招标文件-R22022地块成品支架安装工程

正文内容

R*****地块建设项目成品组合支架安装工程 招标文件 招 标 人：**八建集团有限公司 招标代理人：**建达全过程工程咨询有限公司 ****年*月**日 目 录 招标文件备案表 第一章 投标人须知及投标人须知前附表 第二章 评标办法（合理低价法） ** 第三章 招标需求 ** 第四章 合同 ** 第五章 投标文件格式 ** 招标文件备案表 编制人：吴小松 日 期：****年月 日 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：****年月 日 招标人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：****年月 日 第一章 投标人须知及投标人须知前附表 一、投标人须知前附表 项号 内 容 说 明 与 要 求 * 工程名称 R*****地块建设项目成品组合支架安装工程 * 建设地点 青年中**，学海路西，山港**，规划道** * 建设规模 本项目招标控制价*******.**元。 * 质量标准 合格 * 工期 ***个日历天，具体开工日期以监理单位签发的开工令为准。 * 资金来源 自筹 * 招标内容 施工图所示R*****地块建设项目成品组合支架安装工程（详见工程量清单） * 工程报价方式 固定单价报价 * 投标有效期 **日历天(从投标截止之日算起) ** 投标担保金额 投标保证金金额：人民币***** 元整 递交形式：银行转账或现金。采用银行转账形式的，入账凭证在开标时和投标文件同时递交。 账号：******************** 开户名：**八建集团有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司**分行 联系电话：****-******** ** 提交疑问材料 时间及方式 投标人如对招标公告、招标文件等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在****年*月**日**时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至招标人指定邮箱：***********(不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人于****年*月*日** 时前将解答内容（若有）以电子文档上传至“**轨道置业有限公司（http://www.gcid.cn/）网站”，请各潜在投标人在“**轨道置业有限公司（http://www.gcid.cn/）网站”自行下载。 ** 踏勘现场 详见招标文件。 ** 招标控制价 本工程招标控制总价：*******.** 元（含税） ** 投标文件份数 纸质投标文件，正本壹 份，副本叁 份。 ** 投标文件提交地点及截止时间 *．投标文件递交的截止时间：****年*月*日**时**分； *．递交地点：***青年中路***号国城生活广场A座*楼会议室，如有变动另行通知。 ** 开 标 开标时间：****年*月*日**时**分； 开标地点：***青年中路***号国城生活广场A座*楼会议室，如有变动另行通知。 ** 评标委员会 评标委员会由招标人依法组建。 ** 履约担保金额 履约保证金数额：合同价款的*%，提交方式：转账或保函。中标人须在中标通知书发出后*日内（如以保函形式递交的，则在**日内）交齐履约担保金后根据招标文件的要求签订服务合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。 ** 招标单位 单位名称：**八建集团有限公司 地 址：***青年中路***号国城生活广场A幢三楼 联 系 人：章工 联系电话：****-******** ** 招标代理 单位 单位名称：**建达全过程工程咨询有限公司 地 址：***世纪大道**号恒隆国际B座**楼　 联 系 人：吴小松 电 话：*********** 电子邮箱：*********** 监督管理：纪检监督电话：****-******** 二、投标须知 （一）总 则 *、项目说明 *.*本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）。 *.*本项目招标依据为《中华人民**国招标投标法》、（原）国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、《**省招标投标管理条例》等有关法律法规及规定。通过公开招标的方式择优选定施工单位。 *、 招标内容和范围、时间要求 *.*本次招标的内容和范围见前附表； *.*本项目服务周期要求见前附表。 *、资金来源 *.*本工程资金来源见前附表。 *、投标人资格要求 *.*企业的资质：具有合格独立法人资格的企业，具有独立承担民事责任的能力；具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且具有有效安全生产许可证。 *.*拟派项目负责人：具有机电工程专业二级及以上注册建造师，且具有有效的建筑施工企业项目负责人安全考核合格证（B证）。 注：①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办*〔****〕**号)的规定，自****年*月*日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。若投标人拟派项目负责人为一级建造师，则须提供符合建办*(****)**号文件要求的电子注册证书，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书或未手写签名或手写签名与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,视为项目负责人的资格不符合要求。 ②本工程投标人拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册结二级注册建筑师、构工程师注册证书电子证照换发的公告》（(****)第**号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。 *.*投标人参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； *.*提供投标人与项目负责人签订的劳动合同； *.*投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态的。 *、投标费用 *.*投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 *.*本项目招标文件费***元，于递交投标文件时同时递交给代理单位。 (二)招标文件 *、招标文件的组成 *.*招标文件包括下列内容： 第一章：投标人须知及投标人须知前附表 第二章：评标办法 第三章：招标需求 第四章：合同条款 第五章：投标文件格式 *.*根据本章第*、*款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过**轨道置业有限公司（http://www.gcid.cn/）网站随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。 *、招标文件的澄清 *.*投标人从**轨道置业有限公司（http://www.gcid.cn/）网站下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。 *.*招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在****年*月**日**时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至招标人指定邮箱：***********(不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人于****年*月*日** 时前将解答内容（若有）以电子文档上传至“**轨道置业有限公司（http://www.gcid.cn/）网站”，请各潜在投标人在“**轨道置业有限公司（http://www.gcid.cn/）网站”自行下载。 在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。 *.*招标文件的澄清答疑将在*.*规定的时间前，在**轨道置业有限公司（http://www.gcid.cn/）网站向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。 *、招标文件的修改 *.*招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经**轨道置业有限公司（http://www.gcid.cn/）网站向所有投标人公示。 *.*招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足*天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理**递交投标文件的截止日期。 *.*本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以**轨道置业有限公司（http://www.gcid.cn/）网站上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期不一致时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看**轨道置业有限公司（http://www.gcid.cn/）网站中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。 *.*根据《**省房屋建筑和*政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。 *.*异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。 (三) 投标文件 *、投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。 **、本工程投标文件由资格审查文件包、商务标包两部分组成，具体应包括以下内容： **.*资格审查文件包包括内容： （*）法定代表人身份证明书； （*）授权委托书(如有授权)； （*）有效的企业法人营业执照（副本）、资质证书、安全生产许可证； （*）承诺书； （*）提供项目负责人的建造师证书、项目负责人安全考核合格证（B证）以及劳动合同； （*）诚信承诺书（格式见第五章）； （*）现场踏勘承诺函（格式见第五章）； （*）其他（如有）。 **.*商务标包包括内容： （*）投标函； （*）已标价工程量清单。 未尽之处具体详见第三章“评标办法”中的“资格审查必要合格条件标准”，前后矛盾的以第三章“评标办法”为准。 **、招标文件提供的投标文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。 **、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查文件、商务标分开装袋密封。 **、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。 **、投标有效期 投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。 **、投标保证金 **.*投标人应在提交投标文件的同时，提交前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。 中标人的投标保证金转为履约保证金（若不足部分按招标文件规定补齐），若中标人不与招标人订立合同的，则投标保证金不予退还并取消其中标资格。 特别提醒： （*）投标保证金递交形式，收款人、用途、汇款人等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。 （*）投标保证金必须由企业法人基本存款账户（现金形式除外）汇出，否则其投标文件不予接收。 （*）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金缴纳凭证，否则其投标文件招标人有权不予接收。 （*）凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。 **.*投标保证金退还 **.*.* 未中标单位的投标保证金在定标后予以退还。 **.*.* 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。 **.*.*.*投标人在投标有效期内撤回其投标文件； **.*.*.*投标人存在《**省房屋建筑和*政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔****〕*号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的； **.*.*.*不同投标人的投标文件，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。 **.*.*中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金： **.*.*.*放弃中标项目的； **.*.*.*拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的； **.*.*.*除不可抗力情况外不执行本招标文件条款的； **.*.*.*不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 **、踏勘现场 **.*投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。 **.*招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 **.*经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 **.*投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。 **.*投标人务必进行现场踏勘。如投标人未进行现场踏勘，则视为已充分了解本项目。 **.*涉及到勘察现场的联系方式：姚先生***********，卫先生***********。 联系地址：***青年中**，学海路西，山港**，规划道** **八建项目部办公室。 勘察现场时间：投标文件递交的截止时间前。 (四) 投标报价 **、本项目采用固定单价报价。 **.*投标人的投标报价，应是完成招标文件中的所有要求和合同条款上所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。 **.*投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、供水、天然气等*政基础设施及任何其他足以影响其提交设计及施工方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。 **.*投标人在投标报价时须充分考虑到施工期间各类建材的*场风险、施工机械进（退）场费、除规费、税金、安全文明施工措施费的政策性风险以外，其余结算时不作调整。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。承包人在投标时已仔细核对图纸、清单，并依据国家、省、*现行规范、规程、文件等报价，若招标时工程量清单中项目特征描述不清或未完整，但为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，工程结算时不再调整该子目的综合单价及措施费用，即发包人不为此类情形另外支付费用。 **.*投标报价编制要求 **.*.*投标人在确定投标报价时，应考虑合同中包含的所有风险、责任、等各项费用。 **.*.* 投标人在投标报价时须充分考虑施工期间的*场风险、国家政策性调整等其他一切风险。 **.*.*投标单位踏勘现场后根据实际情况结合施工设计图纸自行考虑在报价中，结算时一律不作调整。 **.*.*本工程施工期间涉及环保、消防、城*卫生、*政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。 **.*.*扬尘整治需符合相关主管部门的规定和要求，费用列入报价。 **.*.*本工程施工全过程贯彻执行《**省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》等相关规定。涉及相关费用投入，投标人在投标报价中自行考虑。 **.*.*根据建筑工人实名制等相关要求，各投标单位应充分考虑相关费用，包含在投标报价中，结算时不予调整。 **.*.*投标人在报价时应必须充分考虑招标人对主要材料设备等品牌的相关要求。 **.*.*其他未尽事宜在书面答疑中明确。 **.*投标人在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。 **、招标控制价 **.*本工程实行工程量清单招标，且编制招标控制价，并设置招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，将视其为无效投标处理。 **.*招标控制价编制依据： **.*.*本工程施工图及其工程量清单。 **.*.*《建设工程工程量清单计价规范》 (GB*****-****)、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB*****-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB*****-****）、苏建价（****）***号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）及其*本工程量计算规范的贯彻意见、《**省建筑与装饰工程计价定额》（****年）、《**省安装工程计价定额》（****年）、《建筑安装工程工期定额》（TY**-**-****）、《**省建设工程费用定额》（****年）、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后**省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔****〕***号）、省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价﹝****﹞***号）、省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告（〔****〕**号）、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（〔****〕**号）、省住房城乡建设厅关于印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知（苏建函价〔****〕***号）、**省、***现行相关计价文件、CR*****地块项目成品组合支架施工图及审图意见调整内容、编标过程中图纸疑问及回复、人工单价执行苏建函价（****）**号文、材料价参考《***工程造价信息》****年第*期执行，信息价缺项的材料价格参考当地*场询价。 **.*.*材料价格参考《***工程造价信息》****年第*期执行，信息价缺项的材料价格参考当地*场询价。 **.*.*本工程不可竞争费用项目及其费率见下表(%)： 序号 费用类别 费用名称 计费基数 安装 * 现场安全文明施工措施费 基本费 A+E-D *.*% * 标化增加费 A+E-D - * 扬尘污染防治增加费 A+E-D *.**% * 规费 社会保险费 A+B+C-D *.*% * 住房公积金 A+B+C-D *.**% * 环境保护税 A+B+C-D - * 税金 税金 A+B+C+(A+B+C-D)**.**%+(A+B+C-D)**.**%-F/*.** *% 注：*、计算基数:A为分部分项工程量清单费用，B为措施项目清单费用，C其它项目的费用，D除税工程设备费，E单价措施项目费,F除税甲供材料费，G甲供设备费。 **、投标报价编制要求 **.*采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。 **.*投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建设工程工程量清单计价规范》 (GB*****-****)、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB*****-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB*****-****）、苏建价（****）***号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）及其*本工程量计算规范的贯彻意见、《**省建筑与装饰工程计价定额》（****年）、《**省安装工程计价定额》（****年）、《建筑安装工程工期定额》（TY**-**-****）、《**省建设工程费用定额》（****年）、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后**省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔****〕***号）、省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价﹝****﹞***号）、省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告（〔****〕**号）、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（〔****〕**号）、省住房城乡建设厅关于印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知（苏建函价〔****〕***号）、**省、***现行相关计价文件、CR*****地块项目成品组合支架施工图及审图意见调整内容、编标过程中图纸疑问及回复、人工单价执行苏建函价（****）**号文、材料价参考《***工程造价信息》****年第*期执行，信息价缺项的材料价格参考当地*场询价。 **.*投标人在投标报价时，招标人提供的暂估价、暂列金额等不可竞争费用不得调整，否则按无效投标文件处理。 **.*投标人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由投标人自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由投标人现场踏勘。 **.*因施工场地狭小、周边建筑保护等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。 **.*本工程垂直运输及安装脚手架由投标单位自行考虑，并计入报价，结算时一律不做调整。 **.*本工程施工期间涉及环保、消防、城*卫生、*政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。 **.*本工程不可竞争费用项目及其费率见本章招标控制价编制依据**.*.*条。现场安全文明施工措施费率为暂定，最终以***建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。 **.*投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。其中应包括材料、设备、存贮、运输、劳务、安装、调试、测试、材料及室内环境检测（本项目的检测必须由*级及以上权威检测机构进行检测）、成品保护、缺陷修补、维护、培训、售后服务、管理、利润、规费、措施费、税金、技术措施、施工方法、甲供材料的下车力资、设备档案、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。 **.**各投标人必须认真仔细踏勘施工现场并根据现场情况及本工程特点，并在投标报价时综合考虑赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、已完工程及设备保护费等该类措施项目费由各投标人自行报价，一次性包定，结算时一律不作调整。如有已完工程及设备损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。 **.**投标单位根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案对措施费自行增加清单进行报价，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目缺项为由要求新增措施项目，结算时一律不作调整。 **.**承包人应充分考虑人、机、料的组织程度，满足施工质量、进度的要求，施工人员数量必须满足工期要求。如承包人未能满足要求，招标人将对承包人按每拖延一天的违约金为****元，同时招标人将视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。 **.**与其他承包商间的协调、配合、通信关系，由中标人自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受土建总承包单位的总包管理，建设单位不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。 **.**投标人在施工期间应根据***人民政府办公室文件通政办法［****］**号文《关于开展***区施工扬尘专项治理的实施意见》中的相关要求，强化施工扬尘治理责任，严格根据工地扬尘防治标准执行，费用在投标报价时综合考虑。 **.**投标单位在投标报价时应充分考虑施工过程中对原有建筑工程结构及饰面造成破损及损坏部分进行修复，使其恢复原样等所包含的各项费用，并综合考虑在投标报价中，结算时不再另行支付其费用。 **.**在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。 **.**报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。 **.**本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档的质量自行*场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。 **.**所有材料的选用需待招标人确认后方可进场，在工程结算时，综合单价不予调整。 **.**承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。 **.**本工程施工过程中的建筑垃圾必须运出***范围之外，否则发现一车，招标人将向承包人收取****元/车的违约金，并有权要求其重新清运出***。堆放地点(必须符合******建筑垃圾(渣土)管理中心要求，******建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由投标人考虑在报价中。 **.**本工程量清单的特征应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，招标人在工程量清单中项目特征描述不全，但投标人为满足设计图纸中该清单项目的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。 **.**若投标单位在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按招标文件明确暂估价或暂列金额扣除，报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除；若擅自改变招标文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工时一律以招标文件及清单内容执行，结算价格不予调整。 **.**投标人在投标报价时应考虑中标后需由总包单位代为缴纳的相关费用以及根据国家、省、*、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投标人可自行咨询。 **.**投标单位应充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价的情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期**等申请一律不予认可。 **.**投标人应充分考虑开工时间、季节、气候问题对投标报价时的影响，一旦中标，不得提出额外增加费用的要求。 **.**投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。 各投标人采购的设备及安装调试须满足相关技术标准和要求，同时管线的施工、设备的安装调试接入相关部门的系统中等所发生的各种费用一并纳入投标报价中，结算时不作调整。 **.**现场因施工需要过墙、过防火分区及防护分区所需开孔及按规范进行的封堵修复由中标人自行考虑，相关费用综合考虑并计入报价，结算一律不予调整。 **.**投标人应在投标报价中根据自身管理水平，材料采购及机械配备等因素，考虑实际可抵扣进项税，合理确定增值税应纳税额进行自主报价。 **.**承包人在施工过程中必须收集变更、签证及所有隐蔽项目的施工全过程影响视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中光盘或U盘必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、掩蔽项目清单或招标文件等列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。 **.**承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内的变更或要求增减的工程内容。 **.**总包管理配合费：合同价的*%，投标人在报价时已综合考虑此部分费用。 **.**未尽事宜在书面答疑中明确。 (五) 投标文件的密封和递交 **、投标文件的密封与标志 **.*投标文件的资格审查文件、商务标须分别单独装订成册分别密封。 **.*资格审查文件，壹式肆 份(其中正本壹 份，副本叁份，并分别标注“正本”或“副本”字样）；商务标，壹式肆 份(其中正本壹 份，副本叁份，并分别标注“正本”或“副本”字样）。 **.*资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。 **.*商务标文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “商务标”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。 **.* 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。 **.*投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。 **、投标文件的递交 **.*投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。 **.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 **、投标文件的修改与撤回 投标截止时间之前，投标人可对所递交投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。 (六) 开标、评标、定标 **、本工程评标、定标办法采用下列**.* 种方式 **.*合理低价法 **.*含施工组织设计的价格单因素评标方法 **.*综合评估法 **、招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理主持，由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误签字确认后，当众启封投标文件，并公布投标文件的主要内容。 **、评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 **、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。 **、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决： （*）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章； （*）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的； （*）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； （*）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的； （*）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； （*）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的； （*）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； （*）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； （*）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； （**）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的； （**）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； （**）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； （**）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； （**）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； （**）未按招标文件要求提供投标保证金的； （**）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； （**）明显不符合技术规范、技术标准的要求的； （**）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； （**）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； （**）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的； （**）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； （**）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； （**）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的； （**）投标文件关键内容模糊、无法辨认的； （**）企业资质动态监管结果处于不合格的； **、评标、定标工作由招标人组织进行。 **、投标文件的澄清 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。 书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。 **、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 **、投标报价可以四舍五入到“元”。 **、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。 （七）授予合同 **、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起*日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。 **、中标通知书发出后*日内中标人须提交履约担保金（如以保函形式递交的，则在**日内提交履约保函），否则作自动放弃中标资格处理。 **、若中标人不能按本须知第**条、**条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 第二章 评标办法（合理低价法） 一、评标程序 资格符合性评审→商务标评审→确定中标人。 二、资格审查程序及办法 （一）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后续阶段的评审。 （二）评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。 资格审查必要合格条件标准 序号 项目内容 合格条件 需提供的证明材料 * 法定代表人身份证明书 法定代表人身份证明书 法定代表人身份证明书原件（格式见招标文件第五章） * 授权委托书（如有授权） 授权委托书(如有授权) 授权委托书(如有授权) 原件（格式见招标文件第五章） * 企业法人营业执照 工商行政管理部门颁发的有效的法人营业执照 有效的企业营业执照（副本） * 企业资质 具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且具有有效安全生产许可证。 有效资质证书、安全生产许可证 * 承诺书 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 提供承诺书，格式自拟。 * 拟派项目负责人 （*）具有机电工程专业二级及以上注册建造师，且具有有效的建筑施工企业项目负责人安全考核合格证（B证）。 注：①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办*〔****〕**号)的规定，自****年*月*日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。若投标人拟派项目负责人为一级建造师，则须提供符合建办*(****)**号文件要求的电子注册证书，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书或未手写签名或手写签名与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,视为项目负责人的资格不符合要求。 ②本工程投标人拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册结二级注册建筑师、构工程师注册证书电子证照换发的公告》（(****)第**号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。 （*）拟派项目负责人为投标单位正式人员 （*）具有机电工程专业二级及以上注册建造师，且具有有效的建筑施工企业项目负责人安全考核合格证（B证）。 （*）投标人与项目负责人签订的劳动合同； * 诚信承诺书 无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录 详见招标文件第五章 * 现场踏勘承诺函 现场踏勘承诺函经招标人签字 详见招标文件第五章 备注：以上*-*中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。而且，上述序号*、*、*提供复印件并加盖单位公章，同时须提供原件备查，否则资格审查不通过；上述序号*、*、*、*、*须提供原件，且所有的原件均装订在投标文件正本中，投标文件副本中可用复印件并加盖单位公章，否则资格审查不通过。原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则后果自负。 二、商务标评审（***分） *、本项目招标控制总价：*******.**元（含税）。 *、确定有效报价：低于或等于招标控制价的投标报价为有效报价，高于招标控制价的投标报价为无效报价，作无效标处理。 *、确定评标基准价：各投标人有效投标报价（除税总价）的算术平均值。 *、无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。 *、计算投标报价得分 各投标人的有效报价（除税总价）与评标基准价相比较：相同的得***分；每上浮 *%扣 *.*分，每下浮 *%扣*.*分。不足 *%的，采用插入法，得分四舍五入保留小数点后两位。 注：当以除税报价计算出的投标报价（含税）与投标人填报投标报价（含税）不一致时，以除税报价进行修正投标报价（含税），并由投标人书面确认，如投标人拒绝修正的，其投标文件作无效标处理。 评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。 五、确定中标候选人 *、计算各投标人的总得分。 *、评标委员会按照各投标人的总得分从高至低进行排序，推荐总得分第一名为中标候选人；若总得分相同，则投标报价低的优先，若投标报价也相等，则由招标人抽签确定。 六、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，则由第二中标候选人中标，依次顺延。第一中标候选人记不良记录一次。当出现第一中标候选人被质疑投诉取消其中标资格的情况，本项目重新招标。 项目需求 装配式成品综合支架（含抗震支架）技术要求 设计依据 （*）《装配式支吊架通用技术要求》GBT*****-****； （*）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB*****-****）； （*）《装配式管道支吊架（含抗震支吊架）》国标图集**R***-*； （*）《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(GB/T *****-****)； （*）《抗震支吊架安装及验收规程》（CECS ***:****）； （*）《建筑工程抗震设防分类标准》GB *****-****； （*）甲方提供的相关施工图纸； 产品质量和技术要求： 产品基本要求： 依据GB/T*****-****《装配式支吊架通用技术要求》*.*.*规定装配式支吊架需取得型式检验报告； 依据GB/T*****-****《建筑抗震支吊架通用技术条件》*.*.*规定抗震支吊架需取得型式检验报告。 为确保受力安全可靠，装配式综合支吊架中的承重支架槽钢连接禁止使用锁扣式连接，须采用螺杆穿透式连接。 材料质量要求： 投标人所进场的各种原材料、产品必须有出厂合格证书，试验，使用说明，相关部门检测、检验报告。招标人可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由投标人承担）。 （*）产品主要技术要求： 装配式成品综合支架主材C型/U型槽钢材质必须为Q***，槽钢厚度≥*.*mm，抗震支架槽钢厚度≥*.*mm；连接方式：螺栓对穿安装、主材三面打孔；所有槽钢表面必须采用热镀锌或***g锌铝镁涂层，涂层平均厚度≥**微米及配件（槽钢连接件、抗震连接件、机械锚栓、通丝、螺栓、P型卡等）必须采用热镀锌、粉末渗锌或达克罗（禁止使用电镀）；出具钢厂原材料质量证明书，槽钢长度为****mm或****mm的标准型材，便于以后管道安装、维护和扩展使用；所有紧固件的螺栓（机械锚栓、连接螺栓等）必须采用*.*级强度螺栓，所有管道P型卡必须带降噪保护胶垫，管束钢材厚度必须≥*mm。 根据GB/T*****-****《装配式支吊架通用技术要求》，装配式成品综合支架厂家需提供型式检验报告（报告内容：*.外观；*.质量；*.连接构件承载力性能；*.槽钢螺母防滑性能；*.槽钢螺母抗拉拔性能；*.管夹抗拉拔性能；*.角连接件承载力性能；*.托臂承载力性能；*.组件抗疲劳性能；**.防腐性能）； 根据GB/T*****-****《建筑抗震支吊架通用技术条件》，抗震支架厂家需提供抗震支架系统型式检验报告（*.外观；*.尺寸及公差；*.涂层厚度；*.抗震连接构件荷载性能；*.管道连接构件荷载性能；*.循环加载性能；*.疲劳性能；*.耐火性能；*.防腐性能）；检测报告必须是通过国家建筑材料质量监督检验中心测试。 投标人需取得ISO****认证、职业健康体系认证、环境管理体系认证、公司品牌商标证书，且有自行设计、生产、检验、销售、安装、售后服务等综合供应能力，外购件需注明品牌并且符合相关产品国家技术要求。 其他要求： 投标人需具备设计能力，基于原rvt模型进行综合管线标高调整及支架三维建模。生产前需提供rvt模型文件及cad图纸文件、支架计算书交甲方审核，待审核通过后方可生产施工。 详见图纸及工程量清单（另册） 第四章 施工合同 建设工程施工合同 （示范文本） （GF—****—****） 第一部分 合同协议书 发包人(全称)：（以下简称甲方） 承包人(全称)：（以下简称乙方） 根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，就R*****地块项目成品组合支架安装工程有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称：R*****地块项目成品组合支架安装工程 *.工程地点：**********、**大道西、科泰** *.工程立项批准文号：/ *.资金来源：自筹 *.工程内容：施工图所示R*****地块项目成品组合支架安装工程（详见工程量清单）。 *.工程承包范围：/ 二、合同工期 计划开工时间：****年月日；计划竣工时间：****年月日，施工总工期**日历天。具体以发包人签发的书面开工通知为准。 三、质量标准 工程质量：合格 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写）(¥元)；其中不含税金额元，税金元。 *.合同价格形式：固定单价合同。 五、项目经理 承包人项目经理：  。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 招标文件、招标文件附件、补充通知； 招标控制价文件、编制说明； 投标文件； 中标通知书； 投标函及其附录； 专用合同条款及其附件； 通用合同条款； 技术标准和要求； 图纸； 已标价工程量清单或预算书； 其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在工程存在缺陷时承担全部责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，各方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于****年月日签订。 十、签订地点 本合同在有限公司签订。 十、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自承包人缴纳履约保证金，且本合同双方盖章、签字后 生效。 十二、合同份数 本合同一式陆 份，均具有同等法律效力，发包人执肆 份，承包人执贰 份。 发包人： （盖章） 承包人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 统一社会信用代码： 统一社会信用代码：  地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码：  法定代表人： 法定代表人：  委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号：  第二部分 通用合同条款 此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-****-****）中《第二部分 通用条款》。 第三部分 主要专用合同条款 *. 一般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*其他合同文件包括：招标文件、招标补充文件、招标答疑、招标控制价文件及编制说明、招标文件附件、投标文件、其他合同文件等。 *.*法律 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国民法典》、《中华人民**国招标投标法》、七部委第**号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第**号令《房屋建筑和*政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第**号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第***号令）、《**省工程建设管理条例》、《**省建筑*场管理条例》。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：本工程应按国家有关规范与标准执行。当标准互相矛盾时，以最**最严格的为准。 没有国家标准、规范但有行业标准、规范，约定适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范，约定适用工程所在地地方标准、规范。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 国内没有相应标准、规范，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺报监理人审查，经发包人批准后执行。 发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。 *.* 合同文件的优先顺序 构成本合同的文件应是互作说明和相互补充的。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，由发包人作出解释。若承包人对发包人作出的解释有异议时，按第**.*款关于争议的约定处理。 合同文件组成及优先顺序为： *）合同协议书、发包人与承包人协商备忘、合同补充文件、承诺书； *）招标文件及书面答疑等补充修改文件、工程量清单编制说明、招标文件附件； *）专用合同条款及其附件； *）投标函及其附录； *）通用合同条款； *）技术标准和要求； *）图纸及发包人认可的设计变更； *）经发包人确认有效的工程签证单（发包人签字盖章后方可生效）； *）已标价工程量清单或预算书； **）投标文件； **）其他合同文件。 除非合同另有约定，在评标阶段、合同签订和合同执行过程中，发包人与承包人签署与本合同有关的补充协议、补充文件、澄清文件、洽商、变更、纪要等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其他合同文件的相互关系而定。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供：开工前*天。 *. 发包人 *.* 发包人代表 *.*.*发包人代表： 姓 名：； 职 务：； 联系电话：； *.*发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权利。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工场地的现状为准 。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务 承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供的竣工图和资料，必须按照发包人档案部门的要求进行编制。 承包人需要提交的竣工资料套数：四套，符合档案要求。 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。 承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日算起**天内。 承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件形式，承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。 承包人应履行的其他义务： 图纸审查：开工前，承包人应对施工图纸认真核查，积极参与发包人组织的施工图纸交底及会审工作，在承包人拿到施工图**天内应指出图纸上有悖国家强制性规范、施工质量与安全之处，并做好各系统管线的综合平衡工作。 如发包人提供的图纸、资料不完整的，承包人应在该项工程或分项工程开工前** 日之前向发包人提交补充图纸及资料的使用时间表。 承包人应配合发包人完成施工所需的图纸深化工作，图纸深化费用由承包人承担，并包含在本合同价中，结算时不予调整。 承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增减。发包人对合同范围外的工程变更，承包人须接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选承包人。承包人的机械须无条件免费优先配合，免费使用承包人现场已有的任何材料，同时承包人须向发包人支付该变更项目费用**%的违约金。 施工过程中，须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工。 承包人项目部主要管理人员配置不得低于当地建设主管部门要求的人员配置标准，并应跟据项目所处阶段进行管理人员动态调整，管理人员配置应满足现场施工需求。承包人进场前应进行答辩，答辩内容包含但不限于组织架构、核心人员配置、劳**组织计划、施工组织方案、材料进场计划等内容。人员实际配置情况必须和答辩内容统一。 承包人应严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定，及时足额支付劳务用工的劳动报酬。 承包人应履行保密义务，未经发包人书面同意，承包人不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸、样板及影像等，不得将本工程图纸及发包人提供的样板转给第三人。 未经发包人同意，承包人不得以任何法律形式将其基于本合同取得的债权用于对其自身债务或者第三方债务提供质押等担保、作为还款来源承诺等。 发包人有权对相关管理办法在合同执行过程中进行更新，承包人须无条件执行，相关费用不作调整。 *.* 项目经理 *.*.* 项目经理： 姓 名：   ； 身份证号：   ； 建造师执业资格等级：  ； 建造师注册证书号： ； 建造师执业印章号： ； 安全生产考核合格证书号： ； 联系电话：   ； 电子信箱：  ； 通信地址：  ； *.*承包人对项目经理的授权范围如下：全面履行本合同工程的施工管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、技术、工程进度、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向发包人直接负责，听从发包人的指挥。 *.*关于项目经理每月在施工现场的时间要求：本工程施工期内周出勤率必须达*天以上，每天不少于*小时。 *.*项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将不定期进行考核检查，检查时如未经发包人同意，项目经理擅自离开现场，发包人向承包人收取****-****元/次的违约金。每月累计缺勤*次，且未经发包方认可，发包人有权更换项目经理，处合同价的*%/次的违约金，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。 *.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目经理到施工现场负责施工管理，不得更换，工程施工期间必须保证施工全过程在本项目工地工作，不得兼职本工程以外的工作，除不可抗力因素外，确实需要更换的，除须经发包人书面批准外，并向发包人缴纳违约金合同价的*%/次。 *.履约担保 承包人是否提供履约担保：提供。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限：银行转账或保函。 履约保证金为合同价款的*%，其中：工期履约保证金占*%；质量履约保证金占*%；安全文明施工履约保证金占*%；竣工资料履约保证金占*.*%；竣工结算资料及时保证金*.*%。 如承包人履约保证金缴纳形式为保函，发生以上扣款发包人从工程进度款中扣除。履约保证金退还时间：工程按期竣工后，承包人未发生违约情况，由承包人附竣工验收证明，向发包人提出，经发包人审批同意后，予以办理履约保证金退款手续。 *.工程质量 *.* 质量要求 （*）承包人对承包范围内的全部工程的质量承担相应责任。承包人必须严格按照相关法律法规、施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。 （*）无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任，在采用承包人设计的施工图施工时，所引起的一切质量责任由承包人承担。 （*）无论工程材料设备是由承包人执行采购供应或是由发包人指定的材料设备供应商提供，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人应该对各种材料、设备按规范、规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、设备用于工程。除非对发包人指定的材料设备承包人已在使用前及时书面提出理由并通知监理工程师该等材料设备不符合要求，否则无论何种原因，出现不合格材料、设备用于工程的情况，承包人均应承担应有的责任。 （*）若竣工验收时经五方责任主体验收认定未达到合格，则承包人须无偿返工直至达到合格。 （*）因承包人施工质量（含安全文明、进度）得不到监理单位的认可，在监理下发整改通知单后**小时内承包人不及时按要求回复的，每发生一次，按****元/次计取违约金，承包人未按要求在规定时间内整改到位的，按****元/次计取违约金，违约金从工程款中直接扣除。承包人必须对问题处理到位达到验收标准，同时承担由此带来的一切责任（*）其他工程质量管理要求详见附件中工程质量管理相关文件约定。 （*）其他工程质量管理要求详见附件中工程质量管理相关文件约定。 （*）本工程质量验收承包人负责一次性通过， 并承担涉及验收过程中的相关费用。 （*）本工程实行监理制度。承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。 监理人不能按时进行检查时，应提前 **小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：** 小时。 安全文明施工与环境保护 *.*文明施工 合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照文明施工的标准和要求，保证施工现场清洁，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款、违约金，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。 *.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已包含在合同价中，含在进度款中支付，其余按通用条款。 *.*安全生产责任 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的相关规章制度，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。 承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。 承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。 （*）承包人对现场人员（含发包人）的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。承包人还须对工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，在各种危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。 *.工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款。 *.*.*开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 **天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。 *.* 工期延误 *.*.*除特殊情况及不可抗力，经发包人批准后延期，否则一律不得延误工期。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 （*）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①因发包人未在开工前提供施工场地，提供图纸； ②因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）； ③因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的*%以上的； ④由*级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。 （*）上述情况发生后，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续，经发包人书面批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。 （*）因发包人原因导致工期延误，不论工期是否顺延，承包人不得向发包人主张相应的误工、窝工等费用赔偿。 （*）承包人应当按照发包人书面通知的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议约定的开工日期前*天，以书面形式向发包人代表提出延期开工的理由和要求，并经发包人书面审批同意。承包人应主动协调发包人对延期开工申请的书面确认事宜。发包人未出具书面文件同意延期的，视为不同意，工期不顺延。 （*）因发包人原因不能按照发包人指定的开工日期开工，发包人代表应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，总工期相应顺延，承包人应仅保留现场最少**配置，配合发包人延期开工并相应顺延工期。 （*）需完成政府部门要求的智慧化工地建设及扬尘防治开工验收，开工后*个月内完成差别化工地建设。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： （*）尽管合同已有其它约定，若因承包人工期延误而引发购房者退房或索赔时，承包人应承担由此给发包人带来损失，发包人有权在任意一次对承包人的付款中扣除该损失，同时发包人保留向承包人进一步追偿的权利。如果工期的延误是多重原因决定的，应明确各个原因所占的比重，根据该比重由责任方分别承担责任。 （*）施工过程中承包人必须严格按照发包人、监理单位等相关几方共同要求的节点工期组织施工，因承包人原因造成未能按照上述节点工期要求通过验收，对于节点工期延误超过二十天时，发包人有权无条件解除本合同且处罚承包人应向发包人支付本合同金额*%的违约金，发包人同时发出要求承包人退场的书面通知，该通知发出*日内，承包人应无条件全面退场，不得以要求对已完工程办理结算、民工工资及诉讼等为由拒绝或延迟退场，否则发包人将**发包方、建设行政主管部门、司法部门强制承包人退场并无条件没收其剩余工程款。对于延误的节点工期未超出**日时，发包人将扣应付工程进度款的**%作为下一进度工期的保证金，在下一个节点工期控制点时承包人仍未达到工期要求，此部分进度款将予以没收。 （*）总工期：若因承包人原因不能按合同约定的总工期完成本工程，除承担相应违约责任外，总工期推迟日历天数在*个日历天内的，每推迟一天按合同金额的*.*‰收取违约金；若总工期推迟日历天数在*～**日历天内，每推迟一天按合同金额的*.*‰收取违约金；若总工期推迟天数超过**个日历天的，每推迟一天交工按合同金额的*‰收取违约金。因承包人原因导致工期延误所引起的罚款，在结算终审完成后按合同约定由发包人处理。 （*）发、承包双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑：可能出现的各种规模的雪雨、雾霾（除政府有明文规定必须予以停工的除外）、高温天气、停水、停电、节假日、中高考、工地及周边环境等影响因素；招标单位分包工程的合理工期；劳务*场变化的影响；为了配合发包人的进度要求，承包人应自行考虑赶工的措施，承包人须在报价中考虑，发包人不再另行支付费用；设计变更对工期的影响，由发包人、承包人、监理共同确认后执行。 （*）在施工过程中，不排除发包人将根据项目发展需要而调整施工顺序，其各阶段的工期和总工期不进行调整，相关费用包含在合同内。 材料与设备 *.*承包人供应材料与工程设备 要求所有材料必须经发包方确认并封样后方可使用。 （*）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测（部分要求详见附件），同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。 （*）发包人在招标时推荐品牌和厂家材料范围的，承包人在实际采购前，必须由发包人和监理认质认生产厂家后方可采购。 （*）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。 （*）发包和监理工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 （*）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另向发包人支付****元/次的违约金。 （*）施工原材料[含甲供材（如有）]进场后，承包人应在材料进场后及时通知监理部进行验收、见证取样复试工作，避免由于材料规格、品牌、型号、质量、材料复试日期延误等问题导致施工进度、质量无法保证。若经监理、发包人检查后发现承包人不按上述要求进行材料验收和复试，按每批材料进场一次计，每发现一次不符合本规定的（以发包人同意的监理书面通知为准），承包人向发包人支付*****元/次违约金。 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：含在合同价中 。 *.*样品 *.*.*样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 乙购材料、设备应在采购前向甲方提供样品及规格、产地、所供应材料合格证等资料，经甲方认质后方可使用。双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求且经甲方事先认可。 变更 *.*变更的范围 关于变更的范围的约定：按通用条款约定。 *.*变更权 承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，需由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经发包人审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。 承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权对其按违约处理，视情节严重每次计收违约金*****～*****元。 *.*变更程序 承包人在工程变更确定后**天内，提出变更工程价款的报告，经发包人签证，业主批准后方可进行*.* 变更估价。 *.*变更估价 *.*.* 变更估价原则 （*）变更合同价款按下列方式进行：按本合同条款中第**.*相应条款执行。 *.* 暂估价:/ *.* 暂列金额：/。 合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额使用权归发包人，结算时从合同价中扣除 。 价格调整 **.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程的主要建筑材料的价款调整参照通建价（****）**号文“关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方法的通知”。最终按除税价进行调整。本工程主要材料、非主要建筑材料价格上涨或下降的，其价差均由承包人承担或收益。 人工费的调整按通建价（****）**号文《关于发布***建设工程人工工资指导价动态管理实施细则的通知》执行。 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式采用单价合同。 *、单价合同。 综合单价包含的风险范围： 本工程建筑材料的材料价格涨跌风险。 实际施工期间本工程招标文件投标人须知中相关条款规定以外的风险及其他应考虑到的风险。 风险费用的计算方法： 承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。 风险范围以外合同价格的调整方法： 本工程以投标截止日前**天为基准值，其后国家的法律、法规、规章**策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。 当招标工程量清单出现错误或者工程变更等发包人原因导致工程量清单偏差需要对综合单价应进行调整的，按照以下的计价办法结算： A、当工程因变更（包含增加项目或减少项目）、签证或清单工程量错误等原因导致实际工程量变化时，该项目的单价应按下列方式调整： 当Q*＞*.**Q*时： S＝*.**Q*×P*+(Q*－*.**Q*)×P* 当*.**Q*≤Q*≤*.**Q*时： S＝Q*×P* 当Q*＜*.**Q*： S＝Q*×P*+*.**Q*×(P*- P*) S－调整后的某一分部分项工程费结算价 Q*－最终完成的工程量 Q*－招标工程量清单中列出的工程量 P*－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价（即按招标控制价编制依据计价×（*-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（*－中标价/招标控制价）×***%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。） P*－承包人在工程量清单中填报的综合单价。 B、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。 C、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价×（*-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（*－中标价/招标控制价）×***%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。 D、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且***建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过*场调查等取得有合法依据的*场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。 因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，结算时不予调整。 工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。 报价如有遗漏、少算等，如投标单位对招标文件中所列的工程量清单项目未给出综合单价或没有计算工程造价的等种种情况，发包人将视作投标人对发包人的优惠，并认为此项目的综合单价为零。 签证变更补充说明 若承包人未收到有效的监理单位、发包人项目部/设计部、发包人成本部签字确认的工程指令、设计变更仍然进行实施的，则视为承包人让利，承包人承担该部分工程的所有费用。 本工程所有须承包人签字的资料不得出现代签情形，所签字与签字人必须同时给发包人确认后方有效。 承包人应对施工现场进行封闭管理，牵头对施工现场内的财物进行保管，并承担相应保管责任。 本工程需承包人二次深化设计的图纸，如须通过原设计单位及专业部门审查，相关费用含在合同价中。 合同价格、计量与支付 **.* 计量 **.*.* 计量原则 《建设工程工程量清单计价规范》 (GB*****-****)、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB*****-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB*****-****）、苏建价（****）***号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）及其*本工程量计算规范的贯彻意见、《**省建筑与装饰工程计价定额》 （****年）、《**省安装工程计价定额》（****年）、《建筑安装工程工期定额》（TY**-**-****）、《**省建设工程费用定额》（****年）、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后**省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔****〕***号）、省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价﹝****﹞***号）、省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告（〔****〕**号）、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（〔****〕**号）、**省、***现行相关计价文件、施工图及审图意见、编标过程中图纸疑问及回复、人工单价执行苏建函价（****）**号文、材料价参考《***工程造价信息》****年第*期执行，信息价缺项的材料价格参考当地*场询价。 关于单价合同计量的约定：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。 **.*付款方式：合同签订且进场施工后一周内付合同总价的*%；工程竣工验收合格并提交相关竣工资料后付至合同价的**%，审计完成后一周内支付至审定价的**%（开具审定价全额增值税专用发票），其余待质保期满后一周内一次性无息付清。每次付款前必须提供相应金额的增值税专用发票（税率*%，如有政策性调整按政策文件执行）。（本合同的增值税税款为签约时根据现行执行税率计算的结果，如进度产值确认/结算时执行税率发生调整，除了新税率生效前已完成产值确认/结算且可以提供原增值税税率发票以外，应以实际税率进行计算。） **.*承包人不得因工程造价低，造成质量、停工等问题，如有发生，该保证金不退。 **.*发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项违约金或损失赔偿金，并以工程联系单的形式发放给承包人。 **.*所有工程付款必须经发包方项目负责人在付款申请单上签字同意后发包人才予以支付。 **. 竣工退场 **.*竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后*天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的*倍及以上在工程结算价款中扣除。 竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合审计工作的义务，并能及时处理现场事务。 竣工结算 **.* 竣工结算申请 承包人在工程竣工后一个月内提供经发包人审查通过的三套竣工结算及其他资料，承包人提供的所有资料必须满足发包人要求，否则按每迟一日向发包人支付***元/天的违约金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。A施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，承担相应费用，并经发包人确认后报发包人认可的审计部门审计。工程竣工验收合格后**天内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：两年。 **.* 质量保修金 关于是否扣留质量保修金的约定：是 。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保修金采用以下第（*） 种方式： （*）质量保证金保函，保证金额为：/ ； （*）结算审定价**%的工程款； （*）其他方式:/ 。 **.*.* 质量保修金的扣留 质量保修金的扣留采取以下第* 种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （*）其他扣留方式:/ 。 关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题后无息返还。 **.*保修责任 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： （*）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； （*）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年； （*）装修工程为 * 年； （*）电气管线、给排水管道、设备安装工程为* 年； （*）供热与供冷系统为 * 个采暖期、供冷期； （*）区内的给排水设施、道路等配套工程为* 年； （*）其他项目保修期限约定如下：*年。 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后**小时内。 违约 全部按通用条款。 **.不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由*级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。 **.*因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。 **.保险 **.*工程保险 关于工程保险的特别约定：/ 。 **.争议解决 **.*争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意，具体按通用条款。 **.* 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*） 种方式解决： （*）向** 仲裁委员会申请仲裁； （*）向工程所在地人民法院起诉。 **.补充条款 *、施工过程中涉及排污、环保、*容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，承包人均应综合考虑在投标报价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。 *、本工程的施工须严格按国家规范要求，承包人必须严格按照发包人要求的日期进场施工。由于承包人原因引起的工程投资增加由承包人负责，由于供货等承包人原因影响工期进度安排的，所产生的一切后果由承包人承担。施工过程中因违反国家有关规定而发生的罚款等费用由责任人自负。 *、承包人应遵循实事求是原则报送工程竣工结算（包括变更签证的增减费用），如审计核减率（核减额/送审金额****%）≥*% 时，所有审计费由承包人承担；如审计核减率（核减额/送审金额****%）＜*%时，所有审计费由发包人承担。送审金额以承包人与发包人进行全套结算资料交接金额为准。在审计方收到承包人支付的审计费用之前，发包人有权暂扣结算款的支付。 *、承包人在施工过程中必须收集变更、签证及所有隐蔽项目的施工全过程影响视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中光盘或U盘必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、掩蔽项目清单或招标文件等列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。 *、承包人供应的材料必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、检测报告等。 *、投标人自行考虑从招标人提供的接驳点接入临电临水，投标人须自行勘察现场并连接机械所用水、电，所发生的费用由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。承包人所发生水、电费，自行与该项目总包单位结算。 *、承包人不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由承包人自行承担，结算时不予调整。 *、承包人施工期间应配合物业、销售要求进行整改。 附件： 工程质量保修书 发包人（全称）： 　　承包人（全称）： 　　发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。 　　一、工程质量保修范围和内容 　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。 　　二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： *．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年； *．装修工程为/年； *．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年； *．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期； *．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年； *．本项目保修期限约定如下：*年。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 *．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *．质量保修完成后，由发包人组织验收。 　　五、保修费用 　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项： 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 统一社会信用代码： 统一社会信用代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 建设工程廉政责任书 发包人：**八建集团有限公司 承包人： 为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。 一、双方的责任 *.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 *.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。 *.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。 *.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 二、发包人责任 发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： *.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 *.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 *.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 *.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 *.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。 三、承包人责任 应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定： *.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 *.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 *.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 *.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。 四、违约责任 *.*发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 *.*承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 *.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 五、责任书有效期 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 六、责任书份数 本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 法定地址：法定地址： 法定代表人或其 法定代表人或其 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 电话：电话： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 安全生产合同 为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同： 一、甲方职责 *.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。 *.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 *.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 *.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 *.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 二、乙方职责 *.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。 *.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 *.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%～*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 *.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 *.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。 *.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 *.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 *.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 *.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 **.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 三、违约责任 如因甲方或乙方违约造**全事故，将依法追究责任。 本合同作为合同附件，正本和副本份数与建设工程施工合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后失效。 （以下无正文） 甲方： (公章) 乙方： (公章) 法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 统一社会信用代码： 统一社会信用代码： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 邮 箱： 邮 箱： 地址： 地址： 合同签订日期： 年月日 第五章 投标文件格式 （封面） （项目名称） 投标书 （资格审查文件包/商务标包） 投标人：(盖单位公章) 法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 日 期：年 月 日 第一部分 资格审查文件包 目 录 序号 材料明细 是否符合（打√） * 法定代表人身份证明书 * 授权委托书（如有授权） * 有效的企业法人营业执照（副本）、资质证书、安全生产许可证 * 拟派项目负责人相关材料 * 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 * 诚信承诺书 * 现场踏勘承诺函 * 投标人认为其他必要的材料 法定代表人或其委托人签字： （单位盖章） 注：以上表格由投标单位填写。 一、法定代表人身份证明 投标人单位名称： 投标人单位性质： 投标人单位地址： 成立时间：年月 日 经营期限： 姓名：性别： 年龄：职务： 系：(投标人单位名称)的法定代表人。 法定代表人联系电话： 特此证明。 法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。 投标人：(盖单位章) 日 期：年月日 二、授权委托书 本授权委托书声明：本人(姓名)系(投标人单位名称)的法定代表人，现委托(姓名)（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：。 授权代理人联系电话： 代理人无转委托权。 代理人：性别：年龄： 代理人单位：部门：职务： 投标人：(盖单位章) 法定代表人： (签字或印章) 法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。 日期：年月日 备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。 三、诚信承诺书 ： 我方参加你方的（以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺： *、我方拟派项目负责人未同时在两个或两个以上单位受聘或者执业:（*）未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（*）未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 *、我方保证自投标之日起至工程结束（若中标），非因不可抗力影响，不更换项目负责人。 *、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。 *、我单位不参与任何串标围标等违法活动。 *、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。 *、我方企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。 *、招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。 *、我方对招标文件的所有内容均已充分理解。 *.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。对违反承诺内容所引发的一切责任与后果，我单位愿意承担。 投标人(盖单位公章)： 法定代表人或其代理人(签字或盖章)： 日期：年月日 四、现场踏勘承诺函 ： 依据贵单位(项目名称)招标的要求。我方已于年月日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺: *、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的周边现场、施工环境、现场周围交通道路了解所有情况。 *、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。 *、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求。 投标单位(盖章): 法人代表人(签字或盖章): 年月日 招标人签字： 第二部分 商务标包 一、投标函 ： （一）根据已收到的招标文件，我方经研究招标文件和有关资料后，愿意按招标文件规定的内容承担该项目任务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。 （二）我方决定本项目投标报价详见下表，承担本项目的全部工作内容。 含税报价 大写： 小写： 税率 % 除税总价 大写： 小写： （三）如果我方中标，我方将保证按招标文件中的要求及时提交履约保证金。 （四）如果我方中标，我方将严格按照现行相关规范、标准等及时开展工作，并保证在确保质量的前提下，按照招标文件要求的工期和我方承诺的时限及时交付成果。 （五）贵单位的招标文件及其附件、中标通知书、本投标文件将构成约束我们双方的合同。 投标人：（单位公章） 法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 二、已标价工程量清单 一、投标报价的编制应符合下列规定： *、使用表格： 投标报价使用的表格包括：封—*、扉-*、表—**、表—**、表—**、表—**、表—**、表—**、表—**、表—**（不含表—**—*～表—**—*）、表—**、表—**、招标文件提供的表-**、表-**或表-**。 *、扉页应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，受委托编制的投标报价，由造价员编制的应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。 *、总说明应按下列内容填写： *）工程概况； *）编制依据等。 二、投标人应按照招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表。