山东省调水工程运行维护中心烟台分中心莱州东宋泵站机组大修及直流屏改造工程合同公开(200432447)

正文内容

**省调水工程运行维护中心**分中心**东宋泵站机组大修及直流屏改造工程采购合同公示 一、采购项目名称：**东宋泵站机组大修及直流屏改造工程 二、采购项目编码：SDGP********************* 三、中标（成交）供应商：**鲁鸢水务有限公司 地址：**高新开发区北宫东街***号 联系人：马建强 联系方式：*********** 四、合同金额：**.****** 万元 五、联系方式 *、采购人：**省调水工程运行维护中心**分中心 地址： 联系人：王兵 联系方式：*********** *、代理机构：**************分公司 地址： 联系人： 联系方式： 发布人：**省调水工程运行维护中心**分中心 发布时间： ****年*月**日 **东宋泵站机组大修及直流屏改造工程 合同编号：SDGP********************* 甲方：**省调水工程运行维护中心**分中心 乙方：**鲁鸢水务有限公司 签订地点： 签订日期：年月日 发包人：**省调水工程运行维护中心**分中心（以下简称甲方） 承包人：**鲁鸢水务有限公司 （以下简称乙方） 根据年月日**省调水工程运行维护中心**分中心组织的项目编号为SDGP*********************，招标的结果，确定为项目的成交单位，依照《中华人民**国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的**东宋泵站机组大修及直流屏改造工程，签订本合同： 一、工程概况 *、工程名称：**东宋泵站机组大修及直流屏改造工程 *、工程地点：**省·*** *、承包范围：以工程量明细表内容为准 *、承包方式：包工包料 二、工 期 *、本工程工期为**个日历天。具体开工日期以合同签订之日起为准，每超出工期一天，扣除合同价款 *%作为违约金。 *、由于不可抗力因素或发包人原因造成停工，则工期顺延。 三、质量标准与检查、验收 *、执行国家、省*现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定、技术交底等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”等，工程质量达到合格标准。 *、施工过程中乙方要严格按照建设工程行政主管部门规定的项目、内容、程序对需要报验、报检的及时报验、报检。凡因违反有关规定或相关工作不及时而受到有关部门处罚或造成经济损失的，均由乙方承担，造成工程工期延误的由乙方负责，工期不予顺延。 *、施工过程中，甲方及监理方随时对工程进行检查，发现不按设计要求施工或质量不合格时，乙方应按要求拆除返工，由此而发生的一切费用均由乙方承担，因乙方原因造成工期延误，工期不予顺延。 *、隐蔽工程在封堵前，乙方要保留照片或视频资料（工程项目验收合格后上交甲方归档），并应当以《隐蔽工程封堵前验收通知单》的方式通知甲方及监理方进行封堵前验收，甲乙双方及监理方应在《隐蔽工程封堵前验收通知单》上签字确认，工程项目验收合格后乙方上交甲方归档。具体工作程序及相关责任由乙方报甲方批准后实施，未经甲方同意私自封堵的，该部分工程量不予认定。甲方有权要求检验，乙方应按要求进行剥离或开口，甲方及监理方检验合格后乙方按要求重新封堵或修复；所发生的费用由乙方承担，由此造成工期延误，则工期不予顺延；甲方及监理方检验不合格，乙方必须返工，并在甲方要求的时间内达到合格，由此而发生的所有费用均由乙方承担，工期不予顺延。甲方及监理方未检验的，因乙方私自封堵产生的工程质量问题造成后期法律后果的，全部法律及经济责任均由乙方承担，并按同额度款额赔偿甲方经济损失。 *、乙方已通知验收的已完工的隐蔽工程，无论是否已经检验过，甲方都有权要求重新检验，乙方应按要求进行剥离或开口，并在检验后按要求重新封堵或修复；检验合格，所发生的费用由甲方承担，由此造成工期延误，则工期顺延；检验不合格，乙方必须返工，并在甲方要求时间内达到合格，由此而发生的所有费用均由乙方承担，并按该部分工程同额度款额向甲方支付违约金，工期不予顺延。 *、工程竣工后，按国家和**省及地方的有关规定依法对工程进行全面验收。凡属乙方施工的项目若验收不合格，乙方要及时返工或修复，按甲方要求的时间达到合格，由此所发生的全部费用均由乙方承担，并按该部分工程同额度款额向甲方支付违约金，发现违法行为的依法追究相关责任人法律责任。 四、工程价款、结算办法与工程款支付 *、合同价款： （*）本合同为固定单价合同，合同价款为人民币：******.**元（大写：伍拾贰万零玖佰壹拾玖元柒角陆分），其价款所含内容为磋商文件清单的工作内容及磋商文件要求的乙方应完成工程的预算总价款。 （*）工程完工验收合格后，乙方应及时向甲方审计部门提报工程结算报告，接受甲方审计部门审计，最终工程造价以中介机构审计金额为准。 *、结算办法： （*）工程项目变更致使工程造价增加的，总价按实结算。对工程项目变更部分，甲乙双方应以补充协议约定，工程量按实际完成工程量结算。 （*）现场的各分项工程量比磋商文件清单工程量超出或减少，甲乙双方办理现场经济签证并且施工工艺、材料的使用完全与清单相吻合，其结算办法为：增减价款=综合单价*增减数量。 （*）甲方要求变更的工程，工程量甲乙双方现场办理签证，其结算办法为： A.参照磋商报价中的相同项的综合单价乘以变更工程量。 B.未有磋商综合单价相同项的工程，按照与本工程有关的定额标准执行，并结合项目所在地有关规定进行结算。 C.未有适用的定额项的工程由甲乙双方根据*场价格协商确定。 D.因变更签证导致主材种类、品牌、规格及价格变动的，乙方应及时将拟采用的主材资料（样品、厂家、品牌、规格型号、申请单价等）上报甲方申请主材认质定价。 E.结算价款=∑（分部分项工程量×分部分项报价单价）+经济签证部分。 *、工程款支付： 按工程进度拨付进度款，工程完工并经验收合格后拨付至合同金额的**%，工程结算审计后拨付至审计金额的**%，质保期（*年）满后按审计金额予以结清。 *、乙方提交给甲方的竣工结算报告造价应当真实，不得虚增。若被甲方或者甲方委托的中介机构（包括甲方上级部门复审）审减额(审减额=送审额-审定额)超过*%时，超出部分的审计费用，由乙方承担，甲方可从没有支付的工程款中直接抵销。 五、现场施工条件 *、施工现场内的环境、条件以现有条件为准，施工必须的所有设施均由乙方负责，费用自理。 *、乙方必须服从本工程甲方的现场统一管理，执行工地现场管理的一切规定及奖惩办法。 六、甲方义务和责任 *、负责办理行政部门规定的应由建设单位办理的有关证件、手续。由于甲方证件办理不及时而导致行政主管部门勒令停工，造成工期延误则工期顺延。 *、对设计施工图纸进行书面确认。 *、以书面形式向乙方提供场地，并进行现场交验。 *、及时支付工程款。 七、乙方义务和责任 *、严格按照设计标准、磋商文件要求及响应文件承诺（响应文件中的组织、计划、措施、质量标准等均视为乙方对发包人的承诺）精心组织施工、管理，确保施工安全、工程质量和工程进度。 *、乙方必须保证现场项目部组成人员与响应文件一致，未经甲方同意不得擅自减少或更换，否则甲方有权终止本合同，乙方承担违约责任。 *、负责对施工现场的全面管理，包括安全施工、文明施工、安全保卫、临时水电、临时设施、施工设备的管理和维护以及进场材料、设备的保管，发生损坏或丢失由承包人负责赔偿。 *、遵守政府主管部门有关施工现场及周围的交通、环保和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续。违反有关规定受到政府主管部门处罚的，由乙方承担。 *、遵守甲方工地管理规定和奖罚办法。 *、对已完工的工程要做好成品保护工作，在未交付使用前因乙方原因发生损坏，由乙方负责修复， 并负担由此而发生的全部费用。 *、前期准备工作进场后，在保证响应文件承诺工期不变的前提下，* 日内制定出详细的施工组织设计和进度计划，经甲方批准后实施。 *、乙方应确保不拖欠工人工资，若因拖欠工人工资引发一切不良后果，责任由乙方承担。 八、施工现场管理机构 *、甲方设代表负责审批设计变更、确认施工组织设计和进度计划、经济签证、监督乙方项目经理工作、组织工程例会、协调工程各方计划安排。 *、乙方设项目经理部常驻工地，项目经理马建强，负责本工程施工的全部事务。在乙方授权书授权范围内，代表乙方签署或承办本工程与甲方发生的所有文书及与本工程有关的其他事项。 *、若乙方项目经理部人员不服从甲方工作安排、工作不得力、态度蛮横，甲方有权要求调换相应人员。 九、材料、设备的采购和保管 本工程主要材料进场由甲、乙双方依据建设材料购进合同的约定共同进行验收，并办理相关验收手续。凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或存在规格差异，禁止使用，工程造成的损失由乙方负责。 十、工程变更 *、施工中甲方提出对原设计进行变更，由设计单位或甲方出具变更图纸（或变更通知单），乙方按变更后的图纸进行施工。由此而导致的工期延误，则工期顺延。 *、施工中乙方提出合理化建议涉及到对设计图纸的变更或材料、设备的代换，需经甲方同意，由设计单位或甲方出具变更图纸（或变更通知单），乙方按变更后的图纸（或变更通知单）进行施工。由此而导致工期延误，则工期顺延。 *、如工程必须变更时，乙方应向甲方提出书面申请，由甲方、乙方、设计、审计、监理等部门审批通过，方可施工。 *、现场变更单必须由甲方主管部门负责人和分管领导签字审批，如若未审批私自变更，变更部分视为无效，由此造成的损失由乙方负责。 十一、安全施工 *、因乙方原因导致施工现场发生安全事故及人员伤亡的，乙方应依法独立承担所有法律和经济责任。 *、甲乙双方提供的施工图纸或做法说明，应符合有关工程建设设计规范。 *、乙方在施工期间应严格遵守相关的法律法规、规范，施工中造成人员伤亡的依法独立承担法律责任。 *.乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方原因或在施工生产过程中违反安全操作规程、消防法、消防条例和防火设计规范导致发生安全或火灾事故，乙方应依法独立承担由此产生的一切法律后果和经济损失，并按造成损失金额两倍向甲方赔偿损失。 十二、违约责任 *、除不可抗力因素外，乙方不得以任何理由停工或延误工期。整体工程竣工日期每延误一天，扣除全部工程款的*.**%；整体工程竣工延误** 天（含** 天）以上，甲方有权终止本合同，重新委托施工企业完成后续工程，并不再支付本合同内乙方工程款。 *、由于乙方原因致使本合同终止，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方带来的损失，甲方不再支付工程款。 *、由于工程质量问题而造成的全部经济损失均由乙方承担，并按同额度款额赔偿甲方经济损失。 十三、组成本合同的文件及解释顺序 *、磋商文件及其附件、答疑文件合同协议书 *、成交通知书 *、本合同专用条款 *、响应文件 *、本合同通用条款 *、标准、规范及有关技术文件 *、安全事故防范目标、措施及违约承诺 *、合同履行中，甲方与乙方有关本工程的洽商、变更书面协议均视为本合同的组成部分。 十四、本合同附件 响应文件、工程量明细报价表等 十五、未尽事宜，双方及时协商，并签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 十六、本合同执行过程中发生争议，双方及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。 十七、本合同一式捌份，甲方执伍份、乙方执贰份、************执壹份。 十八、本合同自双方签字、盖章后生效。 （此页无正文，为签字页）....... 发包人： 承包人： **省调水工程运行维护中心**分中心 **鲁鸢水务有限公司 法定代表人 或委托代理人： 法定代表人 或委托代理人： 年月日 年月日 附 *：工程质量保修书 发包人（全称）：**省调水工程运行维护中心**分中心 承包人（全称）：**鲁鸢水务有限公司 发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就**东宋泵站机组大修及直流屏改造工程签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 *、承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 *、质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，道路、给排水管道、设备安装以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程的保修范围为承包人实际施工的工程内容。 二、质量保修期 *、根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为* 年。 *、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 *、工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 *、缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起* 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 *、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *、质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项 无 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人： 承包人： **省调水工程运行维护中心**分中心 **鲁鸢水务有限公司 法定代表人 或委托代理人： 法定代表人 或委托代理人： 年月日 年月日 附 *：安全事故防范目标、措施及违约承诺 （一）安全事故防范目标及保障措施*.安全管理制度 以安全生产作为标准化管理重点。严格执行有关各项措施。施工现场必须严格执行安全生产的各项规定，切实做到“安全生产，预防为主”。 （二）安全事故防范目标 死亡(含外协) * 人； 重伤、职业病伤害（含外协） * 人； 重大火灾、爆炸、污染事故（含外协）* 起。 （三）安全管理内容 *、安全教育工作 按照三级安全培训制度，执行二级安全培训计划并记录（即从班组长到作业工人的培训）。建立对施工人员的日常安全教育、班前喊话制度。建立健全施工人员的上岗制度。 *、施工安全防护设施的设置 （*）根据工程进度及时调整和完善防护措施。 （*）根据现场各危险点，设置各类专项安全措施和各种警示标志。 （*）根据季节或天气变化，调整安全保护措施。 *、机械、机具、电气设备的安装和使用 （*）安装前按规定进行检测，合格后使用。 （*）使用前按规定进行安全性能试验，合格后使用。 （*）使用期间，指定专人负责维修、保养，保证其完好、安全。 *、教育和培训 （*）新进场人员的教育、各工种安全规程的学习、定期的安全教育。 （*）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事危险作业的特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后方准持证上岗。 （*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。 （四）违约承诺 乙方在此承诺：我公司在本项目的实施全过程中将做到精细管理、文明施工，树立良好的企业形象； 如有违反，我公司愿意接受相应处罚。如果发生安全事故，应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 承包人：**鲁鸢水务有限公司 （盖章） 法定代表人 或委托代理人：（签字） 年月日 附 *：工程量清单 单位：元 序号 工程名称 工程量 单位 单价（元） 总价（元） 备 注 （一）*台水泵机组维修 * 水泵****HD-**立式混流泵 * 台 *****.** *****.** * 电机TL****-**/**** * 台 *****.** *****.** * 检修闸门封水 * 座 ****.** ****.** * 轴颈返厂更换 * 项 *****.** *****.** * 赛龙轴瓦采购安装 * 个 *****.** *****.** * 橡胶轴瓦采购安装 * 个 *****.** *****.** * 轴颈厂房内打磨 * 项 ***.** ****.** * 汽轮机油采购更换 *** kg **.** *****.** * 导瓦研磨 ** 片 ***.** ****.** ** 推力瓦研磨 * 片 ***.** ****.** ** 导瓦、油箱测温电阻购置更换 ** 个 ****.** *****.** ** 上下油箱渗油处理 * 个 ***.** ****.** ** 定转子清理 * 项 ****.** ****.** ** 冷却水管疏通 * 个 ****.** *****.** ** 电机、水泵喷漆 * 台 ****.** ****.** ** 流水弯管调整 * 项 ****.** ****.** ** 聚四氟乙烯盘根购置更换 ** 米 **.** ****.** ** 其它辅材购置 * 项 ****.** ****.** ** 电机支架制作 * 个 ****.** ****.** ** 叶轮支架制作拆除 * 个 ****.** ****.** ** 其他费用 * 宗 *****.** *****.** （二）保护室直流系统维修改造 * 高频开关电源模块（XL-MK*****-**） * 只 ****.** *****.** * 浪涌保护器（GDL-***/**/*P） * 只 ****.** ****.** * 微机监控系统（DOP-B**S***） * 套 *****.** *****.** * 液晶触摸屏（*英寸，彩色） * 套 ****.** ****.** * 绝缘监测装置 * 套 ****.** ****.** * 蓄电池巡检装置（XL-B*） * 套 ****.** ****.** * 其它配套设备 * 套 ****.** ****.** * 柜体（************mm） * 面 *****.** *****.** * 安装调试 * 套 *****.** *****.** 合计总价（元）： ******.**元