶因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； ⑷承包人违反第*.*款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； ⑸承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的； ⑹承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的； ⑺承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； ⑻承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 承包人发生除本项第（*）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 **.*.* 承包人违约的责任 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。 **.*.* 因承包人违约解除合同 除专用合同条款另有约定外，出现第**.*.*项〔承包人违约的情形〕第（*）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。 **.*.*因承包人违约解除合同后的处理 因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后**天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行： ⑴合同解除后，按第*.*款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值； ⑵合同解除后，承包人应支付的违约金； ⑶合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； ⑷合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离； ⑸发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。 因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第**条〔争议解决〕的约定处理。 **.*.*采购合同权益转让 因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后**天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。 **.* 第三人造成的违约 在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第*.*款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第**条〔争议解决〕的约定处理。 **.* 不可抗力的通知 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后**天内提交最终报告及有关资料。 **.* 不可抗力后果的承担 **.*.* 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。 **.*.* 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担： ⑴永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； ⑵承包人施工设备的损坏由承包人承担； ⑶发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； ⑷因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担； ⑸因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担； ⑹承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 **.* 因不可抗力解除合同 因不可抗力导致合同无法履行连续超过**天或累计超过***天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第*.*款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括： ⑴合同解除前承包人已完成工作的价款； ⑵承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款； ⑶发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失； ⑷承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； ⑸按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； ⑹扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； ⑺双方商定或确定的其他款项。 除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后**天内完成上述款项的支付。 保险 **.* 工程保险 除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。 **.* 工伤保险 **.*.* 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 **.*.* 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 **.*其他保险 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。 **.*持续保险 合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 **.* 保险凭证 合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。 **.* 未按约定投保的补救 **.*.*发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。 **.*.*承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。 **.* 通知义务 除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。 保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 索赔 **.*承包人的索赔 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）**工期的，应按以下程序向发包人提出索赔： ⑴承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）**工期的权利； ⑵承包人应在发出索赔意向通知书后**天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）**的工期，并附必要的记录和证明材料； ⑶索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期**天数； ⑷在索赔事件影响结束后**天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）**的工期，并附必要的记录和证明材料。 **.* 对承包人索赔的处理 对承包人索赔的处理如下： ⑴监理人应在收到索赔报告后**天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本； ⑵发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的**天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求； ⑶承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第**条〔争议解决〕约定处理。 **.*发包人的索赔 根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）**缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）**缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后**天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。 **.* 对发包人索赔的处理 对发包人索赔的处理如下： ⑴承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料； ⑵承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后**天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可； ⑶承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或**缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第**条〔争议解决〕约定处理。 **.* 提出索赔的期限 ⑴承包人按第**.*款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 ⑵承包人按第**.*款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 争议解决 **.*和解 合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 **.*调解 合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 **.*争议评审 合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： **.*.* 争议评审小组的确定 合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后**天内，或者争议发生后**天内，选定争议评审员。 选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后**天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。 **.*.* 争议评审小组决定的效力 争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。 任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议： ⑴向约定的仲裁委员会申请仲裁； ⑵向有管辖权的人民法院起诉。 **.*争议解决条款效力 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 第三部分 专用合同条款 *.一般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*.*.**其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、设计变更联系单或签证单、经批准施工组织设计、监理合同、根据工程实施情况经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议以及相关政府或政府部门关于建设项目现行的有关管理办法或规定等。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人： 名 称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 *.*.*.* 设计人： 名 称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成本工程施工，用地红线外经申请办理了相关合法借地手续后，为本项目施工服务临时建设的场所。 *.*.*.* 永久占地包括：本项目红线范围内用地。 *.*.*.** 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需的临时场地，用地红线外的临时占地由承包人自行解决。 *.*法律 适用于合同的其他规范性文件：《关于颁发**省建设工程计价依据（****版）的通知》（浙建建【****】**号）、《**省建设工程计价依据（****版）》，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《*政工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《建设工程工程量计算规范（****）**省补充规定》（浙建站计〔****〕**号）、《建设工程工程量清单计算规范（****）**省补充规定（二）》（浙建站计〔****〕**号）、《**省建设工程计价规则（****版）》、《**省建设工程计价依据（****版）综合解释》、《**省建设工程计价依据（****版）综合解释及动态调整补充》、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔****〕**号）等，省、*、工程所在地的地方性法规条例和地方政府规章等，现行的其他相关规定等。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：（*）国家现行的设计规范；（*）国家现行的施工规范；（*）国家现行的验收规范；（*）国家现行的质量验评标准；（*）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（*）设计图纸明确的其他标准及规范；（*）国家、省、*颁布的其他标准及文件；《***建筑工程质量通病防治措施》。 在合同签署生效后，如果上述标准和规范作了修改或新的规范标准颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：无； 发包人提供国外标准、规范的份数：无； 发包人提供国外标准、规范的名称：无。 *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:国家没有相应标准、规范且不适用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案进行施工。 *.* 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：(*) 本合同协议书(*)中标通知书或工程交易单（如有）或直接发包书面资料（*）投标书及其附件（如有）(*)本合同专用条款及其附件 (*)本合同通用条款(*)技术标准和要求(*)图纸（含设计变更联系单或签证单）(*)已标价工程量清单或预算书（*）审定预算价（**）招标文件及其补充文件（**）全过程工程咨询合同（**）其他合同文件：双方有关工程的洽谈、变更等书面协议等。 若图纸与技术标准和要求之间、技术标准与规范之间有冲突或不一致的，以其中要求较严格的标准为准。 合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 *天前； 发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸叁套，地勘报告壹套。承包人需加晒的图纸费用自理，标准图集由承包人自行准备费用自理。 电子版施工图仅供参考，不作为承发包双方施工或计量等依据。承包人在使用电子版本前，务必与纸质版本核对一致后使用。否则，由于电子版的错误而带来的损失，由承包人承担。 发包人向承包人提供图纸的内容：审查合格的施工图、设计联系单等。 发包人对图纸的保密要求: 按通用条款执行。 *.*.* 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：发包人、监理人、质监站要求提供的开工前所需的所有资料。按发包人要求的份数提供完整纸质版投标文件和办理报批报建手续的文件资料（如质监手续、施工许可证），提供纸质施工组织设计、专项施工方案等；按月提供施工进度完成情况报告和下个月的进度计划，月进度计划滞后时，在月进度计划中应包括赶工措施的具体内容和计划调整的内容；施工过程中往来文件、备案资料等与施工有关的一切必要文件。本工程适用的国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等，对危险性较大的分部分项工程，投标人需提供与自身报价相应的安全专项施工方案，防范建筑施工生产安全事故的发生。工程进度计划、及发包人（监理）**府规定要求必须提供的其他文件。 承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不得低于投标承诺，且修改或优化方案需报全过程工程咨询人审查批准。投标文件商务部分、办理开工许可等所需的应由承包人提供的相关资料，本合同复印件及投标文件商务部分复印件（包括盖章版纸质完整文件、与纸质版完全一致的计价软件版完整文件）等文件需向全过程工程咨询人提供一份。 向承包人提供的文件的期限为：完整纸质版投标文件在收到中标通知书后*日历天内提供，施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后(*)天内，专项施工方案在相应部位施工前(*)天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应(*)天内修正完成并重新提交；每月(**)日前向发包人提交下一个月的进度计划。深基坑施工方案在开工后**日历天内通过专家评审论证，每延迟一天发包人有权进行经济处罚（****元/天）。 承包人提供的文件的数量为：不少于*套； 承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子版本； 发包人审批承包人文件的期限：收到完整的资料起**日历天内，如有特殊情况另行书面通知。 *.*.* 图纸和承包人文件的保管 关于现场图纸和承包人文件的保管：由承包人在现场保管一套盖有图审合格章的完整的施工图及承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。不得将有关资料透露给第三方。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在*日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点：； 发包人指定的接收人为：； 承包人接收文件的地点：； 承包人指定的接收人为：。 监理人接收文件的地点：； 监理人指定的接收人为：。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利（施工前应取得具体交通实施方案有关许可），负责出入现场的管理工作，承担施工期间红线外和*政道路连接部位的管理和维修责任，并承担相应的费用。因本项目南侧管廊、南侧闽江大道四改六道路改造施工期间、西北侧回龙小区进出口等产生无法借用临时道路出入时，承包人应自行考虑出入施工现场道路布置，施工现场内临时道路、场地硬化、给排水以及场地清理、平整、裸土全覆盖、扬尘防护措施、夜间施工车辆进出场噪音防护措施等不另外计取费用。 承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。 发包人按招标时现状提供用地红线内场地，由承包人负责*政道路至规划用地红线出入口，*政道路至临设，须完成道路修建、硬化并满足相关主管部门及使用要求，包括但不限于交通警示标牌、标识、标线、减速带等，配备专职疏导人员。布置图纸需经发包人确认。承包人承担施工期间维护保修以及后续拆除、清理、平整等工作。要求承包人在门卫处配置安全帽**顶、手电筒若干。上述费用已包含在合同总价内。 *.**.*场外交通 承包人自行了解场外交通设施的技术参数和具体条件，遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要，或大件运输需要特殊审批的，由承包人自行负责处理，所需费用已包含在合同总价中。 *.**.* 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线内由承包人按照施工组织设计要求修建场内道路，并承担施工期间的管理修复费用，红线外与城**政道路接口部分道路由承包人负责修建管理和修复，红线外其他道路按城*道路管理规定执行，所需费用已包含在合同总价中，由承包人承担。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：该费用已包含在合同总价中，由承包人按施工组织设计要求修建、维护及拆除等。 *.**.*超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，包含在合同总价中。 *.** 知识产权 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担，包含在合同总价中。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：参照本合同专用条款**.*.*执行。 发包人 *.* 发包人代表 *.*.*发包人代表： 姓 名：； 身份证号：； 职 务：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对工程质量、进度、成本、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜；负责工程建设施工全过程的管理、协调各方关系处理、督促指导监理工程师行使职权、中间验收及竣工验收；对涉及设计变更、工程量确认、工期签证、材料（设备）品牌或价格、停工或复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证（对合同条款实质性变更的文件经发包人代表签字后还需经发包人按其单位内部流程加盖发包人公章后方能生效）。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前移交。 *.*.* 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： *、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。 承包人已对施工现场勘查完毕并充分了解，认为具备施工条件。施工前，发包人已要求承包人自行到工地现场勘查，不论承包人是否进行现场踏勘，均视作承包人已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的现场情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的索赔或工期**申请将不获批准。 *、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求： *）施工所需电源由承包人现场自行勘察，全部由承包人负责和实施，相关手续也需由承包人办理。由承包人从电源点接入施工现场，变更临电过户，设置分电源箱，并单独装表计量，变更用户前临电产生费用由承包人承担。从电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，接入点之后的施工和生活用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，施工期间用电装表计量，计量装置及相关费用由承包人自行承担，承包人必须每月依供电部门的计价标准，按照需缴费金额及时向发包人缴交，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中直接扣除。 *）施工所需水源由承包人现场自行勘察，全部由承包人负责和实施，包括给排水的接口和申报等所有的内容，相关手续也需由承包人办理。由承包人从水源点接入施工现场，变更临水过户，并单独装表计量。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有费用均由承包人负责。承包人必须每月依供水部门的计价标准，按照需缴费金额及时向发包人缴交，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中直接扣除。 *）如容量不能满足整个工程施工（包括其他单位施工）要求，承包人应负责采取包括申请增容、使用备用发电机等措施，以保证现场有充分水电供应。承包人应充分考虑整个工程现场施工期间其他分包单位施工期间用水、用电情况，进行综合规划，为其他承包人提供水、电接入条件。承包人负责整个施工期间供电设备的保养、维护，并承担相应费用。 *）通讯线路如承包人需要的由承包人自费解决。 *）总承包人必须供应一切为施工及有关分包人、指定分包人及其它专业总承包人的工程所需的临时照明和电力(包括临时配线)以及为永久性作测试所需的临时电缆和供电设备并负责安装, 包括提供和搬走所有临时的电线和其它设施，并为此支付一切费用。 *、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供（如有）。发包人提供的地质勘察报告仅供承包人参考。为核实报告的准确性，承包人可自行委托有资质的勘察单位进行勘察。承包人应在投标时考虑上述费用，发包人不接受任何由于地质报告因素而对发包人的索赔或增加费用等。 *、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称：施工许可证等相关证件、批件、申请批准手续，承包人应协助发包人办理。 *、水准点与坐标控制点交验要求：开工前确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并对此负责。承包人负责对水准点与坐标的保护。此后由于破坏或失准带来的重新放点费用和其他损失均由承包人负责。工程完工后，承包人将水准点和坐标控制点完好无损的交还给发包人。 *、图纸会审和设计交底时间：开工前根据发包人要求，由发包人组织施工、设计、全过程工程咨询等单位参加图纸交底和会审工作。 *、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：因保护施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木而发生的费用，已包含到承包人合同总价中。如因承包人的责任造成损坏，由承包人负全责。 *、红线外*政道路贯通，请承包人自行申请办理施工临时通道的开通手续，所需费用已包含在合同总价中； *、双方约定发包人应做的其他工作： 临时约定 。 *.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款。 发包人是否提供支付担保：是。 发包人提供支付担保的形式：公司担保。 *.承包人 *.* 承包人的一般义务 ⑼承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提供按规范规定应由承包人编制全套的竣工资料（含电子版），全套完整资料需经监理工程师复核，并符合建设工程城建档案管理规定资料入馆存档的要求，费用由承包人承担。 承包人需要提交的竣工资料套数：全套竣工资料纸质文件不少于肆套（原件）、电子版文件不少于壹份，且满足发包人要求。 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（不另计取）。 承包人提交的竣工资料移交时间：完成竣工备案后**日历天内（国家有时间规定的从其规定）。 承包人提交的竣工资料形式要求：书面纸质文件、影像资料及档案馆要求的电子文档(光盘)等符合GB/T *****—****、JGJ／T***-****及***城建档案馆存档要求。 ⑽承包人应履行的其他义务： ①分别向发包人、全过程工程咨询提供满足人员办公要求的施工现场临时办公室（免费使用），满足发包人和全过程工程咨询现场办公的需要。 ②本项目施工安全由承包人负总责。 ③按当地有关部门要求，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。相关费用已包含在签约合同价内，发包人不再另行增加费用。 ④在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，周围地下管线、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的安全事故或损失由承包人承担，按规定需要进行安全监测的还应委托安全检测单位进行监测，并承担相关费用，所需的费用已包含在合同总价中。 ⑤施工许可证办理：发包人可委托承包人办理（费用不另计取）。 （**）承包人诚实信用的承诺：遵守投标承诺书的承诺。 （**）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：费用已包含在签约合同价内。 双方约定承包人应做的其他工作： *.*.*本次招标确定施工总承包单位，中标人即为项目的总承包人，施工内容在施工图范围内的所有基坑围护、土石方、建筑、结构、安装（给排水、暖通、电气、消防、抗震支架等）、门窗工程、智能化、电梯、外墙装饰（涂料、铝板、玻璃幕墙）、室外景观、室外配套、地库地坪、充电桩、空气源热泵等（与招标范围一致）。未在本次招标范围内的工作内容（如有），由发包人根据工程实施情况另行组织招标，以上各专业工程内容的工程承包人进场后，总包单位负责全面管理、配合工作。同时总承包人须提供相应的有效设施配合各专业工程承包人，并保证随时能正常使用。承包人的总承包服务费（万元）为暂定费用，工程承包单位确定后，计费费率*%，计费基数为发包人专业分包的签约合同价。除以上专业工程外，承包人不得另行向其他专业分包单位收取任何总承包服务费。 总承包服务费的支付方式：各专业工程合同及总分包协议签订后，支付各专业工程总承包服务费的**%，工程竣工验收合格后支付至***%的总承包服务费。 管理配合内容：总承包人对各专业工程承包人的施工进行全过程管理（如：专业工程的施工组织设计、施工现场管理、竣工资料管理、质量管理、安全管理、进度协调管理等），提供现有设备、脚手架、垂直运输工具、临时设施及水电接口等生产生活设施，提供给各分包单位的配合设施、水电等必须能正常使用，否则发包人将视管理、配合的情况在总承包单位的工程款中扣除总承包单位部分或全部该项总承包服务费。 总包管理、协调和服务工作包括但不限于以下内容： ①总承包人须对整个工程负责（包括分包人所进行的工程），并承担组织、管理、协调工作，及时迅速将发包人代表、监理人发给的工程指令、通知、联系单意见中有关分包工程的部分传送给指定分包单位并督促该指令、通知、联系单意见迅速得到执行。 ②总承包单位向分包人提供总承包管理与协调时，包括向分包人提供总承包人已在现场设置的临时道路、围墙、脚手架等措施项目设施，以便分包人能顺利开展工作。总包单位向分包单位提供垂直运输等配合服务，总承包人除为分包单位提供协调便利、提供施工场地外，同时必须负责分包单位的安全文明施工等管理与配合工作。在施工过程中，应配合可能进入施工现场的发包人的其他承包人。当总承包人与进入现场的发包人的其他承包人发生冲突时，应无条件服从监理人和发包人协调；总承包人的施工便道应允许发包人和发包人的其他承包人车辆通行，并做好维修养护工作，确保道路的畅通。 承包人应向发包人的其他承包人提供的现场设施包括但不限于以下内容： （*）提供轴线、标高；（*）提供足够且合适的存储区域，供存放送至工地的材料与设备；（*）提供脚手架；（*）提供场内运输道路；（*）提供足够且合适的临时设施场地；（*）提供垂直运输机械或其他装运设备和脚手架；（*）提供临时供电、供水接入条件；（*）负责对其它承包人完成的已经发包人**监理人、其它承包人验收的工程内容进行必要的保护；（*）根据其它承包人的质量及进度要求及时做好配合工作；（**）负责安全文明管理；（**）负责保安治安管理；（**）负责施工协调；（**）发包人或监理人所要求的涉及总包管理和协调的其他事项。 ③总承包人在各分项工程施工前须与每个分包人联系，以了解分包人在该分项工程上的特别要求，如预留孔洞、预埋件等，并在每次浇筑砼前请有关分包人确认。另外，应给分包人足够的时间进行放置电缆、电线套管、预埋配件等其它类似工作。如未做这项工作而导致额外的施工费用，将由总承包人承担。 ④总承包人还须配合专业分包工程完工后的填补、修复与清理工作（包括但不限于电梯**边，门窗**边修补、用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）、预留管子槽、孔洞、榫眼等、预埋套筒、使用之后予以填充密封，并在包围电线、电缆、管道的缝隙以适当的胶泥填充（包括防火防水）。 ⑤提供满足分包单位施工条件的水电接口，各专业承包单位可使用总承包单位的水电设施，各专业承包单位产生的水电费由双方协商后支付给总承包单位，承包人有权对分包单位的水电费使用情况、建筑垃圾堆放等进行督促、管理。 ⑥施工期间，须统筹考虑材料的堆放（发包人将提前半个月书面通知承包人关于专业分包施工进场时间及涉及区域），承包人不得因期间专业分包施工而提出增加材料二次搬运等费用(分包人原因除外)的要求。 ⑦承包人负责所有各分项专业工程的资料审核、汇总，并一同报送相关部门。 ⑧承包人不得再向分包人收取各种规费，如*政、*容、环保、保险、交通、治安、绿化、卫生、防疫等方面所发生的各种费用。 ⑨分包人预埋时模板开洞对承包人造成的模板损耗费用已含在总包服务配合费内，不另计取，对分包人开而不用的洞，承包人可以阻止，并对其进行处罚。 *.*.*由承包人负责所有本工程涉及到的与各相关单位、政府部门的协调工作，创建文明城*工作等相关费用含在报价中。承包人在施工过程中应自行考虑与城管、交通、**等有关部门的协调、联络工作的费用，发包人不承担该类的任何责任及费用。 *.*.*由于本工程施工而对道路及其它设施的影响、破坏，其修复费用均含在报价中。 *.*.*承包人应依法与施工人员签订劳动合同、按规定缴纳相关的工程意外伤害保险，如因承包人原因发生的安全事故及劳动纠纷由承包人自行负责。 *.*.*承包人应依法为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括安全保护、防寒、防暑、防雨、常用药品、急救设备、传染病预防等。 *.*.*承包人为本合同所雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书。承包人应派遣各类专业技术人员、包括满足本合同工程施工需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工以及质检人员、安检人员和管理人员。但若发包人或工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程进度时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后两日内执行指示，不得无故拖延，否则发包人有权进行相应处罚。 *.*.*承包人在拆除现场机械设备前，必须书面通知发包人、监理人，征得发包人同意后方可拆除，运出现场。否则视为违约，并按违约处理。机械设备拆除后，承包人仍应给其它单位提供包括但不限于垂直运输、施工用电用水、专业分包住宿及办公场所等便利施工条件。否则发包人有权按该临时设施的*场造价在工程款中全额扣除。 *.*.*承包人应架设并维修适当的安全梯和跳板使发包方、监理人和发包方其它代表可以绝对安全地彻底检查工程的任何部份。否则监理人和发包方可以拒绝验收。 *.*.*承包人应考虑到多雨等不利气候因素对工程施工的影响，气候因素应是承包人应考虑到的风险。发包人不接受承包人因气候因素而提出的任何索赔、工期**的申请[异常恶劣气候条件（指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件）除外]。 *.*.**承包人必须考虑所有必要的施工现场通道的建设与维护，并在施工完成后根据工程师的要求予以拆除。在任何通道因施工受阻时，承包人必须提供其他备用的通道，无论是永久性的，还是临时性的，均必须达到*安全文明施工标准化要求，承包人应在合同总价中考虑这些费用。承包人必须按发包人、监理人的要求在规定的时间内清理所有施工设备基础和施工临时道路、临设基础和地面临时硬化混凝土等，并负责外运，所有费用在综合报价中考虑。否则发包人有权请其它承包人施工，费用由总承包单位负担，并从工程结算中直接扣除。 *.*.**承包人应充分了解其它项目工程施工已存在的、或潜在对本项目管道的破坏因素，承包人应采取切实的保护措施，防止本项目管道遭到破坏。同时，承包人应充分了解本项目工程施工对其它*政公用管线已存在的、或潜在的破坏因素，并要求本项目工程管理和施工人员采取切实的保护措施，防止因本项目工程施工而破坏其它*政公用管线。 *.*.**承包人在签订本协议之前，已现场踏勘并了解地质堪探报告。对现状清楚明了，乙方应对地质资料的理解、判断和应用负责。承包人已对施工现场勘查完毕并充分了解，认为具备施工条件。施工前，发包人已要求承包人自行到工地现场勘查，不论承包人是否进行现场踏勘，均视作承包人已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等现场情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的索赔或工期**申请将不获批准。 *.*.**承包人在签订本协议之前需充分了解工地位置、合理做好相邻工程施工时序及施工计划安排的协调对接措施，本项目与*政道路及相邻建筑物因施工时序不一致，产生的一切费用，承包人需在报价中充分考虑，任何因忽视或误解工地现场情况及相邻工程施工时序进度而导致的索赔或工期**申请将不获批准。 *.*.**承包人必须按发包人、监理人的要求在规定的时间内清理塔吊、人货电梯等所有施工设备基础和施工临时道路、临舍基础和地面临时硬化混凝土等，并外运，所有费用在综合报价中考虑，否则发包人有权请其它承包人施工，费用由承包人负担，并从工程结算中直接扣除。 *.*.**承包人在施工放线前应作出合理的努力对发包人提供的基准点、基准线和基准标高进行验证，认真保护一切基准点、标桩和其他有关标志。由于保护措施不力导致这几项基准点的某项错误而使施工放线发生错误，其责任由承包人承担。 *.*.**遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，处理好由于施工带来的扰民问题及周围住户的关系，承包人应自费采取一切必要措施，使其施工对于临近单位、人员的干扰、不方便及危险降至最低程度。承包人必须保证发包人不承担由于施工产生的安全事故、噪音、污染或其他干扰所造成的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款及开支等有关的责任。否则因此引起的一切费用均由承包人承担。 *.*.**严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，按时完工和交付使用。如因施工工艺及措施不当引起的周边建（构）筑物、管线的下沉或损坏等，由承包人承担。 *.*.**发包人或监理人因承包人违约或违反技术规范、现场施工管理规定，对承包人开具的处罚单（通知），承包人应按通知时间签收，不得拒绝，否则，经过监理人在监理会议上宣读并记录在监理会议纪要后即视为送达承包人，处罚单（通知）立即生效，并在当期进度款项中扣除。 *.*.**承包人应按发包人要求的时间向发包人提交已完工程量的报告，同时承包人应为发包人的计量工作提供便利条件并派人参加。承包人无正当要求不参加计量，发包人自行进行，计量结果有效，作为工程价款支付及结算的依据；工程量计量以发包人与监理人现场确认为准。承包人超出有关设计文件范围及要求和因承包方原因造成返工的工程量，发包人不予计量；承包人应根据地质勘察报告等资料做现场勘查及风险预估，当因资料与实际情况不符而造成损耗概由承包人负责，发包人不承担任何责任。 *.*.**若承包人在施工中无正当理由自行停工超过三天，则发包人有权要求承包人立即复工。如因此造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失。停工事实承包人应将相关资料及影像资料报发包人审查，由监理人及发包人予以确认成立。 *.*.**承包人不得以任何理由拒绝发包人委派的合同外的工作。 *.*.**材料的运输、保管、装卸及二次运输等均含在合同总价中。 *.*.**承包人必须使用预拌砂浆、散装水泥、新型建筑材料等，如未使用或未配合提供相关票据、资料，或未配**相应验收等，造成发包人交存有关部门的保证金不能退还，将承担不能退回保证金的一切费用。 *.*.**承包人负责在竣工验收通过后***日内取得当地建设管理部门为本工程颁发的《建设工程竣工验收备案表》，并负责办理消防竣工验收，保证验收通过。 *.*.**根据工程的实际情况，发包人可能增加、减少或取消某些施工内容，承包人应无条件服从，在发包人事先告知的前提下，承包人不得提出任何补偿要求。 *.*.**承包人在总工期和合同报价中必须考虑因发包人对如试桩和锚杆等进行检测造成的工期影响，及配合锚杆检测等产生的费用，承包人不得提出任何补偿要求。 *.*.**承包人要采取绿色施工技术最大限度地节约**并减少对环境负面影响，实现节能、节地、节水、节材和环境保护。 *.*.**竣工图必须与实际情况完全一致，且承包人必须在预埋管线的墙面做好走向标识，如因标识有误造成的损失，均由承包人承担。 *.*.**承包人须做好大风、暴雨等恶劣天气的施工安排，确保大风、暴雨恶劣天气的现场安全工作；做好防台防汛期间的施工安排，确保施工现场安全；承包人有义务协助发包人进行不可预见事件的协调，相关费用包含在合同总价中，不作调整。 *.*.**承包人应严格按照设计施工图，国家现行规范进行施工，对工程的质量、安全、进度负责。在实际施工过程中，承包人必须仔细审核施工图纸，对于下列问题，应及时向监理人、设计单位、发包人提出；如未提出，或直接按图纸中的错误、矛盾之处施工或者擅自变更，由承包人自行承担损失。 （a）施工图纸尺寸、标高的错误； （b）建筑、结构、安装等专业图纸中的互相矛盾； （c）节点详图与平立面图纸之间的矛盾； *.*.**有消防要求的材料、设备检验需与工程同步，不得影响消防验收。 *.*.**承包人应按期支付工人（农民工）的劳动工资和承保相应保险如工伤保险，发包人有权监督承包人对于工人工资支付的发放，并有权按劳动仲裁部门的意见支付相应工资款项。如因承包人农民工工资未支付到位，而导致群体性讨薪的，发包人有权处以一定金额的罚款。负责办理施工人员暂住证等相关手续，承担施工场地内所有安全保卫责任，若有相关投诉，承包人承担一切后果。 *.*.**承包人应承担与周围学校、单位、社区村委、居民的协调、沟通、安抚任务，负责所有的施工程序及过程得到政府相关职能部门的许可，由此引起的任何工期与费用索赔将不获得批准，并承担所发生的费用及违约责任，如承包人不能协调好与周围群众的关系而导致施工无法正常进行，承包人应无条件服从发包人的协调结果，并承担相关费用。 *.*.**因主管部门要求或工程实际需要，承包人需无条件对施工临时围墙进行必要的拆除、修补、加高等措施，费用包含在合同总价中。 *.*.**承包人应遵守政府及主管部门管理规定，符合《建设项目环境保护管理条理》及《***环境噪音管理条理》规定；负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，承担相关费用，若有相关投诉，施工方承担一切后果。 *.*.**承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并无条件在接受发包人派遣的现场代表对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。 *.*.**承包人应加强安全、文明施工，确保安全操作，在施工现场采取相应的安全防护措施，合同价内的安全文明施工措施费不得挪作他用。 *.*.**承包人在施工过程中，与**、地铁、*政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系由承包人自行协调并承担相应的费用。在工程开工前，承包人必须按行政主管部门要求，与拟建工程周边道路保洁、养护管理单位签订保洁协议，相关费用包含在合同总价内。 *.*.**承包人有义务协助发包人进行不可遇见事件的协调，费用计入报价，今后不作调整。 *.*.**关于发包人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：免费提供办公用房*间（每间面积不少于**平方米）、大会议室*间（面积不少于**平方米）、小会议室*间（面积不少于**平方米）、生活用房*间，（项目监控系统接入发包人代表办公室，并提供必要的水、电、空调设施，办公房及宿舍须满足当地消防、安监部门、发包人的要求，满足抗风压要求。办公室配置办公家具、会议室配备会议桌、椅、茶水桌，投影仪【*】台。根据发包人要求设置党建活动室及相应的配套设施。以上具体场布方案以发包人、全过程工程咨询人审核为准，相关费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付，在结算时不作调整。） *.* 项目经理 *.*.* 项目经理： 姓 名：； 身份证号：； 建造师执业资格等级：； 建造师注册证书号：； 建造师执业印章号：； 安全生产考核合格证书号：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：； 承包人对项目经理的授权范围如下:代表公司按发包人认可的施工图、经批准的施工方案和总监理工程师发出的指令，组织工程施工，并在合同期内完成工程施工直至工程竣工交付，以及缺陷责任期（缺陷责任期**个月）的保修工作。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月到位率不少于当月实际施工天数的**%。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人应要求限期整改，承包人逾期未改正的，经监理人核实，发包人有权要求更换项目经理，更换到位的项目经理资格、业绩等条件应不低于原总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，发包人有权要求承包人支付违约金*万元，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在进度款中直接扣取。 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗天数不足合同约定的天数，发包人向承包人每天计取****元的违约金，每月结算，承包人应在当期进度款支付时缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在进度款中直接扣取；项目经理不能到岗的或连续三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，项目经理未经发包人同意不得离开施工现场，如有违反，发包人向承包人每次计取****元的违约金，每月结算，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在进度款中直接扣取。 *.*.*承包人更换项目经理的违约责任： 项目负责人到位后因特殊情况（如生育、生病长期住院、终止劳动合同关系、意外身故、发生重**全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形等情况）无法继续担任项目负责人，承包人应向发包人提出书面申请，报发包人同意，并通过项目所在地建设主管部门批准、备案后方可更换，更换到位的项目负责人资格、业绩等条件应不低于原项目负责人。 *.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理不能胜任所承担的工程任务，且工程质量存在的问题得不到解决、安全文明施工存在重大风险得不到有效排除或防范、工程进度不能满足合同要求又没有相应的措施或管理手段的，或存有失信行为，违反廉政合同规定的，发包人有权提出更换项目经理要求。发包人提出换项目经理要求承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应向发包人支付**万元/次的违约金；承包人同意更换项目经理的，向发包人支付**万元/次的违约金，发包人有权在工程进度款中相应扣除；给发包人造成的损失，发包人有权提出赔偿要求，直至单方终止合同。发包人要求承包人更换项目经理，若承包人未在规定时间内更换到位的，逾期更换的天数视缺勤处理；承包人无正当理由拒绝更换或第一次更换后的人员不符合发包人要求，发包人要求承包人再次更换的，按每更换一人次计取承包人违约金**万元，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在进度款中直接扣取，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同，发包人选择解除合同的，承包人应立即无条件退出施工现场，未支付的工程价款折抵承包人应承担的违约赔偿责任。 *.*.*若承包人未经发包人书面同意擅自更换项目经理，每更换一人次计取**万元/次的违约金，当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在进度款中直接扣取，且更换后的项目经理必须具备相同专业、职称、注册执业资格、业绩等或更高等级。 *.* 除项目经理以外的其他项目管理人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:在本合同中根据投标文件进行安排。 关于施工现场管理人员每月在施工现场的时间要求：月到岗天数达到**日以上。 *.*.*承包人更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人除项目经理以外的其他施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人每月要求到位**天，每少*天支付违约金****元。其他主要施工现场管理人员（施工负责人、质量负责人、安全负责人）要求每月到位不少于**天，每少*天支付违约金****元；其他人员（安全员、施工员、材料员、资料员等）要求每月到位不少于**天，不足天数按每人每天***元人民币计取违约金,每月结算，承包人应在当期进度款支付时缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在进度款中直接扣取。不能到岗或连续三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。 除项目经理以外的其他项目主要管理人员（施工负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人）到位后因特殊情况（如①发生重**全事故不适合再任、②被责令停止执业、③意外身故、④羁押或判刑情形情况、⑤其他情形等）无法继续担任相应岗位的工作，承包人应向发包人提出书面申请，报发包人同意，有备案要求的人员还需通过通过项目所在地建设主管部门批准、备案后方可更换，更换到位的管理人员资格、业绩等条件应不低于原工程原来人员。 *.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。若承包人未在规定时间内更换到位的，逾期更换的天数视缺勤处理；承包人无正当理由拒绝更换或第一次更换后的人员不符合发包人要求，发包人要求承包人再次更换的，计取承包人违约金：技术负责人每更换一人次计取违约金**万元；其他岗位人员每更换一人次计取违约金**万元，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在进度款中直接扣取，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同。发包人选择解除合同的，承包人应立即无条件退出施工现场，未支付的工程价款折抵承包人应承担的违约赔偿责任。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:每月累计不超过*天的，应报监理人同意，超过*天的，还应报发包人书面同意；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如承包人擅自更换技术负责人，每更换一人次计取违约金**万元/人；其他关键岗位人员（施工负责人、质量负责人、安全负责人）每更换一人次计取违约金**万元/人，其他人员（施工员、质量员、安全员、材料员等）按**万元/人计取违约金，发包人有权在工程进度款中相应扣除。 本项目采用考勤形式。 为响应住建部文件要求，更加规范建筑*场秩序，加强建筑工人管理，维护建筑工人和建筑企业合法权益，保障工程质量和安全生产，培育专业型、技能型建筑产业工人队伍，促进建筑业持续健康发展。本项目按照建筑工人实名制管理办法的要求，实行“建筑工人实名制管理”，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至住建部相关的建筑工人实名制管理平台。 建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，设备安装及维护费用由承包人自行承担。施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于*年。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作等国家相关法规文件明确禁止的分包工程。 主体结构、关键性工作的范围：详见施工图。 *.*.*分包的确定 允许分包的专业工程包括：依据相关法律法规，允许承包人分包的专业工程，必须经发包人书面同意认可后，方能分包并进场施工。分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，分包单位必须经发包人书面同意后方可与总包单位签订专业分包协议。承包人与分包人就分包工程向发包人承担连带责任；承包人应在分包合同签订前*日内向发包人和监理人提交分包人营业执照、资质证书、相关人员资格证书、分包人的主要施工管理人员名单、完整的分包合同等，并于分包合同签订后*日内向发包人备案。 分包工程进度必须符合总进度计划要求。由承包人指定的分包的专业施工单位经发包人考察后，技术力量、施工力量、信誉、经营状况达不到相关要求，承包人须在七天内重新选定专业分包单位，再须经发包人认定，超过时限或经两次认定后，仍达不到开发公司管理标准要求，该专业工程发包人有权另行发包，因此造成的损失全部由承包人承担。承包人签订的专业分包单位在施工过程中出现质量、安全文明施工达不到合同明确的要求，工期达不到本项目穿插施工进度控制计划的要求，发包人有权引进其他施工力量或另行发包，因此产生的违约责任及造成的损失全部由承包人承担。 其他关于分包的约定:（*）本工程不得转包、非法分包，一经发现，以承包人违约处理，发包人可终止合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金。在合同执行过程中，若发现存在下列情况的视作转包或非法分包： ①承包人不履行合同约定的工期，成本、质量，安全生产等责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人承包的。 ②承包人将其承包的全部建设工程肢解后，以分包名义转给他人承包的。 ③承包人将主体结构、关键性工作转给他人承包的。 ④施工承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员进行组织管理的。或者施工现场的项目经理及主要工程管理人员与承包人之间无劳动合同及社会保险关系。 ⑤施工现场的项目经理及主要管理人员与合同约定的项目经理及主要管理人员不符。 ⑥ 承包人 将自身不具备专业承包资质的专业工程分包给不具备相应资质条件的单位，或分包内容未经发包人同意。 （*）一旦发现转包或非法分包的，发包人将报请建设行政主管部门进行处理并没收全部履约保证金。 （*）除合同约定允许或经发包人书面同意承包人分包项目外，承包人不得存在其他分包或转包行为，一经发现并核实后，发包人有权单方面终止本合同并有权要求承包人赔偿由此而造成的损失。 （*）承包人作为本工程总承包人必须对整个工程负责，对工期、质量、安全、现场管理等全面负责，并按发包人相关规定进行考核，同时统一协调并对分包单位的成品协助保护。总承包人将分包工程的进度、资料纳入总包监督和管理，并做好与各分包工程承建单位的配合协调工作。 （*）当发包人将部分特殊专业工程分包时，该专业分包工程将纳入承包人管理。总包配合费包括总包管理、协调费及配合费、服务费、水电费（以下简称总包配合费），包括承包人为分包工程和需要总包配合施工的专业分包工程的安全文明施工、安全保证措施、设备材料等的管理、服务及施工现场管理、施工计划管理、工作面安排、资料汇总整理并移交档案馆及其他协调工作所需的费用以及总包人应向分包人提供已在现场设置的所有水电、场地、办公室、仓库、临时道路、临时设施、围墙、脚手（井）架、垂直运输设备等施工设施，以便分包人能顺利开展工作，同时，该总包配合费还包括总包单位应按消防要求的防火封堵、修补（含材料、人工等）及管线埋设、照明等工作。若属于总承包人施工范畴之内的项目自行分包，在分包之前必须取得发包人、监理单位的书面同意，且须自行内部消化全部的总包配合费。由政府部门要求配套并实施的工程，如燃气、数字电视、通讯（三网合一）、供电配套、供水配套工程等，总承包人须免收总包配合费，并免费提供用水用电及临时用房、封堵、修补（含材料、人工等），相关费用已在合同总价中综合考虑。在实际竣工前，主要的正式设备和系统的调试需要正式电力，总承包人有义务协助发包人确保正式电力的供应；特别是，总承包人须与有关政府供电机构协调，在供电机构要求的时间前，完成正式配电室的工作并使其具备永久连接的条件，且总承包人应为政府供电机构做永久连接提供所要求的一切合理的设施和辅助工作。总承包人应在工程进行到需要政府供电机构做永久连接时做必要的配合。总承包人必须供应一切为施工及有关分包人、指定分包人及其它专业分包人的工程所需的临时照明和电力，包括临时配线，及为永久性作测试所需的临时电缆和供电设备，并负责安装，包括提供和搬走所有临时的电线和其它设施，相关费用已在合同总价中综合考虑。 总承包人不得借故给各分包人进场施工设置障碍，不得强行收取高于总包配合费内容的其它费用等，若有发生并影响正常施工的，按总包人违约处理。 （*）总承包人不得借故给各分包人进场施工设置障碍，不得强行收取高于总包服务费内容的其它费用等，若有发生并影响正常施工的，按总包人违约处理。 （*）总承包人具体负有以下责任和工作内容： ①总分包间的关系建立：承包人与分包人必须签订总包管理协议书，确定总分包间的责任和义务，若因承包人责任造成分包人正常实施分包工程负面影响，则由承包人承担违约责任并赔偿所造成的损失。由于承包人管理不力造成负面影响本工程项目质量、进度、安全、投资目标的实现，承包人承担相应的责任。 ②总包管理和配合的内容：总包人应根据自身具备的条件尽可能为分包人提供施工便利，包括为分包人提供材料设备堆放场地、塔吊、脚手架、垂直运输机械、泥工修补（非总包人原因引起返工，返工的泥工修补费用由责任方承担）、成品保护及控制基准等，按文明安全施工有关规定提供和维护所有灯光、警告牌、栅栏和警卫工作，并按时为分包人提供工作面，以及留出合理的工期；提供水源电源接口至每个分包工程，其中电源接口应提供二级配电箱下桩头，将分包工程的质量、进度、安全、资料、竣工资料等纳入总包管理，并做好与分包工程各承建单位的配合协调工作，且不得向分包人收费。 a.向专业承包人提供总施工进度计划及有关资料和提供相关服务：临时用房、修补、用水、用电、现场已有的并在用的脚手架及垂直运输等。 b.为专业承包人进场施工及组织施工提供条件，不得阻碍专业承包人进场施工，除正常监督、管理外不得干涉、阻碍专业承包人正常施工。否则，发包人有权拒绝向承包人支付工程款。 c.向专业承包人提供施工所需的相关审批文件。如发包人已向总承包人计算支付办理审批文件的费用的，总承包人不得以此为由向专业承包人另行收取费用。 d.严格按照设计文件、技术标准、验收规范和操作规程、安全文明施工规范进行监督管理，确保工程质量、进度及安全文明施工等。 e.按照项目总体施工管理的目标，配合发包人做好专业承包人工程的验收工作，接收专业承包人提交的验收资料及通过验收的工程。 *.*.* 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：承包人未按合同约定截留分包单位应付工程款，经协商无果的，发包人有权要求承包人提供支付保证，拒不保证又不支付的，发包人有权在支付承包人工程款时可以扣除应付分包人款项，直接向分包人支付，责任由承包人承担。 *.* 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款。 *.* 履约担保 承包人是否提供履约担保：是。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式可以现金或银行保函、保险公司保函，且保函条款需经发包人同意后方能生效：金额为合同价款的 *%（即：元)。办理期限应在合同生效后 **日内办理，限期内未办理的，每**一天，发包人向承包人按担保金额的千分之一计取违约金。履约担保如为现金的，应由承包人基本账户出具（不计息）：履约担保采用银行或保险公司保函的，办理前须由发、承包双方共同认可。保函有效期限必须符合合同规定，有效期在合同工期的基础上***个月，否则发包人将不子接收。实际履约过程中如保函已失效，_但该工程未完工时，承包人应及时办理续保，续保有效期按发包人要求办理，失效期满 **日历天仍未办理的，发包人向承包人每天按担保金额的千分之一计取违约金，从保函失效之日起算，剩余的工程进度款不子支付，直至缴清为止。 监理人 *.*监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：按监理合同执行。 关于监理人的监理权限：按监理规范、本省监理相关规定及本工程监理合同的约定，涉及工程变更（含设计变更、签证等）均需报发包人审批后生效。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室。 *.* 监理人员 监理负责人： 姓 名：； 职 务：； 监理工程师执业资格证书号：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：； 关于监理人的权限：工程开工、停工、复工令签发，工程变更审核确认，施工单位项目管理人员人员信息核实、到岗情况月度统计等人员考勤管理，已完工程量计量审核，工程进度款拨付审核，施工现场质量、安全、进度、人员的监督管理等按监理规范和本省住建厅的有关规定。 关于监理人的其他约定： （*）监理人超出合同约定权限的指令，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定； （*）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前**小时书面通知承包人； （*）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指令。 *.* 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按监理合同。 工程质量 *.* 质量要求 *.*.*特殊质量标准和要求：符合现行的建设工程施工质量验收规范、标准和施工图纸要求，一次性验收合格，确保达到“***建筑施工安全生产标准化管理优良工地”。 关于工程奖项的约定：无。。 其他补充要求： a.项目开工前完成工程策划，并经发包人审批通过。 b.本工程地下室模板必须采用新模板，厚度不小于**㎜；不允许在楼层作业面配模，应设置专门场地进行精细化配模并配置高压吸尘器或高压水枪，模板拼缝须采用胶带纸封闭（底部及侧面不漏浆），确保砼表面平整（无拼接缝）、密实、不空鼓、不渗水。 c.本工程地上结构脚手架采用承插型盘扣式脚手架。支模架体系需采用盘扣式整体支模架体系，高大支模架体系杜绝使用普通钢管扣件支模体系，以上费用均含在总价内，不另计取。 d.后浇带支模架须独立设置，不可二次搭设，后浇带位置每条梁下设置***mm****mm宽的钢筋混凝土支撑柱或钢立柱。现浇柱及剪力墙等加固采用空腹方钢管背楞。以上费用均含在总价内，不另计取。 e.地下室外墙支模用螺杆须采用可卸式止水螺杆。 f.屋面排水必须采用**改进型雨水斗。 所有外墙开启窗必须设置安全限位装置、防拆卸等装置。 *.*.*质量要求： （*）承包人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑； （*）本项目承包人应成立实测实量小组，并按照发包人及全过程工程咨询人的要求配备人员及测量设备进行对本项目进行实测实量。如本项目参与第三方综合评估及管理检查，承包人必须无条件配合发包人公司管理检查前的准备工作； （*）满足发包人日常管理及样板管理要求的标准； （*）其他质量要求： a.各分部、分项工程一次性达到国家、省*及地方相关专业验收合格标准，整体工程一次性验收合格。 b.其他补充要求：项目开工前完成工程策划，并经发包人、全过程工程咨询人审批通过； c.发包人公司检查的综合评估不合格的，有权处理一定金额的罚款； d.满足发包人精益化管理要求的标准； e.满足发包人样板管理要求的标准。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备覆盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人应在自检合格后**小时前书面通知监理人和发包人代表参加隐蔽工程或中间验收。通知资料包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收时承包人准备好验收记录，验收合格后监理人和发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内整改后重新验收。 监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场验收照片、影像等资料。 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《**省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔****〕**号）及省、*建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。承包人应服从、配合发包人、监理人及相关安全监督管理部门的检查与监督。 本工程要求确保取得“***建筑施工安全生产标准化管理优良工地”称号。若未取得“***建筑施工安全生产标准化管理优良工地”称号，则标化工地增加费不予以计取（结算时予以扣除），并应向发包人支付**万元违约金。 其它： *）承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，承担一切责任包括全部费用，且发包人有权扣罚 ***** 元安全生产、文明施工履约保证金。发包人、监理工程师有权对承包人的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，承包人须按要求进行整改。 *）承包人由于违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，承包人承担一切责任，并每被查处一次，发包人有权扣罚 **** 元安全生产、文明施工履约保证金。 *）施工过程中若发生死亡事故必须立即启动应急预案，并在 ** 小时内按事故等级通报上级，并做好事故处理和善后等各类事宜。否则发包人有权直接处理，所有费用在履约保证金及工程款中直接扣除，不足部分承包人应及时补足。 *）承包人已充分考虑垂直运输措施和各种意外情况所可能增加的垂直运输费用，且费用已考虑在投标报价中。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：按省、*有关文明施工管理规定执行。 （*）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。 （*）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准，应遵守工程建设安全生产有关的管理规定，严格按照安全生产的标准组织施工，并接受各方监督检查，采取必要的安全防护措施，消除隐患。如未履行上述义务造成工程、财产和人员伤害，由承包人承担所有责任和发生的费用，因现场安全措施不力而引起的第三方事故，承包人也应对其负责。 除满足通用条款要求外，还应做好以下工作： ⑴遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。 ⑵承包人应采取有效措施控制尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。 ⑶因工程施工，期间发生的任何投诉事件，无论被投诉主体是谁，均由承包人负责处理并承担相应费用。 ⑷因工程施工，期间发生的任何处罚，无论被处罚主体是谁，均由承包人负责处理并承担相应费用。 其他： a.承包人应在进驻场地前*天根据本款规定制定工地规则并报工程师批准，并采取有效之方式告示全体工作人员在工程施工中切实遵守。上述工地规则包括但不限于以下内容：*）安全保卫制度；*）工程安全制度；*）用电安全制度；*）环境卫生制度；*）防火制度；*）周围及邻近环境保护制度。 承包人必须严格遵守和执行中华人民**国以及***安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的雇员、发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人负责。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。 c.承包人应严格按照***建设工程相关要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人警告并责令整改，二次发现承包人应立即整改并向发包人支付*****元人民币的违约金，三次及以上发现或被上级部门通报批评或被新闻媒体曝光者，每次承包人按人民币*****元向发包人支付违约金并扣除相应的措施费。承包人拒绝或故意拖延整改的发包人有权按现行预算定额价委托第三方完成，费用由承包人承担，并且发包人有权向承包人计取**** 元/次违约金。 d.承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。 e.发生重大伤亡事故或其他事故，承包人应立即采取救护措施，及时上报发包人，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施，并承担相应赔偿责任。发生的费用已包含在投标报价中。 f.承包人应注意保护施工现场已完建筑物的安全。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担且向发包人支付*****元/次的违约金。 g.对场地周边的临时围墙按标化要求进行实施，做好围墙美化工作，需满足***相关部门的要求。如围墙的修补或加高等费用已在报价时综合考虑。未达到要求被有关行政部门处罚的，由承包人自行承担责任。工程完工后，承包人必须按发包人要求清理完现场所有垃圾、临时设施并承担相应费用。未按发包人的时间要求进行清理的，按工期逾期违约处理，施工场地清洁由发包人代为处理，发生的费用及违约金在工程款中扣除，对承包人留在施工现场内的财物损坏的，发包人不承担赔偿责任。同时由承包人承担公 共部位的清洁绿化费用及承包人对所有**与技术方案配置的相关费用，确保***安全文明标化样板工地。 h.所有现场作业人员必须统一着装，后背印有施工企业名称，夜间施工必须穿着反光背心，涉水施工必须穿戴救生衣。 i.围护要求：所有围护必须采用全新设施（固定围护、临时围护、灯柱、彩色宣传喷绘）。遇到台风时必须按发包人要求在规定时间内无条件加固或拆除围护，同时在解除台风警报后在规定时间内按原样安装完成，费用自行考虑（围档实施前施工单位需报方案，经建设单位、质安监总站审核，符合标准后方可实施)。 j.施工现场出入口必须安装自动洗轮设备配套沉淀池，固定围挡上设置自动喷淋系统，两者应确保***%使用，并保证施工现场及施工车辆场尘不超过控制标准。发生空气重污染预警时，停止相应施工活动并加强洒水。 k.安装可视化监控设备要求：在施工项目部安装的工程可视化管理系统，相关技术要求必须符合***建设工程安全质量物联网管理应用平台的技术、安装标准，落实场地和专人负责管理，满足全天候实时监控的要求。并接入***建设工程安全质量物联网管理应用平台、接入业主现场办公室及有关部门，要求高清且传输通畅，以终端能清晰看到施工现场为标准。监控期从工程开工起至工程竣工验收止。在线监测系统费用包括施工范围内所需光缆、光缆铺设、电信接入等费用，且由承包人自行办理相应手续。 l.必须在开工前配置文明施工班组**小时常态响应，该班组今后由监理人进行考核及统一调度。施工中对行车产生干扰时，按交通管理部门要求，设置标牌、警示灯、完成“五个一”工程即;*、工地大门口*条缓冲带；*、工地大门口照明灯及-只施工爆闪灯；*、工地大门口*个安全员；*、工地大门口一套车辆进出道闸(要有视频拍摄)；*、大门口一只监控。必须配备至少*台洒水车，两套土方运输车进出场的冲洗场地以及相应的人员及设备。立柱、盖梁等地面以上构筑物施工必须采用密目网全封闭。 m.土方外运，承包人须充分进行现场踏勘后在报价中综合考虑，其工程量须监理及发包人现场管理人员签证。施工中产生的不符回填要求的废土等必须随挖随运，堆放时间原则上不得超过*小时，堆放期间必须作覆盖处理。土方报价中必须考虑回填土方的短驳费用。施工区域地处学校及居住区，周边环境对噪声、扬尘极为敏感，投标人必须采取非常规措施（如钢箱组合泥浆池）以保证包括围护结构、桩基等成槽、成孔过程中的泥浆集中处理问题，严禁泥浆溅落在施工场地外，同时场地内材料在任何时候都要保证堆码整齐，场地内散落的碴土及时清扫。施工路段产生的道路积水应及时处理排放。承包人必须对红线范围内场地进行有效管理，若发生其他单位或个人等偷倒建筑垃圾、土方及其他等，则由承包人无条件清运，费用自行承担。土方及泥浆外运承包人必须办理渣土证等相关合法手续，必须将工程运输业务发包给有资质和证照齐全的工程运输单位。土方开始外运前*天，提供土方消纳处置的协议，并完成*容、环保、*政等相关部门的各项手续的办理，并报监理及发包人备案，土方及淤泥外运时应承诺所用自卸车应为密封专用自卸车，并提供与镇级以上政府签订的淤泥倾倒协议。中标的施工企业须在合同签订前向招标人提供渣土消纳的有效合同。中标人不能及时提供的，视作无正当理由拒绝签订合同。 n.工地“五小设施”（办公室、食堂、宿舍、厕所、浴室）必须按符合***建设工程文明工地提出的卫生、通风、照明、储物柜配备等要求，并建立相应的管理制度。 o.在施工过程中，对职能部门、业主、监理单位提出的整改意见，应及时整改并回复，因整改不力或不及时整改，每次承包人向发包人交纳****元的违约金，发包人有权在工程进度款中相应扣除。 p.承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，承担一切责任包括全部费用，并向发包人支付**万违约金。发包人、监理工程师有权对承包人的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，承包人须按要求进行整改。承包人由于违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报、警告和罚款等，承包人承担一切责任，并每被查处一次，承包人向发包人支付 **万元 违约金。施工过程中若发生死亡事故必须立即启动应急预案，并在**小时内按事故等级通报上级，并做好事故处理和善后等各类事宜；否则发包人有权直接处理，相关费用在履约保证金或工程款中直接扣除，同时将报主管部门备案。 q.承包人必须无条件保持车辆驶离工地后行驶的公共道路(包括路旁的雨水管道)的清洁，必须负责清除车辆沿途散落的污物，无论是马路上的，人行道上的或雨水管道中的污物均不得过夜。若由于未保持公共道路的清洁而受到有关主管部门罚款处分，必须由承包人独自承担所有责任。承包人还必须保障发包人不承担由这种问题而引起的一切责任。承包人未能在总监的指令下达后一个小时内清扫道路及雨水管，发包人/总监可无须通知承包人而另雇他人清扫，所发生的全部费用必须由承包人负担。公共道路的任何部分若被承包人损坏或弄乱，必须由承包人自费复原。现场产生的污水承包人需按环保要求进行处理，并办理排污证，相关费用已计入投标报价。 r.其他： ①承包人应在进驻场地前 * 天根据本款规定制定工地规则并报工程师批准，并采取有效之方式告示全体工作人员在工程施工中切实遵守。上述工地规则包括但不限于以下内容：a、安全保卫制度；b、工程安全制度；c、用电安全制度；d、环境卫生制度；e、防火制度；f、周围及邻近环境保护制度。 ②若承包人违反上述条款或附件约定，发包人有权对承包人处以罚款。 ③承包人必须严格遵守和执行中华人民**国以及***安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人和发包人的所有人员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人负责。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。 ④承包人应遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人警告并责令整改，二次发现承包人应立即整改并向发包人支付*****元人民币的违约金，三次及以上发现或被上级部门通报批评或被新闻媒体曝光，每次承包人按人民币*****元向发包人支付违约金并扣除相应的措施费。承包人拒绝或故意拖延整改的发包人有权按现行预算定额价委托第三方完成，费用由承包人承担，并且发包人有权向承包人计取**** 元/次违约金。 ⑤承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。 ⑥发生的费用承包人已在合同总价中包干，发生重大伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任（非承包人原因除外）。 ⑦承包人应注意保护施工现场已完建筑物的安全。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担且向发包人支付*****元违约金/次。 ⑧发包人、监理工程师有权对承包人的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，承包人须按要求进行整改。 ⑨针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底，安全技术交底时必须有监理工程师参加，经监理工程师认可后方能施工。在**设备、输电线路、地下管道、防震、易燃易爆等特殊地段及临街交通要道附近施工时，施工开始前承包人应向发包人提交安全防护措施，经发包人认可后方可施工。 ⑩安全施工所发生的费用承包人已在合同总价中包干，发生伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人及建设行政主管部门并承担全部赔偿责任； ⑪承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城*行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加； ⑫在双方签订合同的同时，必须签订《施工安全管理责任书》。 ⑬其他按《通用条款》及投标承诺执行 。 t.上述手续办理费用约定如下： 由承包人自行承担 *.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在工程正式开工后**日内预付安全文明施工费总额的**%；在工程量完成**%时支付至**%，结算审核通过后根据结算价付清余款。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用，主动接受发包人、工程师（监理人）及相关部门的监督检查。承包人须加强施工期间的安全生产管理，落实安全生产经费，制订安全操作规程，保证工程施工的安全。 关于承包人安全生产及文明施工的违约责任：①项目安全生产、文明施工需达到***建筑施工安全生产标准化管理优良工地的标准、达到地方行业主管部门以及管委会《现场文明施工管理十条》的要求，未达到要求且未按发包人要求整改到位的，承包人应向发包人支付*万元/次违约金；如因承包人原因被发包人或行业主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，承包人承担相应的责任，情节严重的并向发包人支付*万元/次违约金，如承包人未缴纳，发包人有权在进度款中直接扣取。②在施工全过程中，由于承包人有违规操作导致对发包人的名誉造成负面影响的，发包人有权向承包人索赔*万元/次违约金。③承包人未按规定处置建筑垃圾，导致发包人向任何第三方赔偿或者遭受国家机关处罚的，按国家有关规定执行，且承包人应当足额赔偿发包人因此而遭受的全部损失。 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知后*日内，专项施工方案在相应部位施工前*日。监理人（或发包人）对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应*日内修正完成并重新提交；每月**日前向监理人和发包人提交下一个月进度计划。 监理人（或发包人）在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后*日内。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：*天内完成审核和批准或提出修改意见。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知后*日历天内。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前*日。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应在合同生效后*日内，配合完成施工合同备案、施工许可证办理等事项。因承包人原因拖延办理施工许可证的时间，按工期延误进行扣罚。无论承包人是否提交开工申请，总监理工程师发出开工令之日起开始计算合同工期。开工令发出之日起**日内，承包人未正式开工的，发包人有权单方面解除合同并上报行业主管部门，承包人的所有履约保证金（或投标保证金）归发包人，造成发包人损失的，由承包人承担，承包人应在*个月内完成退场，如未在约定时间内退场的，发包人有权强行清场，由此所造成的所有责任和损失均由承包人自行承担。 *.*.*开工通知 发包人（或监理人）在计划开工日期前* 日历天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起** 日历天内发出开工通知的，承包人有权提出签订补充协议，进行价格调整的要求或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前*日历天。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 （*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：延误的工期予以签证，费用不予以补偿。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 （*）应根据合同工期要求，在工程开工前，承包人编制施工进度计划（需明确关键线路、关键节点）提交发包人审核，发包人按核准后（或修订批准、或施工过程中发包人提出且经承包人确认）的进度计划进行不定期考核，未达到关键节点计划的，每延误一日支付*万元人民币违约金，违约金在工程进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在工程进度款中直接扣取。 （*）因承包人原因造成工期目标延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人不能按合同约定的时间竣工的（经监理审核属合理工期索赔延期的除外），每逾期一天，承包人应应按*****元/天向发包人支付违约金。 （*）竣工验收后*个月内完成竣工备案，承包人不能按规定的时间完成竣工备案的（发包人原因造成的除外），每逾期一天，承包人应按****元/天向发包人支付违约金。逾期违约金从合同结算款中扣取。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工及竣工备案违约金的上限：逾期竣工及竣工备案违约金不设置上限，逾期竣工违约金可从履约保证金（或在应付工程款）中扣取，不足部分可从合同结算款中扣取。逾期竣工备案违约金可从合同结算款中扣取。 *.* 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定：无。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： ⑴*级以上持续**小时的大风、台风； ⑵**小时内持续降雨且降水量为***mm以上 ； ⑶最高温度达到**摄氏度（含）以上的高温天气。 ⑷其他需补充的情况：以上情况，经发包人同意后可以根据相关规定和实际影响程度顺延工期，但承包人不得向发包人提出任何损失和费用的索赔要求。且承包人应在异常恶劣气候发生后*天内将要求顺延工期的具体时间要求书面通知监理人，逾期监理人将不考虑任何**工期的请求。 *.*.*不利物质条件的其他情形： （*）每天连续停水、停电超过*小时以上。 （*）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。 （*）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。 （*）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除或地下文物保护，邻近建筑物、构筑物的保护要求。 （*）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层、溶洞等。 （*）其他非承包人导致工期延误的，经监理单位审核，报发包人同意后予以签证。 *.*.*不利物质条件的其他情形的有关约定：承包人因采取合理措施而增加的费用，经发包人确认的费用由发包人承担，延误的工期予以签证（因延误工期增加的费用由承包人承担）。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （*）*级以上持续**小时的大风、台风； （*）**小时内持续降雨且降水量为***毫米以上 ； 持续*日最高温度达到**摄氏度以上的高温天气； *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励：无。 材料与设备 *.* 承包人采购材料与工程设备 （*）材料设备品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。 （*）本工程已确定承包价的建筑材料设备均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装水泥及新型墙体材料的使用须符合相关规定。 （*）本工程要求使用材料、设备要求（使用商品砼、商品砂浆）。 （*）所有材料设备必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案。 （*）凡是招标文件、施工图纸注明规格、型号的材料设备，承包人必须按要求采购和施工，如因特殊情况需要调整的，必须经得发包人认可，按合同约定的变更程序办理。 （*）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可进场、使用。 （*）根据工程需要，发包人对承包人投标时确认的品牌进行更换的，按招标文件约定办理工程变更手续，更换后的材料设备价格由发包人签证确认。 （*）承包人未按上述要求采购、使用材料设备的，必须按监理人（发包人）的要求整改到位，同时按本合同**.*.*承包人违约的责任处理。 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据招标文件提供的《主要材料及设备参考品牌表》（如有）中的名称提供样品，表中所述材料及设备品牌是发包人为了保证工程质量，在编制招标控制价时参考了部分品质较好的材料及设备品牌，承包人在履行合同时，可选用参考品牌的材料及设备，也可选用参照或相当于参考品牌技术标准的材料及设备。在参考品牌表中未注明的材料及设备，承包人应选用具有一定生产规模、*场信誉好的生产厂家和品牌，按监理人及发包人的要求提供样品。样品选定并经监理人及发包人、承包人共同见证封存后，由监理人负责保管。提供样品的同时附完整的质量证明文件（原件、复印件或抄件）和检测（检验、试验）报告。同一系列的材料（设备），承包人应选定同一品牌，否则，监理人和发包人有权拒绝验收和使用。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行，费用承包人承担，费用包含在合同总价中。 *.试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。 施工现场需要配备的试验设备：按质监和监理交底有关约定。 施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。 *.* 材料、工程设备和工程的试验和检验 材料、设备和工程的试验和检验的费用： （*）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和*政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、*地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。 （*）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。 （*）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。 *.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：按质监和监理交底有关约定 。 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定：按合同通用条款约定执行。非承包人原因引起的工程量的减少或增加，应由承包人施工的，承包人不得拒绝施工，否则视为违约，按**.*.*（*）处理。变更均需经发包人按规定履行工程变更审批手续后实施。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则 关于变更估价的约定: （*）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价*%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项目工程量**%及以上，或合价金额占合同总价不到*%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量**%及以上时，增减工程量单价按**.*.*条第（*）款处理。 分部分项工程量清单增减调整原则及公式（以下公式均按调整幅度**%考虑，如调整幅度为**%按以下公式相应调整）： 工程量增加超过幅度以上部分，单价调整；工程量减少超过幅度后剩余部分工程量，单价调整。公式如下： S增=*.***Q**P*+（Q*-*.***Q*）*P* S减=Q**P* 式中S增——调整增加后的分部分项工程量清单结算价； S减——调整减少后的分部分项工程量清单结算价（当S减≥*.***Q**P*时，按*.***Q**P*计）； Q*——分部分项工程量清单最终完成的工程量； Q*——招标工程量清单中列出的工程量； P*——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价； P*——合同约定的工程量清单投标单价。 注：分部分项工程量为零时，按第（*）款①扣除。 （*）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。 ①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料的差价。变更后材料结算价格的计取顺序是：a投标价；b投标截止日期前**天对应的《**造价信息》、《**造价信息》信息价，并按中标下浮率同比例下浮；c无信息价材料签证价。被替换材料价格扣除方法：材料结算价格采用（a）时，被替换材料按投标价扣除；材料结算价格采用（b）时，被替换材料按投标截止日期前**天对应信息价，并按中标下浮率同比例下浮扣除；材料结算价格采用（c），以替换后的材料除税签证价与替换前招标控制价中的材料价格补差。 ②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。 （*）已标价工程量清单中没有适用也没有类似的综合单价，可按以下原则： ①由承包人按招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法、口径[人工、材料、机械及费用计取标准均按招标控制价（或预算价）中计算标准]计算综合单价，乘以投标报价与招标控制价（或预算价）的下降幅度，编制变更项目的结算综合单价，[即结算综合单价=按招标控制价（或预算价）编制口径计算的综合单价×（投标报价-暂列金*（*+税金费率）-暂估价*（*+税金费率））/（招标控制价或预算价-暂列金*（*+税金费率）-暂估价*（*+税金费率）），确定后的综合单价中，合同如有约定的人工、材料、机械可调整等内容，按合同约定执行。 ②无信息价的材料（《**造价信息》和《**造价信息》未发布的材料），由发包方、监理方、承包方共同根据《关于印发〈***无信息价材料和设备询价暂行办法（试行）〉的通知》（衢监管办发〔****〕*号）文件规定及**智慧**管理委员会有关规定确认除税签证材料价，除税签证材料价不下浮。 ③如当前施行的计价依据缺项内容，承包人通过*场调查等方式提出单价，由发包方、监理方、承包方根据《关于印发〈***无信息价材料和设备询价暂行办法（试行）〉的通知》（衢监管办发〔****〕*号）文件规定共同确认除税签证综合单价。除税签证综合单价不下浮。 （*）如上述条款中工程项目投标综合单价异常，按****版《**省建设工程计价规则》处理。 （*）采用以“项”计价的分部分项工程量清单，工程量清单项目内容变动（或增减）部分应重新组价，单价按**.*.*条第（*）款处理。 （*）措施项目调整。因合同约定的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。 ①采用综合单价计价的措施项目，按**.*.*条第（*）、（*）、（*）、（*）款规定计价。 ②采用以“项”计价的技术措施项目，发包人可根据具体建设内容，结合项目管理，对部分以“项”计价的技术措施项目采用投标报价包干，不予调整的计价口径。 ③施工组织措施项目，由于组织措施费计算基数变化，按合同约定费率内容调整。 （*）合同约定的施工期内颁发新的法律、法规、部门规章**策性文件的，按新的法律、法规、部门规章**策性文件之规定执行。 （*）未尽事宜参照****版《**省建设工程计价规则》。 **.*.* 变更估价程序 承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后**日内向发包人提交变更估价申请。承包人提出的工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。 **万元以上的变更，在完成价格调整并经造价咨询机构审核出具报告后，其相应进度款按审定变更造价的**%与工程进度款同期支付，完成工程结算后，按结算价支付剩余费用；**万元以下的一般变更，在完成工程结算后支付（按发包人的变更管理办法执行）。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。 发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。 **.* 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价一览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取按通用条款**.*.*第*种方式确定。与组织招标工作有关的费用由承包人承担。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取按通用条款**.*.*第*种方式确定，承包人没有将招标方案提交监理人、发包人，擅自组织实施招标的，发包人有权拒绝招标结果，拒付相关工程款，给发包人造成损失的，有权要求赔偿。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用条款执行。 **.*.*暂估价的结算 由承包人依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB*****-****)、**省****版预算定额和费用定额或现行相应专业定额、**省建设工程计价规则****版等为计价基 础，信息价按照开标前**日的当期信息价为准，实行统一口径和方法编制[费用计取**.*.*要求计取]计算综合单价，乘以中标费率（投标报价-暂列金*（*+税金费率）-暂估价*（*+税金费率））/（招标控制价或预算价-暂列金*（*+税金费率）-暂估价*（*+税金费率）），编制暂估价项目的综合单价。 以上需承包人递交施工图预算报告，并经全过程咨询单位审核后才作为结算依据。 **.*.*取费要求及无价材料 (*)取费的要求：管理费、利润均按其所属类工程的中值计取；施工组织措施费(只计取安全文明施工费)按照相关规定的费率中值计取；规费按照所属专业的费率计取。管理费、利润、施工组织措施费及规费的取费基数为：定额人工费+定额机械费。税金按*.**%计取(取费基数为：税前工程造价)。 (*)材料、设备及人工价格：主要材料以信息价按照开标前**日的当期信息价为准。***建设工程造价管理站发布的信息价上主要建筑材料无的，按照同期的《**造价信息》编制；若《**造价信息》和《**造价信息》信息价上材料价都有的，**造价信息价优先；人工价格以按照开标前**日的当期信息价为准。 无信息价且无定额可套用的，按相关程序批准后确定，按照发包人签证价核定(不下浮),以最低价计入原则。具体无价材料及设备询价及价格的核定按**智慧**管理委员会有关规定执行及《***无信息价材料和设备询价暂行办法(试行)》的通知。**智慧**管理委员会的文件优先。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，属发包人所有，施工过程中如未发生前述因素费用，不予计算，发包人不予支付。 价格调整 **.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定：是。本条约定的调整时间均为在工程施工期范围内。调整计算出的差价部分，只另行计取税金。 因*场价格波动调整合同价格，采用以下第*种方式对合同价格进行调整： 第*种方式：采用价格指数进行价格调整。 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ； 第*种方式：采用造价信息进行价格调整。 （*）关于基准价格的约定：A*=投标截止日期前**天所在月《**造价信息》（工程所在地）对应人工、材料信息价 。 （*）*场价格约定：A*＝结构施工工期（不含桩基施工期）《**造价信息》（工程所在地）对应人工、材料信息价算术平均价； 〔例：结构施工期以基础垫层砼施工所在月份开始计，至屋面梁板砼浇筑所在月份为止，具体以施工现场记录或试块报告为准；另应约**构施工期不超过合同总工期**%（**%）月份，超过**%（**%）按**%（**%）计（遇有小数即进位取整）。（遇整体工程或大地下室工程应按各单体工程及地下室部分进行划分，分别计算*场价格。）〕 调整方法： a.当A*＞A*时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价+（A*－A*）； b.当A*＜A*时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价－（A*－A*）； c.当A*＝A*时，该材料（人工）结算单价不作调整。 第*种方式：其他价格调整方式：承包人可承担±*%以内的人工、机械台班和单项材料价格风险，超过部分由发包人承担或受益；人工、材料价格按衢住建办[****]**号文件规定的调价范围和调价方式执行，其中基准价格指基准日当天所对应月份的由***建设造价管理站发布的信息价，基准日期以投标截止日前**天的日期为基准日期。工期签证未明确责任方的，延期天数不作为调差依据。 **.*法律变化引起的调整：按法律、法规的规定调整。 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 本合同价款采用第* 种方式单价合同确定。 *．单价合同。 综合单价包含的风险范围： 除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定： （*）综合单价； （*）施工组织措施费费率； （*）规费费率、税金税率（征收率）； （*）计日工综合单价（工数经发包人签证，签证的人工单价按**省造价信息公布的同期人工成本价记取）； （*）合同工程量清单中的无信息价材料和设备由投标单位自行承担风险，中标后不做任何调整； （*）其他可能发生的费用： a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交**管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期**由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，由承包人据实赔偿，发包人可从承包人的工程款中抵扣。 b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。 c.土方开挖及外运（弃土场地由承包人自行解决）、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。 工程所需及技术规范要求的费用和承包人报价时补充的施工技术措施费等费用应包括在投标报价中。 所有招标文件或招标工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加。 承包人对工程现场环境以及招标人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于承包人风险，结算时合同价款将不予调整。 g.其他招标文件以及合同中明示的合同价款中包含的风险 。 风险费用的计算方法：已包含在签约合同价内。 风险范围以外合同价格的调整方法： （*）工程量按照《**省*政工程预算定额》（****版）、《**省建筑工程预算定额》（****版）、《**省安装工程预算定额》（****版）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《**省建设工程施工费用定额》（****版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****—****）、《**省建设工程工程量清单计价指引》、《建设工程工程量计算规范（****）**省补充规定》（浙建站计〔****〕**号）、《建设工程工程量清单计算规范（****）**省补充规定（二）》（浙建站计〔****〕**号）及发包人提供的工程量清单中编制说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关单位审核。 （*）因*场价格波动引起的调整按本合同专用条款第**.*款的约定调整。 （*）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差（本合同*.**条）或工程变更引起的工程量增加或减少，按本合同专用条款**.*.*款相应约定执行。 （*）发包人提供的工程量清单项目缺项、漏项，工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款**.*.*款相应约定执行。 （*）分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更的，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按合同专用条款**.*.*款相应约定方法调整。 （*）未在招标工程量清单、招标控制价（或预算价）中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款**.*.*（*）款约定方法确定或签证。 *．总价合同。 总价包含的风险范围：/ 。 风险费用的计算方法：/ 。 风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。 *．其他价格方式：/ 。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付的比例或金额：不含安全文明施工费、暂列金额的签约合同价的**%（其中工程预付款*%，工资预付款*%）。支付时需承包人提供预付款担保，担保形式采用银行保函或保险保函。 预付款支付期限：按规定缴纳预付款担保且取得施工许可证**天内。 预付款扣回的方式：从第一次支付工程进度款开始，每次扣回预付款总额的**%（分*次扣回），当期进度款不足以扣回当次应扣回的预付款的，顺延至下个计量周期，当期进度款不予支付，在工程竣工验收合格前全部扣回。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：与履约担保一起递交，预付款的担保金额不少于预付款金额 。 预付款担保的形式为：现金、银行保函或者保险公司保函，担保形式采用银行保函或保险保函。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 （*）实行工程量清单计价的项目，其工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《**省*政工程预算定额》（****版）、《**省安装工程预算定额》（****版）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB *****－****）、《**省建设工程施工费用定额》（****版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****—****）、《**省建设工程工程量清单计价指引》、《建设工程工程量计算规范（****）**省补充规定》（浙建站计〔****〕**号）、《建设工程工程量清单计算规范（****）**省补充规定（二）》（浙建站计〔****〕**号）及发包人提供的工程量清单中编制说明的工程量计算规则计量。 （*）实行其他计价方式的工程项目，其工程量的计算规则应按国家、省、*行业主管部门颁布的规范、各专业工程现行的计价依据（定额）或双方另行明确约定的规则执行。 （*）工程量按照实际完成施工图纸范围内和经发包人确认变更联系单的施工内容按实计量。 **.*.* 计量周期： 关于计量周期的约定：按月计量。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：关于单价合同计量的约定：承包人应于每月月底前报送经监理人审批的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和其他有关资料。经发包人和监理人审核确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。 **.*.* 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定：/ 。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：按发包人的变更管理办法执行。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期 关于付款周期的约定： ①按月支付，发包人在收到承包人经监理工程师核签的报告后**日内，支付上月实际完成合格工程量进度款的**%（其中工程进度支付款中的农民工工资进入专用资金账户，按**相关规定执行）；工程竣工验收合格、办理完毕相关工程档案资料存档移交及完成竣工备案后支付至确认工程量价款的**%；竣工结算经审核完毕各方签字盖章确认后支付至审**算价的**.*%；余款转为工程质量保证金，验收合格期满两年，经承包人申请且发包人检查合格后**日内，返还质量保证金（无息）。②当工程款支付至结算价的**.*%时，应提供至结算总价款的全额发票。 ③承包人逾期上报计量的，该期工程款列入下个月度支付。 ④发包人向承包人支付工程款前，承包人必须按发包人要求提供有效合法的增值税专用发票。工程进度款支付遇法定节假日作相应顺延。 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：由承包人根据投标书（商务标）结合当月实际完成的工程量情况（施工图及确定的变更联系单的工程量）编制。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款执行。 （*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 （*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款执行。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款执行。 （*）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后**日内完成支付（或财政直接支付项目，按财政月度统一支付时间）。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。 （*）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。 **.*.* 暂估价的支付要求 按照以上的进度款支付比例进行，但需要对施工图预算进行审核，并经过全过程咨询单位及发包人的同意，具体详见**.*暂估价的专用条款。通过图纸审核并经全过程咨询单位及发包人预算审核。承包人要按照暂估价的要求推进工作流程，如产生了审核未通过或延误，暂估价范围内的工程款也将相应延后，风险由承包人承担。 **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。 **.* 支付账户： 发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户： 开户行： 账号： 。如后续承包人进行账户变更的，需提交支付账号变更书面申请资料，变更资料应由承包人加盖公章和法定代表人签字盖章确认，并经发包人认可。 **.验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定： ⑴竣工验收条件： ①设计与合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求； ②所有检测检验均已经完成，结果报告合格； ③已提供符合档案馆要求的竣工图及完整的技术档案和施工管理资料； ④勘察、设计、施工、监理等单位已分别签署了质量合格文件； 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 本工程竣工验收合格后，承包人未按时移交工程的，视同工期延误，违约金按工期违约同等额度进行处罚；承包人无正当理由不移交工程的，发包人有权单方面解除施工合同，承包人须赔偿发包人由此造成的相关损失。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序 工程试车内容：无。 ⑴单机无负荷试车费用由/ 承担； ⑵无负荷联动试车费用由/ 承担。 **.*.*投料试车 关于投料试车相关事项的约定：无。 **.*竣工退场 **.*.* 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后**日内退场。 竣工结算 **.* 竣工结算申请选择方式第（*）种方式。 （*）实行建设项目施工过程结算，按工程形象进度（如：地下空间、主体结构、装饰装修等验收合格）或时间节点分阶段完成工程结算审核。 （*）工程竣工验收合格后*个月内，承包人向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料四套，竣工验收合格后超过*个月未提交竣工结算资料，经发包人催告后**日，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可按****元/天向承包人计取违约金，承包人在进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在结算款中直接扣取，违约金不超结算价的*.*%。 **.* 竣工结算审核 ⑴发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单和结算资料后**日历天内完成资料核查确认并报发包人。发包人在收到经监理人提交的经核查的竣工结算申请单和结算资料后，**日历天内完成资料完整性复核，并按规定程序开始工程结算审核工作。因承包人资料不完整及结算过程中核对工作不配合等原因造成时间延误及损失由承包人承担。 ⑵发包人完成竣工付款的期限:发包人在收到完整竣工资料且结算完成后，签发竣工付款证书。签发竣工付款证书后**天内，扣留其他应扣款项、工程质量保证金（或提供质保金保函）后完成对承包人的结算付款。发包人逾期支付的，无违约金。 （*）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照〔争议解决约定〕处理。 （*）结算其它要求：工程结算项目由发包人送相关单位审核，审核基本费由发包人承担；审定造价超过*%核减率（超过送审造价*％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担。在承包人无故不支付追加审核费的情况下，可由发包人直接支付给审核单位，在应付承包人工程款中抵扣，同时由承包人提供符合本合同发票约定的对应金额的建筑业增值税发票。 已经完成的竣工结算审核文件由发包人（或委托的造价咨询人）在**日内，向有关部门报送、备案。 （*）逾期审核的责任 发包人无正当理由逾期审核的责任：无。 承包人无正当理由逾期不予确认审核结算的责任：承包人在收到发包人（或工程造价咨询人）提出的核实意见后的**日内，无正当理由不确认也未提出书面异议的，视为发包人提出的核实意见已被承包人认可，发包人可当单方办理竣工结算手续。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：纸质文件不少于五套（原件一套）、电子版文件一套，且满足发包人要求。 承包人提交最终结算申请单的期限：按合同按通用条款。 **.*.* 最终结清证书和支付 ⑴发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同按通用条款。 ⑵发包人完成支付的期限：按合同按通用条款。 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期限**个月，以竣工验收合格之日起起算。因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程、主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权要求承包人**缺陷责任期。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：发包人保留最终工程整体结算价款的*.*%作为工程质量保证金。 工程移交后，如发包人或者本工程有关的买受人（使用人）发现存在质量问题的，有权要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。承包人不及时维修的，发包人有权代为扣除该质量保证金用于维修以及支付发包人的维修管理费用（按维修费用的**%计算），并在事后要求承包人补足缺额。 工程移交后，如发包人或者本工程有关的使用人发现存在重大质量问题的，有权要求承包人及时维修，承包人拒不维修的，扣除承包人的全部工程质量保证金，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第（*）种方式： ⑴质量保证金保函，保证金额为：/； ⑵*.*%的工程结算款； ⑶其他方式:无。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第*种方式： ⑴在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； ⑵工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； ⑶其他扣留方式:无 **.*.*质量保证金的退还：工程竣工验收（含房建、*政配套、人防、消防验收等）满两年后，未发生本合同约定的须从工程质量保证金中代扣维修费及维修管理费情况的且无其它质量问题，发包人返还质量保证金（不计息）。 **.*.*本合同未明确的内容，按国家相关建设工程质量保证金管理办法执行。 **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为：不得低于法定最低保修年限，具体保修责任详见工程质量保修书。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到发包人口头或书面通知后一般情况下为**小时内，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的必须在*小时内。 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：无。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： ⑴因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延，费用不予补偿。 ⑵因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。 ⑶发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。 ⑷发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期相应顺延，费用不予补偿。 ⑸因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延，费用不予补偿。 ⑹发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延，费用不予补偿。 ⑺其他：/ 。 **.*.* 因发包人违约解除合同:承包人按**.*.*项“发包人违约的情形”约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： （*）承包人的主要机械设备、施工项目班子未按投标承诺在开工令下达前及时到位； （*）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求； （*）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包； （*）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准； （*）无正当理由，承包人拒不执行监理人、发包人指令，发包人书面指出后仍不改正的。（*）发生一般性及以上工程质量安全事故的。 （*）在政府或相关主管部门各级检查中被通报或被列入灰榜的；被建设行政主管部门书面下达停工整改处罚。 （*）因拖欠农民工工资造成投诉、上访等的。 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）安全目标违约：发生一般性及以上安全事故且被主管部门通报的，支付违约金分别为：一般性安全事故**万元，较大事故**万元，重大事故**万元，特别重大事故***万元。安全事故违约金不含行政处罚的罚金。本工程要求确保取得“***建筑施工安全生产标准化管理优良工地”称号。若未取得“***建筑施工安全生产标准化管理优良工地”称号，则标化工地增加费不予以计取（结算时予以扣除），并应向发包人支付**万元违约金。 （*）被政府或相关主管部门检查中通报，如项目被列为安全质量中高风险项目、被列入灰榜等，每发生一次支付违约金****元，一年内累计发生两次及以上支付违约金*-**万元；经发包人同意的由监理人下发的停工整改通知，每发生一起，支付违约金****元；受到建设行政主管部门书面下达停工整改通知的，每发生一起，支付违约金*万元。违约金在当期进度款中予以扣除。 (*)安全生产及文明施工违约责任：①项目安全生产、文明施工需达到***建筑施工安全生产标准化管理优良工地标准，以及达到《现场文明施工管理十条》、地方行业主管部门的要求，未达到要求且未按发包人要求整改到位的，承包人应向发包人支付*万元/次违约金；如因承包人原因被发包人或行业主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，承包人承担相应的责任，并向发包人支付*万元/次违约金，如承包人未缴纳，发包人有权在进度款中直接扣取。②在施工全过程中，由于承包人有违规操作导致对发包人的名誉造成负面影响的，发包人有权向承包人索赔。 （*）承包人应按规定做好现场文明施工、安全生产的各项管理工作，如发生人身伤亡或财产损失等事故的，由承包人承担一切责任及费用。发生重**全事故的，发包人有权没收全部履约保证金。 （*）现场安全文明施工不符合投标书承诺，发包人有权扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，如发包人书面通知三次以上未整改的，发包人有权解除施工合同，所有履约保证金归发包人，并赔偿发包人损失。 （*）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，发包人有权终止本合同，所有履约保证金归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地，承包人应在*个月内完成退场，如未在约定时间内退场的，发包人有权强行清场，由此所造成的所有责任和损失均由承包人自行承担。 （*）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约保证金的*%。 （*）工期目标违约：工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担，每延误一天，承包人应按*****元/天向发包人支付违约金。由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期**%以上时，发包人除有权要求承包人继续按*****元/天向发包人支付违约金外，还有权单方解除本合同，扣除承包人所有履约保证金，因此产生的所有损失由承包人承担。如发包人单方解除合同的，承包人应在*个月内完成退场，如未在约定时间内退场的，发包人有权强行清场，由此所造成的所有责任和损失均由承包人自行承担。 （*）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人有权通知承包人全部解除合同，没收全部履约保证金，并有权要求承包人按本合同签约合同价的** %向发包人支付违约金。如发包人单方解除合同的，承包人应在*个月内完成退场，如未在约定时间内退场的，发包人有权强行清场，由此所造成的所有责任和损失均由承包人自行承担。 （**）承包人未按相关规范、规定履约或承包人不服从发包人（或监理人）合理指令的，发包人每次有权向承包人计取****元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在进度款中直接扣取。 （**）质量目标违约责任：工程未达到一次性竣工验收（含房建、*政配套、人防、消防验收等）合格目标，支付违约金**万元，并扣除全部质量履约保证金；发生一般性及以上事故，每发生一起，支付违约金分别为：一般性质量事故**万元，较大事故**万元，重大事故**万元，特别重大事故***万元。质量事故违约金不含行政处罚的罚金。 ①在各分项工程验收时，原则上要求一次性合格，经监理要求整改的分项工程，如未按规定时间完成的，计违约金*万元/次；拒不整改并擅自进入下一道工序的，要求限期内无条件返工，材料退场，计违约金*万元/次；钢筋、模板、安装等工程必须监理等相关管理人员验收合格书面签证后，才可允许混凝土预定或进场，如未经以上单位验收合格擅自允许混凝土进场的，计违约金*万元/次，混凝土须无条件退场。 ②若承包人所购材料不符合设计或标准要求时，承包人承担所发生的费用，由此延误的工期不予顺延。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用不符合设计或标准要求的材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。 ③承包人实际使用材料与原报验材料不一致时，发包人视情况有权处以*万元/次违约金。由此发生的费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。 ④偷工减料、原材料或半成品未经监理验收合格投入使用的，经发包人确认，发包人有权对承包人处以*万元/次违约金，同时承包人负责整改和返工并承担相应费用。 承包人施工质量不能满足本合同约定的质量标准或无法通过竣工验收合格的，承包人应无条件返工，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第（*）项的约定承担违约责任。若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，并没收全部履约保证金，有权要求承包人按本合同签约合同价的** %向发包人支付违约金，同时，由此所产生的所有费用以及发包人的所有损失均由承包人全额承担。如发包人单方解除合同的，承包人应在*个月内完成退场，如未在约定时间内退场的，发包人有权强行清场，由此所造成的所有责任和损失均由承包人自行承担。 （**）承包人在每道工序大面积施工前均应先做样板，样板由监理人发包人及相关单位确认后方可大面积进行施工。未按上述要求进行施工造成的返工返修等责任及费用均由承包人自行承担，违约责任按照违约条款进行。 （**）工程竣工交付期间及工程竣工交付后因承包人原因造成的严重质量问题或本工程有关的买受人（使用人）群体性索赔事件等由此所造成的责任及损失均由承包人承担，违约责任按照违约条款进行。 （**）承包人未按时支付民工工资的，发包人有权解除本合同，没收全部履约保证金，并有权直接扣取应支付给承包人的合同价款，代发民工工资，承包人不得提出异议，扣取的价款不足以支付民工工资及赔偿发包人损失的，承包人还应承担赔偿责任。如发包人单方解除合同的，承包人应在*个月内完成退场，如未在约定时间内退场的，发包人有权强行清场，由此所造成的所有责任和损失均由承包人自行承担。 （**）发包人按合同约定支付工程款的前提下，因承包人原因发生农民工拖欠工资造成投诉、上访等事件的，承包人未及时处理，经相关主管部门核查属实的，每发生一起，发包人可要求承包人支付违约金****元，在工程款中予以扣除。 （**）承包人不得拒绝发包人要求实施的变更（或签证）的施工内容。否则视作承包人违约，违约责任按照违约条款进行。 **.*.* 承包人将工程建设项目转包、违法分包、挂靠的违约责任： （一）转包。施工承包人不得将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给其他单位或个人。 转包违约责任：有证据证明承包人转包的，发包人有权解除合同，并没收全部履约担保金额，且发包人有权单方终止合同。造成发包人损失的承包人还应赔偿损失。 （二）分包。建设工程施工合同应按法律法规规定和建设项目具体情况约定分包内容，分包之前承包人应事先征得发包人书面同意，按发包人约定的条件、程序进行分包。分包人的企业资质等级应符合国家法律规定和合同约定，具有履行分包业务所必需的人员、设备、资金和能力。 违法分包违约责任：有证据证明承包人违法分包的，承包人应按违法分包工程造价的**%向发包人支付违约金，发包人有权解除合同；因承包人违法分包造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。 （三）挂靠。指单位或个人以其他有资质的施工单位的名义承揽工程的行为，包括参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动。 挂靠违约责任：如经有关部门查实或者有证据证明为挂靠的，发包人有权解除合同，承包人还应向发包人承担违约责任，按履约担保金额的**%支付违约金，造成发包人损失的还应赔偿损失。 **.*.*因承包方本合同项下的违约行为需扣取履约保证金的，如承包人以现金形式缴纳履约保证金的，发包人可以直接从承包人缴纳的履约保证金中扣取，承包人应当在**天内补足，逾期未补足的每天按照未补足金额的万分之三支付利息；如承包人以保函形式缴纳履约保证金，且根据本合同约定发包人可以扣除部分或全部履约保证金的，可以直接要求担保机构承担担保责任，承包人在担保机构承担担保责任后，应当应当在**天内补充提交相应的履约保函，直至担保金额达到履约保证金要求；若发包人选择在工程款中直接扣减对应金额的，不影响履约保函的效力；发包人扣除履约保证金后，不影响要求承包人承担其他违约责任。 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：较大洪水、暴风雨雪、政府禁令，以政府或政府相关部门发布文件为准。 **.* 不可抗力后果的承担 不可抗力因素造成的损失由双方各自自行承担。但属于应该预见、预防但承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，由承包方负责。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定：建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险由承包人投保，并承担因投保产生的保险费和其他相关费用。承包人必须为施工现场的全部人员办理民工工伤保险及建筑施工安全生产责任保险，费用包含在合同总价内，保险费用由承包人承担。 **.* 工伤保险 **.*.* 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费。 **.*.* 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 **.* 其他保险 关于其他保险的约定：承包人办理国家规定的施工安全生产责任险及所有其它各种保险（如施工机具等），保险公司由承包人选定，承包人负责付给保险公司办理这部分保险的全部费用。承包人若未投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用，发包人概不负责。 保险期若因承包人的过失而需**，因此而增加的保险费由承包人负担。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是 。 **.*持续保险 合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 **.* 保险凭证 合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。 **.* 未按约定投保的补救 **.*.*发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。 **.*.*承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。 **.* 通知义务 除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。 保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 索赔 **.*承包人的索赔 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）**工期的，应按以下程序向发包人提出索赔： （*）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）**工期的权利； （*）承包人应在发出索赔意向通知书后**天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）**的工期，并附必要的记录和证明材料； （*）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期**天数； （*）在索赔事件影响结束后**天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）**的工期，并附必要的记录和证明材料。 **.* 对承包人索赔的处理 对承包人索赔的处理如下： （*）监理人应在收到索赔报告后**天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本； （*）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的**天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。 （*）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第**条〔争议解决〕约定处理。 **.*发包人的索赔 根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）**缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）**缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后**天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。 **.* 对发包人索赔的处理 对发包人索赔的处理如下： （*）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料； （*）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后**天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可； （*）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或**缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第**条〔争议解决〕约定处理。 **.* 提出索赔的期限 （*）承包人按第**.*款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 （*）承包人按第**.*款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 争议解决 **.*因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决： （*）向**仲裁委员会申请仲裁； a.造价鉴定机构从*财政局定点的造价咨询机构中选定。 b.造价鉴定案件所需材料审查根据项目需要送*政府投资项目评审中心审查。 （*）向工程所在地人民法院起诉。 **.*由于承包人违约导致仲裁的，承包人应当承担发包人因维护合法权益产生的一切费用，包括但不限于仲裁费、律师费、公证费等。 **.*正式签署前，承包人已认真研究对合同定义的内容都充分理解和透彻，已确认列支的各项价格，除另有约定之外。 **.特别约定 **.*履约保证金的退还（不计利息，相关费用由承包人承担）：在承包人完成合同范围内容经工程竣工验收合格后，如承包人无违约行为的，凭建设工程竣工验收证书等资料书面申请退还。 **.*工程质量违约责任：①承包人未经发包人和监理审批同意，擅自变更的，扣除**%的履约保证金，同时承担发包人的一切损失。②工程验收达不到合同规定的质量要求，承包人无条件返工并承担返工、修复、延期等全部费用。③工程未能按国家现行有关验收规范和标准一次性验收合格的，发包人有权扣除全部履约保证金。 **.*承包人应在需要签证的内容（含增减）发生后*日内或在隐蔽之前提交签证申请。若承包人逾期不提交的，增加的工程量不予签证；减少的工程量由监理人提交核减签证申请，按发包人相关变更签证管理办法实施，视为承包人认同。 **.*承包人应按照衢建管【****】*号《关于完善农民工工资保证金制度和专用账户管理的通知》和（衢住建办【****】***号）《***工程建设领域农民工工资支付分账管理实施办法实施细则》、《**省工程建设领域农民工工资支付分账管理实施办法》的要求开设农民工工资、（劳务费）专用账户，并按办法要求进行农民工工资管理。 **.*本项目采用人脸考勤机考勤,驻场人员每天考勤*次，每次打卡间隔时间*小时如缺勤一次，按当天未到岗处理。考勤设备按发包人要求采购，费用包含在投标总价中。 **.*承包人在承接项目后，接受发包人按照《**智慧**管理委员会政府投资项目实施服务主体考评细则(试行)》考核文件进行考核管理。 **.*施工围挡设置须符合发包人及创文明城*要求，费用已含在合同总价中，不另行支付。 **.*承包人投标报价时已充分踏勘现场，并结合地勘资料综合考虑土石方类别及比例，结算时不作调整。 **.*本合同承包人经发包人指定作为该项目的施工总承包单位，总承包单位必须有效履行对各专业承包单位的管理、协调和服务。总承包单位对项目质量、安全和工期目标负总责，相关专业承包单位应当服从总承包单位的管理。相关专业承包单位受到处罚的，总承包单位应负连带责任，处以相关专业承包单位处罚金额**%的违约金。 **.**.*总承包单位须提供相应的有效设施、设备，配合相关专业承包单位正常施工，并保证相关专业工程能正常使用。管理配合内容包含以下内容但不限于以下内容：总承包单位应对相关专业承包单位的施工全过程进行有效管理和协调（如：质量管理、安全管理、进度协调、施工现场管理、工程资料管理等），提供临时道路、现有设备、脚手架、垂直运输工具、临时设施等，提供各专业承包单位不小于**㎡办公用房各一间。 **.**.*总承包单位应负责协调、落实相关专业承包单位及时提供施工图和其他设计文件，由总承包单位实施相关专业工程的设备基础、预留、预埋以及修补封堵工作，并承担因此延误相关专业工程工期的责任。 **.**.*相关专业工程子系统完成后，总承包单位负责子系统缺漏的用水、用电和通讯等疏通工作，负责交界面的土建修补工作，费用已含在总投保报价中不再计取。 **.**.*发包人另行发包的专业工程总承包服务费计费方式:计费费率*%，计费基数为发包人专业分包的签约合同价。由政府部门要求配套并实施的工程，如燃气、数字电视、通讯（三网合一）、供电配套、供水配套工程等，总承包人须免收总包配合费，并免费提供用水用电及临时用房、封堵、修补（含材料、人工等），相关费用承包人已含在投标报价中综合考虑，以后不予调整。 **.**.*各专业承包单位可无偿使用总承包单位的水电设施，产生的水电费已含在总承包配合费中。在实际竣工前，主要的正式设备和系统的调试需要正式电力，总承包人有义务协助发包人确保正式电力的供应；特别是，总承包人须与有关政府供电机构协调，在供电机构要求的时间前，完成正式配电室的工作并使其具备永久连接的条件，且总承包人应为政府供电机构做永久连接提供所要求的一切合理的设施和辅助工作。总承包人应在工程进行到需要政府供电机构做永久连接时做必要的配合。 **.**.*总承包单位应提供各专业承包单位的临时设施（包括办公、仓储等）。 **.**.*总承包单位负责各专业承包单位的垃圾清运并承担相应费用。 **.**临水、临电等五通一平现状由承包人现场自行勘察，全部由承包人负责和实施，包括给排水的接口和申报等所有的内容，相关手续也需由承包人办理等。以上所有费用包含在合同总价中，不再另行支付。承包人不得以临水、临电等申报、审批、施工等所需时间为由申请工期签证。 配合服务的内容包括（不局限于以下内容）：①现场轴线和标高测量资料、工序交接验收、总包给分包单位提供必要办公和材料堆放场地、总包管理配合协调、分包工程的资料汇总和整理等；②提供工作面，留出合理的工期，并作好技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作，同时配合各分包单位作好水电接入工作；③包括第一次补槽费、补洞费、预留洞位置、预埋箱位置和相应的建筑垃圾清理等协助费用，如再次再补槽、补洞现象，费用在发包人的协调下按实向分包单位收取，同时协调过程中，承包人必须服从发包人核定的金额；④承包人应交的各种规费及其它费用分摊已包含在总包服务费中，不得再向分包单位另行收取，如：与*政、*容、环保、保险、交通、 治安、绿化、卫生、工程所在地等方面所发生的各种费用；⑤包括各分包单位在预埋时模板开洞对承包人造成的模板损耗费用，对分包单位开而不用的洞，承包人可以阻止，并对其进行处罚；⑥负责成品保护（如因承包人原因造成的损失，由承包人照价赔偿；因分包单位原因造成的损失，由承包人承担总包责任，协调赔偿费用）；⑦完成工程范围内的临时道路、 围墙等工程；⑧塔吊等运输设备的使用和配合。 本工程中总承包单位还须负责各类通讯（例如：华数、电信、移动、广电、*G）数据信号、燃气、供水供电等职能单位的留置预埋，预留孔洞（包括钢结构上的预留；对工程完工后的填补、修复与清理工作（如用水泥砂浆、砼材料真实设备、框架及建筑结果之前的缝隙；预埋、预留的封堵和砌体开槽的回补；外漏的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作），上述费用在投标报价中考虑，不另计取 **.**承包人根据本协议发出的或与本协议履行有关的通知应采取书面形式，并采用面呈、挂号信或特快专递方式送达发包人，同时，发包人的同意和确认亦应当采取书面形式。 **.**关于总承包服务费： （*）总承包服务费是总承包人为配合协调发包人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。包括总分包管理和配合费两部分，总分包管理费是指总包单位对分包工程和分包单位实施统筹管理而发生的费用，如对分包工程进行现场协调、进度控制、管理安排、资料整理等：配合费是指总包单位对分包工程和分包单位提供工料协助而发生的费用，脚手架、运输设备、临时设施的使用、供施工用水电等。 （*）总包配合工作的内容包括但不限于：①提供工作面，留出合理的工期，将分包工程的进度、资料纳入承包人管理，并作好技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作，同时配合各分包单位作好水电接入工作；②包括第一次补槽费、补洞费、预留洞位置、预埋箱位置和相应的建筑垃圾清理等协助费用，如再次再补槽、补洞现象，费用在发包人的协调下按实向分包单位收取，同时协调过程中，承包人必须服从发包人核定的金额；③向每家分包单位提供办公室一间，该费用包含在总包配合管理费中，要求与承包人的临时用房有同样的条件；④包括分包单位无偿使用工地内其他的所有工程和生活设施（如：脚手架、垂直运输设备、食堂、卫生间等）⑤承包人应交的各种规费及其它费用分摊已包含在配合费中，不得再向分包单位另行收取，如：与*政、*容、环保、保险、交通、治安、绿化、卫生、工程所在地等方面所发生的各种费用；⑥包括各分包单位在预埋时模板开洞对承包人造成的模板损耗费用，对分包单位开而不用的洞投标人可以阻止，并对其进行处罚；⑦负责成品保护（如因投标人原因造成的损失，由投标人照价赔偿；因分包单位原因造成的损失，由承包人承担总包责任，协调赔偿费用）。因总包单位对分包工程管理配合不力的，发包人将根据实际情况扣罚。工程结算时可根据分包项目合同价及投标费率调整总包配合费。发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同相应条款执行。对变更单项材料累计金额达到规定标准时，招标人有权通过招标或进行政府采购确定材料价格及供货单位。 **.**合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。 **.**承包人应在临设区域合理设置电瓶车集中充电点，禁止电瓶车随意在工地现场充电，引发消防隐患，涉及费用在承包人的投标报价中综合考虑。 **.**其他： （*）本项目土方开挖、回填，承包人应结合项目实际情况考虑场地内土方自平衡，土方短驳翻运、交叉施工等相关费用已包含在合同总价中。 （*）本项目所有工程必须实行样板先行，所有工程需在样板评审后方可开展。 （*）本工程土方开挖原始标高、范围以中标单位进场后经发包人、监理人、承包人共同确认为准。 （*）承包人需购置人脸识别考勤机一台，用于现场对承包人管理班子的日常考勤工作。相关费用已包括在合同价中，不再另行增加。 （*）配合发包人及全过程咨询人组织的现场参观活动、实测实量，保证现场的安全、整洁、美观，相关费用已包括在合同价中，不再另行增加。 （*）本工程的清单项目报价要求承包人经现场踏勘后，根据施工图纸、规范、图集、招标文件、清单编制说明、清单项目特征内容及清单计量规则和清单计价指引，结合施工实际情况进行综合报价，相关费用已包括在合同价中，不再另行增加。 （*）承包人理解并同意，已认真踏勘工程现场，熟悉施工现场及周围的地形、地貌、水文、地质、交通道路、装卸储存条件、场内运输限制，充分考虑场地布置、占用*政道路、租用场地及二次布置等情况，以获得一切可能影响合同总价的直接资料。本合同签订后，承包人不得以不完全了解现场情况为由而提出追加费用或**工期等要求。对此类要求，发包人将不予任何考虑。场地清理、平整、硬化、临时设施、道路、围墙、排水及完工后的拆除并清运（含破除场地硬化、道路、围墙、临时设施）等相关工作由承包人负责实施，相关费用已包括在合同价中，不再另行增加。 （*）本工程如承包人管理安排不当、产生赶工，相应赶工措施费用包含在合同总价中。承包人所报的规费中必须包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同承包人优惠。 （*）桩基、基坑围护施工等对周边环境影响所采取的任何措施产生的费用含在合同总价内，结算不作调整。 （**）混凝土必须使用商品混凝土，砂浆必须采用预拌砂浆，其供应厂商须经业主及监理考察认可后方可使用。 （**）承包人投标书中的投标报价说明若与招标文件及招标工程量清单编制说明不一致，结算时以招标文件及招标工程量清单编制说明为准，招标文件及招标工程量清单编制说明已明确应包含的费用包含在合同总价中，不再另行增加。 （**）施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。对施工组织设计的内容未在合同总价中体现的均视同优惠。 （**）承包人有责任为发包人、监理人、质监单位和设计单位等进行工程检查时提供安全保护用具和各种设施，该项费用包含在合同总价中，不再另行增加。 （**）承包人需为发包人、监理人提供必要的办公用房、生活用房，并通电、通水、配置空调。区域内临时设施、场地硬化、绿化布置及围墙等必须依据发包人同意确认后的平面布置图实施。以上费用已包含在合同总价中，不再另行增加。 （**）承包人在合同总价中需充分考虑地下室管网综合布置，运用建筑信息模型（BIM），抗震支架的设置必须满足相关规范的验收要求，抗震支架深化设计等相关费用已包括在综合单价中，不得调整。 （**）凡施工图纸不明确，但各类国家、行业和地方相关法律法规、规范、规程和标准及本招标文件中有要求的措施费用，费用单列并纳入措施费。未在措施费中体现或不完全体现的，视作优惠或该项费用已含在合同总价中，不再另行增加。 （**）承包人应负责做好竣工验收前的成品保护工作，在工程竣工验收交付前成品保护费用均由承包人承担。现场安装后成品、半成品保护费计入合同总价中，不再另行增加。 （**）根据《建质【****】**号》文件相关规定，对于危险性较大的分部分项工程，承包人应编制专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案，应组织专家进行论证，费用已包含在合同总价中，不再另行增加。 （**）施工临时道口开通审批前期工作和临时道口施工费用由承包人承担，其费用均应含在合同总价中，不再另行增加。 （**）施工现场临时设施与布置管理 ①承包人在施工场地内或红线外搭设的临时设施，必须符合国家相关规定要求，自行办理相关政府审批手续并承担相应费用。 ②临时排水并接*政管网，并办理排放许可。施工组织中应结合现场条件考虑临时排水的设置，由此而增加的相关费用在措施费及其他费费用中考虑，未考虑者视为优惠。 ③承包人场地布置调整水电连接线路的相关费用由承包人承担且已含在合同总价中，不再另行增加。 （**）承包人已充分考虑与其他施工单位交叉作业所带来的工效降低，作业难度增大等因素，其费用和工期在合同总价中，不作调整。 （**）承包人按照图纸结构预留门、洞、孔等，预埋线管、线盒、套管及预埋件等。预留预埋位置准确，管线贯通，如因结构预埋预留误差超出规范要求，承包人承担相应责任并无偿配合处理。预留孔洞的局部修补由承包人负责。 （**）承包人必须按照《***建设工程安全生产、文明施工标准化样板工地管理办法》要求，做好安全生产、文明施工，施工场地需用围墙封闭，围墙按***建筑工地文明施工管理最新政策规定及区住建管理部门的管理要求执行。安全生产、文明施工必须达到*标化样板工地，相应费用包含在合同价中，不再另行增加。 （**）安全生产、文明施工相关费用在工程实施过程中必须足额投入，否则发包人有权拒绝支付该项费用。 （**）承包人在投标前务必对现场进行实地踏勘，充分认识了解现场的实际情况（场地内垃圾、淤泥较多、种植土较厚等不利因素），在合同总价中综合考虑，如施工过程中发生换土、填土、建筑垃圾回填等事宜，相关费用一律不予增加。 （**）考虑到工地可能出现停水停电，承包人应准备备用发电机、蓄水池等设施，相关费用在合同总价中综合考虑，不再另行增加。 （**）承包人应指定施工现场垃圾堆放点，督促各分包单位将各自施工产生的垃圾及时清运至指定地点，承包人负责定期清运，保证施工现场达到文明标准。指定地点外的现场垃圾由承包人确认责任单位，当无法分清责任单位时，由承包人自行负责清理至堆放点。相关费用在合同总价中综合考虑，不再另行增加。 （**）总承包人为分包单位提供场内施工道路、施工场地、临时库房、施工水电，负责垃圾外运，负责现场协调、进度管控、管理安排、资料整理等工作，费用已包含在合同价中，不再另行增加。 （**）承包人协助发包人对接地名办，完成地名办所要求涉及到的标志标识，该费用包括在合同价中，不再另行增加。 （**）本工程要求采用实景样板，包括但不限于展示外立面样板墙、工艺样板、实体样板、交付样板、屋面样板等，产生的一切费用，已包括在合同价中，不再另行增加。 （**）涉及成品保护工作应符合发包人的要求，涉及的费用承包人已包括在合同价中，不再另行增加。 **.**按照《住房和城乡建设部人力**社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（****年*月**日）执行建筑工人实名制管理，农民工支付条例按照《**省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社[****]**号）规定执行。如有新规定按照新规定执行。 **.**如本合同中前后条款有冲突的，以不利于承包人的条款执行。 发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 地址：地址： 法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：  或委托代理人（签字或盖章）： 或委托代理人（签字或盖章）：  时间： 年 月 日 年 月 日 附件 协议书附件： 附件*：承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件： 附件*：工程质量保修书 附件*：主要建设工程文件目录 附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表 附件*：承包人主要施工管理人员表 附件*：分包人主要施工管理人员表 附件*：履约担保格式 附件*：预付款担保格式 附件*：支付担保格式 附件**：暂估价一览表 附件**：工程建设项目廉政合同 附件**：施工安全管理责任书 附件**：文明施工承诺书 附件**：扬尘及道路跑冒滴漏管控责任书 附件**：主要材料（设备）品牌表 附件*： 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 建设规模 建筑面积(平方米) 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格（元） 开工日期 竣工日期 附件*： 工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、绿化工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工范围的所有内容。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： *.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *.屋面防水工程、电梯基坑、电梯机房屋面、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年； *．装修工程为*年； *.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年； *.供热与供冷系统为* 个采暖期、供冷期； *.本项目范围内的给排水设施、道路等配套工程为*年； *.其他保修期限约定如下： 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为** 个月，缺陷责任期自工程竣工验收（含房建、*政配套、人防、消防验收等）合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。 承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。因此产生的费用由承包人承担，同时并不免除其保修责任。 *.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *.质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项：验收合格期满两年，经承包人申请后**日内，返还质量保证金（不计息）。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。 发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 附件*： 主要建设工程文件目录 文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 附件*： 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号 机械或设备名称 规格型号 数量 产地 制造年份 额定功率(kW) 生产能力 备注 附件*： 承包人主要施工管理人员表 名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 技术负责人 施工负责人 安全负责人 质量负责人 施工员 材料员 资料员 劳务员 机械员 附件*： 分包人主要施工管理人员表 名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 技术负责人 质量负责人 施工员 材料员 资料员 劳务员 机械员 标准员 附件*： 履约担保 （发包人名称）： 鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）、与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 *.担保金额人民币（大写）元（¥）。 *.担保有效期在合同工期的基础上**六个月（即至 年 月 日）。 *.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。 *.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 *.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请**仲裁委员会仲裁。 *.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担 保 人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 附件*： 预付款担保 （发包人名称）： 根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。 *.担保金额人民币（大写）元（¥）。 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。 *.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在*天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。 *.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 *.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。 *.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 附件*: 支付担保 （承包人）： 鉴于你方作为承包人已经与*****投资有限公司（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了施工 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是主合同约定的工程款。 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无条件支付。 五、保证责任的解除 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第**条〔变更〕约定的变更不受本款限制。 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 七、争议解决 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第(*) 种方式解决： （*）向** 仲裁委员会申请仲裁； （*）向****** 人民法院起诉。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人：（盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码： 传 真： 年月日 附件**： **-*：材料暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 **-*：工程设备暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 **-*：专业工程暂估价表 序号 专业工程名称 工程内容 金额 小计： 附件**： 工程建廉政合同 根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，工程的项目法人（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立以下合同。 甲乙双方的权利和义务 （一）严格遵守党和国家有关法律法规及**省的有关规定。 （二）严格执行工程施工的合同文件，自觉按合同办事。 （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。 （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 （六）发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 甲方的义务 （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贵重礼品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。 （二）甲方工作不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和办公用品等。 （三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便。 （四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 （五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。 第三条乙方的义务 （一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品。 （二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 （三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 （四）乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等， 第四条违约责任 （一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 （二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设*场的处罚。 第五条双方约定 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。 第七条本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方盖章后立即生效。 发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 法定代表人(签字或盖章）： 法定代表人(签字或盖章）： 或委托代表人(签字或盖章）： 或委托代表人(签字或盖章）： 地 址：地 址： 电 话：电 话： 年 月 日 年 月 日 附件**： 施工安全管理责任书 为贯彻落实上级部门关于安全生产的指示精神，根据工程施工合同有关条款，为进一步明确和规范项目安全管理的职责，力争不发生重大责任事故，减少一般性事故，维护国家、集体财产和职工人身安全，确保施工 的顺利进行，经***慧富企业管理有限公司 (以下简称甲方)和（以下简称乙方)商定，特签订施工安全管理责任书。工程实施过程中国家、**省及当地政府部门对安全生产有具体规定的从其规定。 一、发包人主要职责与权利： （一）责任 *、及时传达贯彻国家和省、*安全生产管理工作的指示，适时部署安全生产任务。 *、将施工安全管理工作纳入年度考核目标，实行安全生产一票否决制度，并同其他工作同检查、同考核、同奖惩。 *、积极支持承包人开展各项安全管理工作，及时提供有关信息，通报安全管理工作情况，加强业务督促和指导，并尽力帮助承包人解决工作中遇到的实际问题。 （二）权利： *、甲方有权监督乙方使用施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，对于乙方挪用、削减安全费用等行为，甲方有权向乙方收取违约金。 *、甲方委托监理单位对本工程进行安全监理，赋予监理单位对本工程施工单位实施过程中的安全隐患、违章、违规等行为，视情节轻重，依据合同约定予以限期整改、停工整顿、索赔违约金的权利。 *、甲方有权对乙方实施***建筑施工安全生产标准化管理优良工地的情况进行检查、评价、验收及奖惩，对乙方未严格落实的情况，甲方有权要求乙方限期整改、停工整顿以至按本协议条款向甲方支付违约金。 *、甲方对于乙方施工中存在的安全隐患、违章、违规等行为以及发生安全事故，甲方有权要求乙方限期整改、停工整顿、索赔违约金。 （三）法律、法规规定的其他的责任和权利 二、承包人主要职责包含且不限于以下条款 （一）安全管理 *、乙方应遵照国家、行业、本地区省、*建设行政主管部门制定的法律、法规及行业标准、关于安全文明施工的内部标准进行安全生产。 *、乙方应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。 *、乙方应当建立健全安全生产责任、安全教育、安全检查等安全生产规章制度和操作规程等并严格落实，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，根据工程的特点组织落实安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。 *、乙方为本建设工程施工总承包单位，对施工现场的安全生产负总责。乙方必须对全部分包人进行安全生产统一管理。乙方应当自行完成建设工程主体结构的施工。严禁乙方违法分包或转包工程。 *、乙方依法将建设工程分包给其他分包人的，乙方负责审核分包人应具备相应的有效资质及有效的安全生产许可证符合国家及本省、*相关规定，并报监理审批。乙方应与分包人签订有效的《分包合同》，明确各自的安全生产方面的权利、义务。乙方和分包人对分包工程的安全生产承担连带责任。乙方负责对分包单位的安全生产、文明施工统一管理和监督检查。 *、乙方必须与所有分包人签订符合国家和本地区省、*政府相关部门规定的《安全生产协议书》，明确双方安全生产责任、权利、义务，并监督执行。 *、乙方在施工前和施工过程中，必须对地下管线、基础设施、邻近建筑物、构件等进行详细勘察、复核，对于需要保护的设备、设施、构筑物，乙方必须于现场施工前将所需进行的临时防护措施提交总监理工程师审批，并认真按方案落实保护措施。 *、乙方保证所有应用在永久工程上的材料、设备、设施等产品（包含但不限于）的构造、性能符合其向甲方的承诺及设计要求，同时符合国家相关安全、消防、环保的相关法律、法规、规范、标准等。 *、对于总监理工程师为保障现场安全所下发的指令，乙方必须立即予以执行。对于总监理工程师现场检查中发现的安全隐患，乙方必须立即进行整改，报总监理工程师验收合格后方可进行其他工作的施工。否则总监理工程师有权视情节，对乙方处以罚款以至停工整顿的处罚并同时抄送甲方，一切损失由乙方负担，甲方同时具有向乙方索赔的权利。 **、乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，专款专用，不得挪作他用。对于按相关合同要求应直接支付给所属以及与承包合同关联的分包人，应及时支付，不得挪作它用、少用或者故意拖延支付。乙方应在财务管理中单独列出安全文明施工费。 对于不包括在总承包合同内的工程费用，由直接分包工程的分包人、供应商按国家和行业规定计提“安全技术措施费”，列入工程造价，在竞标时，不得删减。由于甲方已与乙方约定，委托其全面、统一安全管理并支付安全管理费用，此项条款不减轻、解除总乙方对全部分包人现场施工安全生产的统一管理责任。 **、乙方负责组织进行定期和不定期的安全检查，及时组织整改存在的安全隐患，纠正作业违章，确保安全生产。 **、各分包人之间由于特殊原因需要进行交叉作业的，乙方应负责采取措施进行协调，避免由于交叉作业造成的生产安全事故和人员纠纷。 **、乙方不得违章指挥、违章作业。对于因乙方违章指挥、违章作业而导致安全事故的由乙方承担全部损失和责任。 **、乙方应根据《***建筑施工安全生产标准化管理优良工地考评实施办法》（衢住[****]**号）编制本项目基坑阶段、正负零阶段、主体结构施工阶段、装修阶段《安全管理标准化实施方案》，并报监理单位和甲方审核。 **、乙方应按照甲方要求从开工到竣工全面严格实施《***建筑施工安全生产标准化管理优良工地考评实施办法》（衢住[****]**号）中规定的内容，接受并积极配合甲方、监理单位的检查、评价、验收与处惩，打造标准化管理的工地、绿色的工地、智慧的工地，不断提升安全管理水平。 **、危大工程管理： （*）乙方负责编制本工程的施工组织设计、施工现场临时用电施工组织设计以及各分部分项工程专项方案，施工组织设计和专项方案中需包含符合现场实际情况的安全保障技术措施。对于按照国家或地方政府、行业主管部门规定，需要组织专家组对施工方案进行论证审查的工程，必须按规定进行专家论证。如因各种原因需要对施工组织设计（施工方案）进行变更时，必须向监理单位、建设方报告，按规定重新组织专家论证，并经原审批人审核批准后方可施工。 （*）乙方应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照规定重新审核和论证。 （*）对于按照规定需要验收的危大工程，乙方、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经乙方项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。 　　危大工程验收合格后，乙方应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。 （二）安全组织与人员 *、乙方从事建设工程的**、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 *、乙方的企业法人及负责本工程的项目经理必须通过本省*建设行政主管部门安全考核并持证。 *、乙方应当依据国家住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》设立安全生产管理机构，配备足够的有经验的专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员必须持有有效地《建筑施工专职安全管理C类证书》。专职安全生产管理人员应常驻现场，负责组织召集和主持每**少一次的有所有在现场工作的工人和其他工作人员参加的安全生产培训教育，每天至少对现场安全生产状况进行全面检查并作好记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。对违章指挥、违章操作行为，应当立即制止。 *、乙方应监督各分包人按规定配备专、兼职安全生产管理人员，并对其统一管理与指导有效开展安全管理工作。 （三）作业人员安全管理 *、乙方必须合法用工，严禁招用未满**周岁的未成年人，禁止安排年满**周岁未满**周岁的未成年工从事相关高温、低温、重体力、深井、高处作业、爆破、有易燃易爆危险等作业活动。 *、乙方必须依法与劳务企业签订劳务用工合同，并负责监督、检查劳务企业依法与所有作业工人签订《劳动合同》。 *、乙方必须给用工人员办理人身意外伤害保险，并在监理单位备案。 *、乙方负责对所有新入场工人在进场作业前严格进行“三级安全”教育，考核合格后方准上岗，留存教育记录，填写“三级安全教育卡”，并向监理单位备案；对于停工项目，重新开工前必须对作业人员重新进行安全生产和岗前技术再教育培训及考核，并留存记录。 作业人员进入新的岗位或者在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，乙方应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训、考核，并留存记录。 未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。 各施工班组要坚持每月召开安全会议，检查安全生产情况，研究防范措施，作好会议记录。 乙方应按监理工程师的要求，随时向监理工程师出示安全教育记录。总监理工程师有权将安全教育不合格的工人清退出现场。 *、电工、登高架设作业人员（架子工、吊篮安装拆卸工、外墙高处清洁作业人员等）、起重机司机、起重信号司索工、起重机械安装拆卸工焊工、垂直运输机械作业人员、制冷与空调作业人员、爆破作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得省*行政主管部门核发的特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。乙方严禁使用未具备特种作业操作资格证书的人员从事特种作业。 乙方应在特种作业人员上岗前把特种作业操作资格证书向监理单位审核、备案。乙方应按监理工程师的要求，随时向监理工程师出示这类证件；总监理工程师有权将不具备这类证件的工人清退出现场。 *、乙方应当根据工种类别及作业环境不同，为所属人员配备合格的（监督分包人配备）安全带、安全绳、安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全防护用具和安全防护服装，并严格管理，确保正确使用。 *、作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。 *、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。 （四）机械设备安全管理 *、乙方负责对施工现场机械设备统一安全管理。 *、乙方采购、租赁的机械设备、机具及配件、安全防护用具等应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场**行查验。对于租赁使用的大型机械设备需与租赁单位签订安全生产协议书，不得承租无合法资质的企业的和未经检测合格的机械设备。乙方应设置专人管理设备、机具等。 *、塔式起重机、外用电梯、物料提升机等起重设备进场前，乙方负责依据相关规范要求对设备资料进行核实，并向监理单位报验。 *、为了保证塔式起重机、外用电梯状态良好，甲方向乙方要求，在本项目安装的塔式起重机、外用电梯出厂日期至安装日期，多层及以下建筑时间不得超过*年，高层建筑时间不得超过*年，若各种层数类型建筑同时存在，时间不得超过*年。乙方在塔式起重机、外用电梯进场前，向监理单位申请报验，甲方项目部安全专员、监理单位安全监理、乙方安全负责人在塔式起重机、外用电梯入场时现场见证，不符合本合同要求应无条件退场，由此引发的经济损失、工期损失等由乙方承担。 *、乙方负责管理、监督有合法资质的施工单位进行起重设备安装、拆卸，并及时签订安装、拆卸合同和安全协议书。塔式起重机、外用电梯安装、拆卸工程实施前应制**全专项施工方案，安装单位技术负责人签字审批，并经乙方、监理单位审核后，严格按方案实施。设备安装完毕，乙方应按行政主管部门规定进行报验合格取得合法使用手续后方可投入使用。乙方负责编制群塔作业施工方案，采取有效措施防止群塔作业相互干扰问题。 *、乙方确保机械设备安全限位器、防护门、防护罩等安全装置齐全有效，并按规范要求使用，严禁带病运转，严格控制载人、载物符合额定荷载要求。 *、乙方负责组织塔式起重机、外用电梯产权单位专业技术人员按照安全技术标准及有关要求，每月至少对塔进行一次全面的检查，确保状况完好。 *、对机械设备、机具及配件、安全防护用具等应定期进行安全检查、维修保养，确保安全技术状况完好，并做好维修保养记录。出现故障或者发生异常情况的，应立即停止使用，并在消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 **、重点工程或处于城*核心地带的工程，施工现场塔吊应有防止无关人员攀爬措施，在塔身上设置坚固的防爬棚，塔吊司机进出后防护门处于锁闭状态。 **、在大风、大雨前后，乙方应组织对塔式起重机、外用电梯、电动吊篮、物料提升机等大型设备设施进行安全检查，确保安全状态。 (五)安全用电管理 *、乙方负责对施工现场安全用电统一管理。 *、乙方设置配电箱柜和敷设配电线路应符合规范要求。 *、分包人从乙方配电箱接驳电源，乙方应与分包人签订符合国家和本地区省、*政府相关部门规定的《安全用电管理协议书》，明确双方安全用电责任、权利、义务，以及电源接驳点和用电负荷要求，并监督执行。 *、乙方应为作业人员作业场所和楼梯、安全通道等公共部位提供足够的**小时低压安全照明。 *、在雨后，乙方应组织对配电箱、用电设备等绝缘性能检查，确保安全状态。 (六)安全防护设施管理 *、乙方负责对施工现场安全防护设施统一管理。 *、乙方应在整个合同履约期内，依据相关规范规定，在施工现场随时设立和维护如下设备设施并在有关工作完成或竣工交付后撤除。 (*)乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔**、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。 (*)建筑“四口、五临边”的安全防护设施，包括护身栏杆、**盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、安全网、坡道等等。 *、严格按经监理单位审批的《脚手架搭设专项方案》和相关规范要求搭设脚手架和模板支撑体系，安全网、护身栏杆、与主体结构有效拉接等防护设施齐全有效。钢管、扣件、安全网、脚手板、可调托撑等材料必须符合规范要求，在材料进场前，乙方把相关《生产许可证》、《产品质量合格证》、《质量检验报告》、《安全网检测报告》等资料报监理单位审核、备案。监理单位抽检合格方准入场使用。 鉴于门式脚手架在模板支撑体系中使用不善易造成重**全生产事故，甲方要求乙方在模板支撑体系搭设中不得使用门式脚手架。 *、脚手架、楼层卸料平台、“四口、五临边”安全防护设施等设置完成后，乙方应报监理单位组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。 *、乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、外电架空线路等，应当采取专项防护措施。 *、材料、设备存放符合规范要求，确保安全状态。 （七）消防安全管理 *、乙方作为本工程的总承包单位，对消防安全管理负责。 *、乙方项目部应确定消防安全负责人并设置专职消防安全管理人员，成立义务消防组织，制定消防安全管理制度，明确相关人员消防安全管理责任及消防管理措施。 *、乙方负责统一安排各项施工现场临时设施，应在总平面布局、建筑防火、临时消防设施设置与配备等方面严格贯彻落实GB *****-****《建设工程施工现场消防安全技术规范》中各项规定。同时重点要求如下： （*）施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 （*）在建工程内严禁设置易燃易爆危险品库房，并按规范保持安全间距。 （*）施工现场内应设置临时消防车道，净宽度和净高度均不应小于*米，并保持畅通。 （*）宿舍、办公用房、发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房可燃材料库房、易燃易爆危险品库房等建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级。 （*）施工现场建筑外脚手架、防护栏杆等部位使用的安全网应采用阻燃型安全网。 （*）在建工程内应按规范设置消防竖管，管径不应小于DN***，在各结构层均应设置消火栓接口，每层楼梯处设置不少于*套消防水枪、水带及软管。消火栓泵采用专用消防配电线路，保持不间断供电。 （*）在具有火灾危险的场所配备足够的灭火器。 （*）为确保冬季临时消防系统能够正常使用，消火栓不冻结，应采取可靠地保暖措施。北方地区临时消防管宜埋地敷设，设置地下消火栓。 *、及时清理现场易燃可燃材料、垃圾，严格按规范存储、使用。严格落实可燃物及易燃易爆危险品防火管理措施。 *、动火作业实行动火许可证制度，乙方必须对所有分包人动火作业统一管理。 *、乙方应加强办公用房、工人宿舍、库房安全用电、用火管理，严禁私拉乱接电线；禁止使用电炉子、电热毯、热得快、红外线等电热器具；对电暖气、空调、电风扇等用电设备应统一管理；工人宿舍应采用**伏电压安全照明；手机充电器应采用固定房间集中充电；禁止使用煤炉取暖；防止发生火灾事故。 *、乙方应提前制定冬季工人取暖计划和落实取暖措施，保证取暖效果和防火安全。 （八）治安保卫管理 *、施工现场治安保卫工作由乙方负责。分包人向乙方负责，接受乙方的统一领导和监督检查。 *、加强对施工现场务工人员的管理。现场所有施工人员必须手续齐全，建立施工人员档案，不得雇用无“居民身份证”人员和违法犯罪人员。 *、乙方统一制定工地治安管理措施，防止发生各类治安案件。严格防范措施，要害、重点部位管理制度健全，相应建立昼夜值班、巡逻或守护制度，有防盗、防火、防爆等技术警报设备，不发生火灾、爆炸和中毒等事故。 *、乙方负责在施工现场实行统一的封闭管理，提供**小时的治安保卫服务，配备足够的专业保安人员和保安设备，制定并实施严格的现场人员、车辆、材料设备出入证制度，防止与本工程无关的任何未经授权的人员、车辆、材料设备出入施工现场。重点工程或处于城*核心地带的工程，乙方应在围墙周边、现场大门附近设置监控摄像头，设置专用监控室，派专人负责值班监控，发现有异常出入现象应立即向保卫管理人员报告。老路附近施工路段施工时，应采取相应措施，确保老路车辆、行人的安全，并保持老路的畅通与整洁。 *、乙方定期组织治安防范检查，落实防火灾、防盗窃、防抢劫、防爆炸等治安防范措施。 *、乙方应当建立治安教育制度，加强对员工遵纪守法的培训，未经教育培训人员，不得上岗作业。严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴现象发生。 *、乙方应始终采取一切合理的预防措施，防止任何人员利用本工程、附属工程、临设工程、设备、设施等进行秘密集会、破坏、抛撒传单进行反动宣传等危害公共治安、公共安全的违法活动以及自身伤害行为，保护工程周围居民和公众及其财产不受上述行为的危害。 *、甲方不向乙方提供施工人员居住场所，施工现场内不准设置施工人员居住场所。 **、禁止施工人员家属居住在工人生活区，杜绝男女混居现象。 **、乙方应管理、教育员工，不得冲击、围堵甲方及政府部门办公场所及人员，确保正常的办公秩序和公共安全。 **、乙方应严格依照合同支付劳务人员工资，确保所属工程项目不拖欠劳务费、不拖欠劳务人员工资。并负责检查、监督各分包人、劳务分包人与劳务人员签订劳动合同的情况和劳务人员工资支付情况，不得发生因拖欠劳务人员工资而引发劳务纠纷。 (九)应急预案与演练 *、乙方应组织（包含所有分包人）制定发生安全生产、火灾、食物中毒等事故以及治安案件、群体性事件、环境保护、卫生防疫等突发公共事件的应急预案，报监理单位审批后实施。 *、乙方应根据应急预案的要求，储备相应的应急物资，为救援人员配备符合要求的安全防护设备、设施，并接受监理单位和甲方的监督、检查。 *、乙方应制定年度演练计划并按计划组织演练，每季度至少组织一次消防应急演练，并结合项目实际情况每年度组织防汛、防台风、防地震、防疫、触电、高坠、物体打击、基坑坍塌等应急演练，提高事故、突发公共事件发生时的反应速度和处理能力，减少损失，降低不良社会影响。保留相关文字、影像资料。 （十）安全事故报告与调查处理 *、发生人员重伤以上安全事故、重大机械设备事故、火灾事故、食物中毒事故以及治安案件、群体性事件、环境保护事件、公共卫生事件等突发公共事件，乙方应立即以最快的方式通知总监理工程师、甲方项目负责人以及有关政府行政主管部门。并在事发*小时内将书面事故简报向总监理工程师、甲方报告。 *、在事故（突发公共事件）发生后，乙方应立即采取措施抢救伤员，防止事故损失扩大，同时保护好事故现场，并采取有力措施，消除或降低造成不良社会影响。 *、在事故（突发公共事件）发生后，根据严重程度或根据总监理工程师、甲方以及有关政府行政主管部门要求，乙方应局部或全面停工，检查、整改、消除存在的安全隐患，确保安全状态。 *、乙方应积极配合政府行政主管部门进行事故调查与处理。 *、由事故（突发公共事件）所导致的责任、经济损失以及工期损失由事故责任单位承担。若发生重大事故，给甲方造成重大经济损失和恶劣社会影响，甲方有权单方面终止履行合同，责任、经济损失由事故责任单位承担。 *、根据事故损失和造成的不良社会影响，甲方有权按合同约定（或甲方奖惩制度）向乙方索赔违约金。 五、安全违约金 若乙方在工程实施中，违反国家、地方相关安全生产法律、法规、规范以及本合同相关规定，甲方有权向乙方按如下规定收取违约金（具体金额由甲方确定）。 注：本罚则如有与合同条款：违约金标准不一致的，按处罚标准较高者执行。 （一）安全管理方面 *、乙方未按本合同约定设置独立安全监管部门，配备足够专职安全管理人员，乙方按不到岗人员每人、每日****元向甲方缴纳违约金。 *、项目存在安全隐患，甲方向乙方签发《安全隐患整改通知书》，没有正当理由但愈期不改的，乙方应按隐患每条、每次向甲方缴纳违约金****元；对于经甲方多次书面指出，但问题一直未得到有效整改，持续存在的，乙方应按隐患每条、每次向甲方缴纳违约金****—****元。 *、项目存在重**全隐患及严重安全违章，甲方向乙方签发《安全停工通知书》，要求局部停工整改的，乙方应向甲方缴纳违约金*万元/次；要求全面停工整改的，乙方应向甲方缴纳违约金*万元/次。 *、对于甲方向乙方签发的《安全隐患整改通知书》、《安全停工通知书》、监理单位向乙方签发的《监理通知》、《工作联系单》，乙方应按时予以反馈，否则乙方应按每单、每次向甲方缴纳违约金****元。 *、乙方应服从监理单位合理的安全监管行为，对于监理单位发出的《监理通知》、《工作联系单》中指出的安全隐患应积极整改，无合理理由拖延不改的，乙方应按隐患每条、每次向甲方缴纳违约金****元。 *、因乙方安全管理不力，被政府相关管理部门通报批评、媒体曝光、停工等，对本工程和甲方声誉造成不良影响的，经核实，每次通报、曝光事件，乙方向甲方缴纳违约金*万—*万元。 *、乙方未严格按照“***建筑施工安全生产标准化管理优良工地”要求落实，若未取得“***建筑施工安全生产标准化管理优良工地”称号，则文明施工增加费不予以计取，并应向甲方支付**万元违约金。 （二）安全事故、事件方面 *、本工程项目发生“较大事故”（死亡三人以上的事故），乙方负主要责任的，乙方承担由此引发的责任和经济损失，同时乙方向甲方缴纳**万-***万违约金。 *、本工程项目发生“一般事故”（造成*-*人死亡，或者*—**人重伤，或者***万元—****万元直接经济损失的事故，乙方负主要责任的，乙方承担由此引发的责任和经济损失，同时乙方向甲方缴纳*—**万元违约金。 *、本工程项目发生“一般事故”（造成*—*人重伤，或者**万元—***万元直接经济损失的事故），乙方负主要责任的，乙方承担由此引发的责任和经济损失，同时乙方向甲方缴纳*—*万元违约金。 *、本工程项目发生事故或事件，未造成人员伤亡，但造成不良社会影响（或被政府相关管理部门通报批评、媒体曝光、停工等），乙方承担由此引发的责任和经济损失，同时乙方向甲方缴纳*万—*万元违约金。 *、乙方负责保证所属员工的稳定，不得以任何原因发生冲击、围堵甲方、政府单位等群体事件，否则乙方承担由此引发的责任和经济损失，同时乙方向甲方缴纳*万—**万元违约金。 （三）对于乙方其他安全违规行为处罚措施视情节严重程度予以处理。 六、文明施工 （一）乙方应按照国家或地方、行业主管部门以及“***建筑施工安全生产标准化管理优良工地”要求落实文明施工管理措施。 （二）乙方应当遵守国家、地方有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。 （三）不管乙方是否通过依照ISO*****标准的环保体系的认证，乙方应在整个合同履约期内，依照ISO*****标准制定并实施相应的环保制度和措施。 （四）任何情况下，乙方应保证在永久工程和临时工程中不得使用任何对人体或环境有害的材料，也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂。所有施工材料必须使用符合环保要求的材料，确保建筑产品的环保安全。如因乙方违反此条款而引发的一切经济损失和安全责任由乙方负全责。 （五）一切所需的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由乙方负责办理全部施工工程手续，并承担相应责任。 三、如发生安全事故由承包人自行承担一切责任及费用。 四、本责任书经双方签字盖公章后生效。 发包人：（盖章）　　　　　　　　　 承包人：（盖章） 法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　　　　法定代表人（签字或盖章）： 或委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　或委托代理人（签字或盖章）： 年　　月　　日 附件**： 文明施工承诺书 为进一步提高建设工地文明施工水平，提升城*形象，本项目及相关承建单位承诺严格按照*住建局《***房屋*政工程施工扬尘管控工作指引》、管委会《安全文明施工十条》等要求配备相关设施。施工单位严格落实施工扬尘“七个***%”防治措施。*.施工现场***%封闭围挡；*.现场主要道路***%硬化；*.工地裸露砂土***%覆盖；*.运输车辆***%冲净和密闭；*.外脚手架***%安装密目式安全网；*.土石方***%湿法作业；*.未施工土地***%绿化。同时履行好以下职责。 *、编制扬尘防治专项实施方案，落实扬尘污染防治措施，扬尘防治专项方案应结合季节特点、不同施工阶段实际情况，进行动态调整。配置专职扬尘防治管理人员，落实施工现场扬尘治理及出入口车辆冲洗。 *、施工现场车辆冲洗要落实“三步法”（过水槽+冲洗喷淋+人工高压水枪找补冲洗），确实因场地受限等原因无法配备冲洗设备的，必须强化人工清洗力度，确保车辆“净车”出场。 *、每个项目需配备不少于*辆的洒水车。每天洒水不少于*次，并有专人负责，重污染天气相应增加洒水频次。 *、集中堆放的土方和裸露场地及时使用土工布或防尘网覆盖，并铺设牢固，拼接严密，或种植速生植物绿化。落实专人负责车辆、出入口地面冲洗，保证车辆净车出场，出入口无积尘。 *、委托有资质单位进行渣土运输作业，按规定路线及弃土点运输、弃土，签订相关运输协议，明确施工单位、运输单位相关扬尘管控责任，施工单位加强对渣土、建筑垃圾、砂石运输单位管理，督促做好车辆文明运输，全程不得跑冒滴漏；工程渣土、砂石、建筑垃圾应采用密闭式车辆运输，泥浆采用容器运输。 *、基坑、管道沟必须分区分段湿法开挖，场内临时堆放的土方，必须及时用土工布或防尘网覆盖。 *、如违反相关规定，自愿接受建设单位及相关部门的查处。 施工单位法定代表人（签字）： 施工单位（盖章）： 年 月 日 附件**： 扬尘及道路跑冒滴漏管控责任书 施工单位应严格按照*住建局《***房屋*政工程施工扬尘管控工作指引》、建管部《安全文明施工十条》的要求配备相关设施。严格落实施工扬尘“七个***%”防治措施。*.施工现场***%封闭围挡；*.现场主要道路***%硬化；*.工地裸露砂土***%覆盖；*.运输车辆***%冲净和密闭；*.外脚手架***%安装密目式安全网；*.土石方***%湿法作业；*.未施工土地***%绿化。 总承包单位责任如下： *、编制扬尘防治专项实施方案，落实扬尘污染防治措施，扬尘防治专项方案应结合季节特点、不同施工阶段实际情况，进行动态调整。配置专职扬尘防治管理人员，落实施工现场扬尘治理及出入口车辆冲洗。 *、施工现场车辆冲洗要落实“三步法”（过水槽+冲洗喷淋+人工高压水枪找补冲洗），确实因场地受限等原因无法配备冲洗设备的，必须强化人工清洗力度，确保车辆“净车”出场。 *、每个项目需配备不少于*辆的洒水车；*政工程每*公里至少配备*辆洒水车。每天洒水不少于*次，并有专人负责，重污染天气相应增加洒水频次。 *、集中堆放的土方和裸露场地及时使用土工布或防尘网覆盖，并铺设牢固，拼接严密，或种植速生植物绿化。落实专人负责车辆、出入口地面冲洗，保证车辆净车出场，出入口无积尘。 *、委托有资质单位进行渣土运输作业，按规定路线及弃土点运输、弃土，签订相关运输协议，明确施工单位、运输单位相关扬尘管控责任，全程不得跑冒滴漏；工程渣土、砂石、建筑垃圾应采用密闭式车辆运输，泥浆采用容器运输。 *、基坑、管道沟必须分区分段湿法开挖，场内临时堆放的土方，必须及时用土工布或防尘网覆盖。 施工单位法定代表人（签字）： 施工单位（盖章）： 年 月 日 附件**： 项目主要材料（设备）品牌表 序号 材料、设备名称 品牌、厂家要求 备注 水电部分 * 电线、电缆 中大元通、**启超、中策杭缆、**万马 * 照明灯具 三雄极光、雷士、欧普 * 开关插座、接线盒 正泰、鸿雁、德力西、TCL * 钢塑复合管、镀锌钢管、焊接钢管 金洲、**华岐、友发、利达 * PPR管、UPVC排水管、PVC电工管 联塑、中财、公元、伟星 * 无缝钢管 金洲、**华岐、友发、利达 * 节能灯 三雄极光、雷士、欧普 * 配电箱内电气元器件 正泰、德力西、人民电器、鸿雁 * 阀门 沪工、凯工、**良工 ** 配电箱成套 正泰、德力西、人民电器、鸿雁 ** 水泵 **凯泉、****、新界、**连成、 **熊猫 含潜水泵、交频供水设备、消防水泵 ** 供热设备 **凯泉、****、新界、**连成、 **熊猫 含空气泵、热水泵、热水箱、回水泵、加热器、膨胀罐、电控柜 ** 充电桩 普天、南瑞、万马、**依威 ** 泛光景观照明灯具 **英捷、光智谷、爱克莱特 ** 防火门监控系统 **零线、**崇正零和、**月波电气 ** 雨水回收系统 **莱多、**中沃、**、威文 智能化部分 ** 视频监控、网络设备 大华、华为、海康威视、宇视 ** 光纤 烽火、中科光电、清华同方、华为 ** 电子巡更 海康威视、华为、宇视 ** 门禁系统 海康威视、华为、宇视 ** 停车场管理系统 捷顺、大华、**富士、**红门 ** 公共广播系统 奥伟达、迪赛思、首音、**恒为、**三州、小犇科技 ** 楼宇设备自控系统 西门子、霍尼韦尔、江森 ** 智能照明系统 邦奇智能、维肯智能、爱瑟菲 ** 电梯五方对讲系统 亚希、丽泽、速宾 ** UPS主机 施耐德、台达、华为 消防部分 ** 自动火灾报警 **海湾、北大青鸟、**、**安、**利达 ** 消防电源监控、电气火灾监控系统 泛海三江、**海湾、**利达 ** 喷头、湿式报警阀、信号阀、水流指示器等喷淋设备 **恒安、**建安、**消防器材 ** 消火栓、消火栓箱、灭火器、水泵接合器 川消、萃联（中国）、龙威、天广消防 ** 镀锌钢板风管 宝钢、马钢、首钢 ** 复合风管 钱江、奥特森、赢胜 ** 抗震支架 **置华、**连翔五金、**美益方、**高得汇 ** 消防接合器、消火栓 金盾、**、恒热、**特富、**中正 ** 防火卷帘门 **、**、**、金盾 设备部分 ** 电梯 日立、**三菱、蒂森克虏伯、**奥的斯、通力 梯门满足消防验收要求 ** 风机 **上风、**浙风、**明新 土建部分 ** 防水卷材、防水涂料 **雨虹、科顺、卓宝 国标 ** 内墙涂料（胶漆、防霉涂料）（腻子选用同品牌） 多乐士、立邦、华润、亚士 国标 ** 外墙涂料（仿石涂料、真石漆、弹性涂料）（腻子选用同品牌） 立邦、多乐士、亚士、华润 国标 ** 环氧地坪漆/耐磨地坪漆 秀珀、欧标、华特 ** 钢质防火门 步阳、王力、盼盼、欧派 国标 ** 烤漆门 欧派、步阳、美心、盼盼、顾家、圣凯斯 国标 ** 玻璃 南玻、耀皮、信义 国标 ** 防滑砖（地面、墙面） 冠珠、诺贝尔、马可波罗、东鹏 国标 ** 铝型材、铝方通 兴发、亚铝、凤铝、中铝 国标 ** 结构胶 之江、硅宝、** 国标 ** 密封胶、耐候胶 之江、**、硅宝 国标 ** 幕墙钢龙骨（热镀锌） **沙钢、**永钢、***钢铁、宝钢 国标 ** 铝合**窗五金配件 坚朗、雅洁、汇泰龙 国标 注：*.为了保证工程质量，招标人在编制招标控制价时充分参考了以上品质较好的材料和设备品牌，投标人报价时须充分考虑，履约时不得降低材料及设备的品质。承包人在履行合同时，可选用以上参考的材料及设备，也可选用参照或相当于参考的材料设备品牌技术标准的材料及设备，在选用参照或相当于参考的材料设备品牌技术标准的材料及设备前，须将相关证明材料报全过程咨询人及发包人审核、同意。 第五章 工程量清单编制 （一）工程量清单编制须按《**省建设工程计价规则》（****版）实施，所采用的表格格式如下（具体详见附件）： 招标工程量清单封面 招标工程量清单扉页 编制说明 分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 其他项目清单与计价汇总表 暂列金额明细表 材料（工程设备）暂估单价及调整表 专业工程暂估价表 专项技术措施暂估价表 计日工表 总承包服务费计价表 主要工日一览表 发包人提供材料和设备一览表 主要材料和工程设备一览表 主要机械台班一览表 （二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。 （三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高投标限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。 （四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。 （五）工程量清单计价相关事项依据《**省建设工程计价规则》（****版）实施。 （六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。 附：*.招标工程量清单封面（格式） *.招标工量清单扉页（格式） *.招标工量清单编制说明（格式） *.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。 附件*： 招标工程量清单封面 工程 招标工程量清单 招 标 人： （单位盖章） 造价咨询人： （单位盖章） 年 月 日 附件*： 招标工程量清单扉页 工程 招标工程量清单 招 标 人：造价咨询人： （单位盖章） （单位盖章） 法定代表人 法定代表人 或其授权人：或其授权人： （签字或盖章） （签字或盖章） 编 制 人：复 核 人： （造价工程师签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章） 编 制 时 间： 年 月 日 编 制 时 间： 年 月 日 附件*： 编制说明 工程名称： 第 页 共 页 工程概况：建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、层数、结构形式、定额（计划）工期、质量目标、施工现场情况、自然地理条件、环境保护要求等。 编制依据：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。 采用（或经合同双方批准、确认）的施工组织设计。 综合单价需（或已）包括的风险因素、范围（幅度）。 采用的计价、计税方法。 其他需要说明的问题。 注：*.工程概况须根据不同专业工程特征要求进行表述； *.必要时有关工程内容、数量、数据、工程特征等可列表表示； *.不同计价阶段应列明相应阶段涉及量、价、费的计价依据及取定标准。 第六章图纸 （内容由招标人提供） 第七章技术标准和要求 第七章 技术标准和要求 *.工程说明 *.* 工程概况 l.*.* 本工程基本情况如下：详见招标公告 。 *.*.* 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：详见招标公告 *.* 现场条件和周围环境 *.*.* 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况。 *.*.*承包人被认为已在本工程投标阶段自行踏勘现场时和从本图纸中充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 *.*资料和信息的使用 *.*.*合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。 *.承包范围 *.*承包范围 *.*.*承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下：/ 。 *.*.* 承包人自行施工范围的工作界面划分如下：/ 。 *.工期要求 *.* 合同工期 本工程项目合同期限在合同协议书中载明。 *.* 关于工期的一般规定 *.*.* 承包人在施工组织设计中应当制定相应的维修工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。 *.*.* 承包人在投标函中所承诺的工期应当包括实施并完成规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。 *.质量要求 质量标准：本工程项目要求的质量标准为：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准一次性验收合格，确保创“**杯”优质工程要求。 *.适用规范和标准 *.* 适用的规范、标准和规程 *.*.*除合同另有约定外，本工程采用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。国家、行业及地方现行施工验收及施工安全技术规范.规范的获得由投标人自行解决。在合同履行期间，若标准或规范有修改或重新颂布，承包人应遵照执行。 *.*.*构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。 *.*.* 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。 *.* 特殊技术标准和要求 *.*.* 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。 *.招标人对项目主要施工管理人员的基本配备数量及资格要求： 序号 岗位 提供证书人数（人） 资格要求 * ★项目负责人 * 具备建筑工程二级及以上注册建造师、“三类人员”B类证书 * 项目技术负责人 * 具备建筑工程相关专业工程师及以上技术职称 * ★安全员 * 具备“三类人员”C类证书 * 施工员 * 具备相关职业资格证书（建筑专业*人，安装专业*人，*政专业*人) * 质量员 * 具备相关职业资格证书 * 资料员 * 具备相关职业资格证书 * 材料员 * 具备相关职业资格证书 * 造价员 * 一级注册造价工程师（土建、安装专业各*人） 备注 *.以上人员均不得互相兼任。 *.以上带★人员在投标时根据拟派情况填写，其他人员可在中标后签订合同前确定。 *.以上无★人员在中标后签订合同前按招标文件要求填报，经招标人审批同意后作为派驻项目管理机构成员。 *.以上带★人员投标时须提供（****年**月至投标截止时间止任意连续三个月）有效的社保证明（加盖单位所属社保机构印章）；无★人员在合同签订时须提供签订合同止前一个月的有效的社保证明（加盖单位所属社保机构印章）； 以上人员社保由投标人分公司（非独立法人）缴纳的也予以认可，退休聘用人员须提供劳务合同和退休证明，但截至投标截止日已年满**周岁的不得配备。 第八章投标文件格式 目录 一、总封面 二、商务标封面 三、投标函 四、投标函附录 五、工程量清单报价 六、技术标封面 七、施工组织设计 八、资信标封面 九、投标人基本情况表 十、项目管理班子配备情况 十一、业绩汇总表（评分业绩的汇总） 十二、投标承诺书 十三、附件业主证明 十四、资格审查资料封面 十五、投标保证金 十六、投标保函 十七、促进农民就业承诺书 十八、法定代表人身份证明 十九、授权委托书 一、总封面 建设工程施工投标文件 招标编号： 工程名称： 投标人： （单位盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月日 二、商务标封面 施工投标文件 （封面） 工程名称： 投标文件内容：投标文件商务标格式 投标人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月日 三、投标函 （招标人名称）： *.我方己仔细研究了贵方的招标编号为的（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，项目负责人，身份证号码，工期个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，履行所有的义务，工程质量达到。 *.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 *.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清单汇总报价不一致的，以投标函报价为准。 *.我方已按招标文件要求提交投标保证金。 *.如我方中标： （l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。 （*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 （*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 （*）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。 *.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第*.*.*项规定的任何一种情形。 *.（招标人可补充其他说明）。 投标人：（单位盖章） 法定代表或委托代理人：（签字或盖章） 联系人： 联系地址： 电话： 邮编： 年月日 四、投标函附录 序号 项目内容 合同条款号 约定内容 优于招标条件（如有） * 履约担保 银行保函金额 履约担保书金额 按照招标文件要求 * 施工准备时间 按照招标文件要求 * 误期违约金额 按照招标文件要求 * 误期赔偿费限额 按照招标文件要求 * 提前工期奖 按照招标文件要求 * 创优质工程（如有） 按照招标文件要求 * 工程质量违约金最高金额 按照招标文件要求 * 预付款金额 按照招标文件要求 * 预付款保函金额 按照招标文件要求 ** 进度款付款金额 按照招标文件要求 ** 竣工结算款付款时间 按照招标文件要求 ** 保修期 按照招标文件要求 五、工程量清单报价 （一）投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规范》；省、*建设主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；本企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；*场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。 （二）投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。 投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的编制依据；对投标工期、质量、安全、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。 （三）投标报价应按照以下原则计价： *.分部分项工程项目清单费用 （*）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。 （*）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容可自主确定或按省级建设主管部门颁发的计价依据确定。 （*）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂估价的材料，投标人按暂估的单价计入综合单价。暂估价的材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应该在投标文件报价说明中明确该材料的损耗率。 （*）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设主管部门颁发的计价依据计算。 投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价可参照省建设主管部门颁发的计价依据和相关取费计价文件规定由投标人自主确定。 （*）综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅度由投标人自主确定。 *.措施项目清单费用 （*）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标人可补充措施项目并报价。 （*）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设主管部门发布的计价依据。 （*）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。 （*）并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补充措施项目。 （*）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行。 安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。安全文明施工基本费投标报价不得低于建设主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限计算值。 （*）投标人措施项目各分项之间不得重复报价。 *.其他项目清单费用 （*）暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要求的，投标人不需要作出报价。 （*）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。 *.规费、税金 规费、税金按省建设主管部门颁发的计价规则内容和计费标准计算报价。省、*政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。 规费费率不得低于现行标准费率的**%； 税金作为不可竞争费用，投标税率必须与现行规定相符； （四）投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。 工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。 投标人应根据自己的企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价规则向招标人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。 （五）清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整： *.大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准； *.合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错误的除外； *.合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合计）金额。 （六）根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定： *.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托具有相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价的咨询合同书等。 *.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件。 附： 工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）： *.工程量清单及计价表： 投标报价封面 投标报价扉页 编制说明 投标报价费用表 单位（专业）工程投标报价费用表 分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表 综合单价计算表 综合单价工料机分析表 施工组织措施项目清单与计价表 其他项目清单与计价汇总表 暂列金额明细表 材料（工程设备）暂估单价及调整表 专业工程暂估价表 专项技术措施暂估价表 计日工表 总承包服务费计价表 主要工日一览表 发包人提供材料和设备一览表 主要材料和工程设备一览表 主要机械台班一览表 *.根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。 投标报价封面 工程 投 标 报 价 投 标 人：（单位盖章） 年 月 日 投标报价扉页 投 标 报 价 招 标 人： 工 程 名 称： 投标总价（小写）： （大写）： 投 标 人：（单位盖章） 法定代表人 或其授权人：（签字或盖章） 编 制 人： 年 月 日 编制说明 工程名称： 第 页 共 页 投标报价费用表 工程名称： 第 页 共 页 序号 工程名称 金额（元） 其中：（元） 备注 暂估价 安全文明 施工基本费 规费 税金 * ××单项工程 *.* ××单位工程 *.*.* ××专业工程 ··· *.* ××单位工程 *.*.* ××专业工程 ··· * ××单项工程 *.* ××单位工程 *.*.* ××专业工程 ··· *.* ××单位工程 *.*.* ××专业工程 ··· 合计 注： *.本表适用于建设工程项目或单项工程招标控制价或投标报价的汇总。 *.暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价不含发包人单独发包的专业工程暂估价。 单位（专业）工程投标报价费用表 工程名称： 第 页 共 页 序号 费用名称 计算公式 金额 （元） 备注 * 分部分项工程费 ∑（分部分项工程量×综合单价） 其中 *.*人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） * 措施项目费 （*.*+*.*） *.* 施工技术措施项目费 ∑（技措项目工程量×综合单价） 其中 *.*.*人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费） *.* 施工组织措施项目 ∑计费基数×费率 其中 安全文明施工基本费 ∑计费基数×费率 * 其他项目 （*.*+*.*+*.*+*.*） *.* 暂列金额 *.*.*+*.*.*+*.*.* *.*.* 其中 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 *.*.* 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 *.*.* 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 *.* 暂估价 *.*.*+*.*.*+*.*.* *.*.* 其中 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计（或计入综合单价） *.*.* 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 *.*.* 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 *.* 计日工 ∑计日工（暂估数量×综合单价） *.* 施工总承包服务费 *.*.*+*.*.* *.*.* 其中 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） *.*.* 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 * 规费 （计算基数×费率） * 增值税 （计算基数×税率） 投标报价合计 *+*+*+*+* 注： *.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 *.材料（工程设备）暂估单价已进入清单项目综合单价的，所含“暂估价”需在本表“分部分项工程”、“措施项目（施工技术措施项目）”的对应栏目填写，“其他项目”栏目内不再汇总。 *.专业工程暂估价内不含发包人单独发包的专业工程暂估价。 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表 单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 金 额（元） 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 本页小计 合 计 注： *.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。 *.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内。 综合单价计算表 单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页 清单 序号 项目编码 （定额编号） 清单（定额） 项目名称 计量 单位 数量 综 合 单 价（元） 合 计 （元） 人工 费 材料 （设备） 费 机械 费 管理 费 利润 小计 * （清单编码） （清单名称） — （定额编号） （定额名称） — ······ ······ 合 计 注：本表中涉及的计费标准请填入以下公式括号内： 管理费=（计算基数名称）×（费率）、利润=（计算基数名称）×（费率） 综合单价工料机分析表 单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页 项目编码 项目名称 计量单位 清单综合单价组成明细 序号 名称及规格、型号 单位 数量 单价 （元） 其 中 合价（元） 其 中 暂估单价（元） 暂估合价（元） * 人 工 一类人工 — — 二类人工 — — 三类人工 — — 人工费小计 * 材料 （工程设备） 其他材料费 材料（工程设备）费小计 * 机 械 — — — — — — 机械费小计 * 工料机费用合计（*+*+*） * 管理费 （计费基数×费率） — * 利润 （计费基数×费率） — * 综合单价（*+*+*） — 注：*.本表为分部分项及施工技术措施综合单价分析通用表。 *.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏并计算对应的“暂估合价”。 施工组织措施项目清单与计价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目编号 项目名称 计算基础 费率 （%） 金额 （元） 调整 费率 （%） 调整后 金额（元） 备注 * 安全文明施工费 *.* 安全文明施工基本费 *.* 标化工地增加费 * 提前竣工增加费 * 二次搬运费 * 冬雨季施工增加费 * 行车、行人干扰增加费 * 其他施工组织措施费 合 计 注：*.第*.*项工程招投标阶段在其他项目暂列金内计列，竣工结算时按合同约定计算。 *.“其他施工组织措施费”在计价时须列出具体费用名称。 *.工程结算时按合同约定调整费率和金额。 其他项目清单与计价汇总表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注 * 暂列金额 *.* 标化工地增加费 — *.* 优质工程增加费 — *.* 其他暂列金额 * 暂估价 *.* 材料（设备）暂估价 *.* 专业工程暂估价 *.* 专项技术措施暂估价 — * 计日工 * 总承包服务费 * （索赔与现场签证） — 合 计 — 注：*.工程结算时第*.*项、第*.*项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。 *.工程结算时第*.*项在施工技术措施项目计价表内计列。 *.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价。 *.索赔与现场签证在工程结算期计列。 暂列金额明细表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注 * 标化工地增加费 * 优质工程增加费 * 其他暂列金额 *.* *.* *.* 合 计 — 注：*.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 *.工程结算时序号第*、第*项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。 材料（设备）暂估单价及调整表 单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 材料（工程设备） 名称、规格、型号 计量单位 数量 暂估（元） 确认（元） 差额±（元） 备注 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价 合 计 注：*.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应 将上述材料、设备计入相应的工程量清单综合单价报价中。 *.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。 专业工程暂估价表 单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注 合 计 注：*.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。 *.结算时按合同约**算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内列计。 专项技术措施暂估价表 单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注 合 计 注：*.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。 *.结算时按合同约**算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。 计日工表 单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页 编号 项目名称 单位 暂定 数量 实际数量 综合单价（元） 合价（元） 暂定 实际 一 人 工 * （按需要填报人工等级或工种名称） 人 工 小 计 二 材 料 * 材 料 小 计 三 施 工 机 械 * 施工机械小计 总 计 注：*.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标报 价时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 *.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，计列内容不得重复计价。 总承包服务费计价表 单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元） * 发包人单独发包专业工程 *.* *.* * 发包人提供材料（设备） *.* *.* 合 计 — — — 注：*.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 *.工程结算时本表各项目价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。 主要工日一览表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 工日名称（类别） 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： “工日名称（类别）”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充或减 少内容； “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。 发包人提供材料和设备一览表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 材料（设备）名称、规格、型号 单位 数量 单价 （元） 交货 方式 送达 地点 备注 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。 主要材料和设备一览表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： “名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整； “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标 人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。 主要机械台班一览表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 机械名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： “机械名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充； “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。 六、技术标封面 施工投标文件 （封面） 工程名称： 投标文件内容：投标文件技术标格式 投标人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 七、施工组织设计 *.投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳**、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。 *.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。 表* 拟投入的主要施工机械设备表； 表* 劳**计划表 表* 计划开、竣工日期和施工进度网络图； 表* 施工总平面布置图及临时用地表； 表* 拟投入的主要施工机械设备表 序号 机械或 设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率（KW） 生产 能力 用于施工部位备注 表* 劳**计划表 按工程施工阶段投入劳**情况 单位：人 注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳**计划表。 本计划表是以每班八小时工作制为基础的。 表* 计划开、竣工日期和施工进度网络图 投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。 施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。 施工进度计划应与施工组织设计相适应。 表* 施工总平面布置图及临时用地表 *.施工总平面布置图 投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。 *.临时用地表 用途 面积（平方米） 位置 需用时间 合计 注：（*）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。 （*）若本表不够，可加附页。 八、资信标封面 施工投标文件 （封面） 工程名称： 投标文件内容：投标文件资信标 投标人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 九、投标人基本情况表 表* 投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 投标责任人（法律责任人），不填写的一切责任由法定代表人承担 投标直接责任人员 电话 身份证号 住址 投标直接责任主管人员 电话 身份证号 住址 组织结构 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数： 企业资质等级 其中 项目负责人 营业执照号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技工 经营范围备注 附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。 投标人：（盖章） 投标人法定代表人：（签字或盖章） 十、项目管理班子配备情况 表* 项目管理班子配套情况表 表* 项目负责人简历表 表* 项目技术负责人简历表 表* 项目管理班子配备情况辅助说明资料 表* 项目管理班子配备情况表（明标） 工程名称： 职务 姓名 职称 上岗资格证明 已承担在建工程情况 证书 名称 级别 证号 专业 原服务单位 项目数 主要项目名称 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 表* 项目管理班子配备情况表 工程名称： 职务 姓名 职称 上岗资格证明 已承担在建工程情况 证书名称 级别 证号 专业 原服务单位 项目数 主要项目名称 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 表* 项目负责人简历表 姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 参加工作时间 从事项目负责人年限 项目负责人资格证书编号 在建和已完工程项目情况 建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 表* 项目技术负责人简历表 姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 参加工作时间 从事技术负责人年限 资格证书名称及编号 在建和已完工程项目情况 建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 表* 项目管理班子配备情况辅助说明资料 注：*、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。 *、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附 十一、业绩汇总表（评分业绩的汇总） 表* （一）业绩汇总表（评分业绩的汇总） 序号 该业绩证明 对象 项目名称 建设单位 （项目业主） 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 提交证明材料内容 在投标文件的位置 * 例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等 例如：XX工程等 例如：XX公司或指挥部等 例如：X年X月X日完成，长度或深度X米等 例如：施工合同或中标通知书等 例如：投标文件第X页 * …… 备注：不录入此表的不作为评审依据。 十二、投标承诺书 （招标人名称） ： 本公司已详细阅读（工程名称及招标编号） 招标文件，自觉遵守中华人民**国、**省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑*场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下： *.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。 *.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。 *.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（或制作码、创建码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。 *.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。 *.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。 *.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。 *.承诺我单位在投标前，及时维护更新“**省建筑*场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。 *.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件在“**省建筑*场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理。 *.承诺本招标文件要求的人员和我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。 **.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单(严重违法失信企业名单、联合惩戒名单)或限制参加投标。 **.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在变更之日起六个月之内将不参与**省行政区域范围内工程投标。 **.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人（身份证号码：，联系手机号码：（必须为本人实名办理的手机号码） ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表 （身份证号码：联系手机号码：（必须为本人实名办理的手机号码） ），上述人员承诺承担相应的法律责任。 **.其他： （*）认可本次招标项目推荐委员会确定的正式投标人，并对正式投标人产生的结果无异议； （*）（招标人可根据实际情况增加相应的条款） 。 **.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。 本人拟派项目负责人（签字）： 对所在单位参与本次投标知情,投标中使用的本人相关业绩真实有效。 法定代表人（签字或盖章）： 投标人（单位盖章）： 年 月 日 十三、附件业主证明 附件： 业主证明 ***慧富企业管理有限公司： 我单位已仔细阅读“业主开证明须知”，我单位现证明（投标人全称） 的以下业绩并对证明内容及数据的真实性负责。 项目名称 施工单位名称 单个合同公共建筑面积 项目类型 项目负责人 业主单位全称及详细地址 联系人及手机号码 业主单位固定座机电话号码 是/否公共建筑项目 业主单位（盖章） 年 月 日 业主开具证明须知：如业主证明存在虚假、伪造等不实内容，影响评标结果的，将通过法律途径追究业主单位责任。 证明材料：须同时提供证明材料：①带网址的项目招标公告网页截图或业主证明②中标通知书③施工合同（或工程总承包合同）④竣工验收证明材料【五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或**（设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的竣工验收证明材料】。业绩时间以竣工验收证明材料上最晚的落款时间为准，项目类型（指公共建筑工程）以带网址的招标公告网页截图为准，若带网址的招标公告网页截图无法提供或不能体现项目类型（指公共建筑工程）的，需提供业主证明原件（详见投标文件格式“业主证明”格式）。建筑面积以施工合同（或工程总承包合同）与竣工验收证明材料上的建筑面积较小值为准，如施工合同（或工程总承包合同）和竣工验收证明材料都无法体现建筑面积的，需提供业主证明（详见附件业主证明格式）。如投标人提供的业绩是作为联合体成员完成过的，则须提供明确由投标人承担施工工作的联合体协议书且能体现投标人承担施工建筑的面积，否则不予认可。以上材料需要提供加盖公章的原件扫描件（或加盖公章的复制件）编入投标文件，未按要求提供的，不予计分。 十四、资格审查资料封面 施工投标文件 （封面） 工程名称： 投标文件内容：投标文件资格审查资料 投标人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期：年月日 十五、投标保证金 *、提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用，从投标人基本账户转出凭证。应提供附件*、附件*。 附件*.购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用凭证。（加盖公章） 附件*.基本户开户许可证、基本存款账户信息等银行出具的相关基本账户证明。（加盖公章） *、联保资金支付的无需提供证明，若有异议，以监管部门（保证金室）确认为准。 十六、投标保函 （格式供参考） 编号： 致 招标人 ： 鉴于：（以下简称“投标人”）根据贵方发出的编号为的招标文件拟向贵方投标承接项目。根据招标文件，投标人需向贵方提交投标保函。 根据投标人的申请，我行（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过______（币种）元（大写）的投标保函（下称“本保函”）。 一、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的书面付款通知次日起十个工作日内在担保金额内按照付款通知要求支付，书面付款通知即为付款要求之单据，无须提交其他证明文件。 付款通知应满足以下要求： *.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章； *.载明投标人存在下列投标保证金不予退还情形之一： （*）投标截止后在投标有效期内撤销投标文件； （*）中标后，在招标文件规定的时间内无正当理由不与受益人订立合同，或签订合同时向受益人提出附加条件； （*）中标后不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函（保险） ； （*）存在招标文件规定的不予退还投标保证金的其他情形。 *.载明要求支付的金额及付款方式； *.付款通知必须在本保函有效期内到达以下地址：__________ 。 二、本保函一经开立即生效，有效期自开立之日起至年 月 日止。 三、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。 四、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。 五、本保函适用中华人民**国法律，受中华人民**国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方可向保证人住所地有管辖权的法院提起诉讼。 保证人：（签章） 开具日期：年月日 十七、促进农民就业承诺书 为促进农民就业，实现“农民增收、共同**”目标，根据***人民政府办公室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同**的若干意见》(衢政办发〔****〕*号 )要求，本公司承诺： 如果我司中标，我公司将制订并落实施工现场用工实名管理制度，编制施工现场务工人员花名册，登记农民工姓名、身份证号码信息，保证本地农民用工数量不低于计划用工数的**%以上。如有违反，本公司愿意承担违约责任，以及由此可能追究的行政责任。 投标人(单位公章): 法定代表人(盖章): 年 月 日 十八、法定代表人身份证明 单位名称： 地 址： 姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。 附 法定代表人身份证正面复印件粘贴处 法定代表人身份证背面复印件粘贴处 特此证明。 投标人：（单位盖章） 日 期：年月日 十九、授权委托书 本授权委托书声明：我（姓名） 系（投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托（姓名） 在年月 日至年月日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加工程 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认，并承诺诚信投标。 代理人无权转委托。特此委托。 附 代理人身份证正面复印件粘贴处 代理人身份证背面复印件粘贴处 投标人（单位盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 日期：年月日